建筑工程施工补充协议(改)
施工合同付款方发生改变的补充协议6篇
施工合同付款方发生改变的补充协议6篇篇1甲方（原付款方）：_________乙方（原收款方）：_________丙方（新付款方）：_________鉴于甲方与乙方签订的施工合同中，原付款方发生变更，现由丙方承担原甲方的付款义务。
为明确各方的权利义务，特签订本协议。
一、协议背景1. 甲方与乙方签订的施工合同，原付款方为甲方，现因故变更为丙方。
2. 甲方、乙方和丙方经过友好协商，一致同意由丙方承担原甲方的付款义务。
二、协议内容1. 付款方变更：自本协议生效之日起，原甲方在施工合同中的付款义务全部由丙方承担。
2. 付款金额：丙方应按照施工合同约定的金额和进度向乙方支付款项。
如施工合同中有调整或补充，丙方应按照调整或补充后的金额进行支付。
3. 付款时间：丙方应按照施工合同约定的付款时间向乙方支付款项。
如因特殊原因需要调整付款时间，应提前与乙方协商并达成一致意见。
4. 违约责任：如丙方未按照本协议约定的时间、金额向乙方支付款项，应承担相应的违约责任。
乙方有权要求丙方承担相应的损失赔偿责任。
5. 争议解决：如本协议在履行过程中发生争议，各方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他约定：本协议自各方签字或盖章之日起生效。
本协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。
三、协议生效条件本协议自以下条件全部满足之日起生效：1. 甲方、乙方和丙方均已在本协议上签字或盖章。
2. 本协议已经经过各方内部审批程序，并获得最终批准。
3. 本协议生效后，原甲方在施工合同中的付款义务已全部由丙方承担。
四、其他补充条款1. 在本协议履行过程中，如需调整或补充相关条款，应经过各方协商一致后书面变更。
2. 本协议中的任何修改或补充均应以书面形式进行，并成为本协议不可分割的一部分。
3. 本协议中的任何变更或补充均应符合法律法规的规定，并不得损害第三方的合法权益。
4. 本协议一式三份，具有同等法律效力。
工程补充协议范本1500字(精选5篇)
工程补充协议范本1500字(精选5篇)工程补充协议范本【篇1】建筑工程施工合同补充协议（5）十一.其他1.乙方对甲方指定分包单位的配合及管理1.1甲方指定分包的工程范围见本协议附件四。
1.2对甲方指定分包的工程，乙方应负责管理配合。
分包工程配合费按以下费率收取：1.2.1普通水电工程按中标价的2%收取；1.2.2售楼部土建工程按中标价的1%收取；1.2.3外墙保温隔热、外墙涂料工程按中标价的1.5%收取。
1.3按甲方及指定分包单位的要求提供指定分包工程开工条件。
1.4指定分包方应在进场前对已完成的临时工程及场地进行检查接收。
1.5乙方对工程进度、安全及文明协助管理。
1.6乙方应对分包商的施工进度计划进行汇总分析，对施工中有矛盾的地方进行协调并提出解决办法。
1.7乙方在各分项工程施工前须与指定分包方联系，并在隐蔽工程施工前一天请各分包方以书面形式确认，否则，由此而导致的额外施工费用由乙方承担。
如分包方不配合，由分包方负责并承担乙方的损失。
1.8提供标高、定位点线等。
2.乙方分包管理2.1乙方未经甲方书面同意，不得将本合同承包内容或任何分项工程对外进行转包。
2.2乙方分包要求2.2.1分包须经甲方及监理书面批准，并向甲方及监理单位提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案。
2.2.2乙方应在分包施工现场派驻监督管理人员，对分包工程的质量和进度负责。
乙方分包单位的违约行为，均视为乙方违约。
2.2.3乙方应在开工前30天内提交乙方分包工程内容并经甲方认可。
乙方分包工程的进、退场时间，经甲方、监理确认后执行。
4.销售配合3.1甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放。
乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全防护措施。
3.2为配合销售而需要提前施工的项目，应按甲方的书面要求及时安排施工完毕，要求如下：3.2.1按甲方要求的时间完成各种施工设施、设备的迁移。
3.2.2样板间所在楼栋中的单元门至样板间的入户门之间的楼梯间地面材料的铺贴、墙面抹灰、油漆及楼梯栏杆的安装。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
建设工程施工合同补充协议
某建设工程施工合同补充协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）本工程经招标投标，确定由乙方承建以下工程。
为进一步明确甲乙双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律、行政法规的规定，经甲乙双方友好协商，就已签订的建设工程施工合同，达成补充协议，如建设工程施工合同与本补充协议有不一致及相抵触的条款，以本补充协议为准。
第一章工程项目一、概况：1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：单位工程的建筑、结构、水电安装工程4、设计单位：5、工程规模：工程规模约平方米。
6、建筑结构：现浇框架、框剪结构7、工程类别：分别以幢号不同取工程类别8、合同暂定价：万元，最终结算价以审计决算价为准。
9、质量等级：合格。
10、施工现场条件和周围环境：三通一平工作基本完成，其它的以现场实际情况为准。
二、承包范围（工程总承包）“”施工图范围内的建筑、结构、水电安装及环境景观总平工程，其中：1、土建工程做至室外散水、明沟（暗沟）；给水电工程做至每户室外第一个水井表；排水工程做至室外第一个检查井、排水沟；强电工程做至进户箱；弱电工程按图配管（管内穿14#铁丝）、箱盒预留、预埋到位；其他不做的以甲方书面通知为准。
2、合同承包范围内按包工、包料的可调合同价执行。
3、合同内不包括的工程：电梯工程、暖通空调、消防工程（普消由乙方施工）、室外总平、园林绿化工程、土方挖、运及室内外土方回填工程（为便于乙方质量管理，甲方应向乙方提供分包工程合同关于质量约定条款）。
4、总包方有义务承担对分包方的管理（对分包方另行签订三方合同）。
5、甲方有义务协调分包方接受总包方对工程质量、安全、进度的统一管理，并经预算部审核。
第二章甲方的权利、义务及驻工地代表一、甲方驻工地总代表为：，甲方的指令经甲方驻工地总代表签署公司总经理审定后生效（审定时间不超过五个工作日）。
二、甲方委托按国家监理条例对本工程进行社会监理。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
工程补充协议范本(8篇)
工程补充协议范本甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合_____开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。
补充协议如下：1、甲方自建开发的____亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对____亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成_____个月内把房款交予乙方。
超过一个月按建筑面积每平方米_____元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第_____个月内计算利息（按一分计息）。
4、房屋竣工时间及标准。
5、乙方施工成本价暂按_____元每平方米计。
6、乙方施工完成的`自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《_____》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_________年____月____日 ____年____月____日工程补充协议范本（二）发包人：_____（以下简称：甲方）承包人：_____（以下简称：乙方）工程名称：_________________________________________。
工程地点：_________________________________________。
因财税第一条、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用_____%和_____%税率的，税率分别调整为_____%、_____%。
建设工程合同补充协议范本5篇
建设工程合同补充协议范本5篇篇1范本甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方已签订了《建设工程合同》，现因工程实施过程中出现的一些具体问题和情况，需要对该合同进行补充和调整。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程变更1. 甲方在工程建设过程中，有权根据需要对工程进行变更，包括设计、施工、材料等方面的变更。
乙方应积极配合，按照甲方的要求进行变更。
2. 乙方在工程实施中，如发现设计或施工错误，应及时向甲方提出，甲方在核实后，应尽快进行变更和调整。
二、工期调整1. 甲方在工程建设过程中，有权对工期进行调整。
乙方应积极配合，按照甲方的要求调整施工计划。
2. 乙方在施工中，如遇不可抗力的因素导致工期延误，应及时向甲方提出，甲方在核实后，可酌情调整工期。
三、价款调整1. 甲方在工程建设过程中，有权对价款进行调整。
乙方应积极配合，按照甲方的要求调整施工预算。
2. 乙方在施工中，如遇材料价格上涨等不可预见的因素导致施工成本增加，应及时向甲方提出，甲方在核实后，可酌情调整价款。
四、质量保证1. 乙方应严格按照《建设工程合同》和本补充协议的要求进行工程施工，确保工程质量符合合同约定和相关标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督。
乙方应积极配合，接受甲方的检查和验收。
如工程质量不符合合同约定和相关标准，乙方应承担相应的违约责任。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工过程中人员和设备的安全。
2. 甲方有权对乙方的安全施工进行监督。
乙方应积极配合，接受甲方的安全检查和指导。
如因乙方违反安全施工规范导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 如甲乙双方在工程建设过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
具体解决方式可在争议发生时由双方协商确定。
2. 仲裁或诉讼应在合同签订地或工程所在地的相关机构进行。
仲裁裁决或法院判决是终局裁决，对双方均具有法律约束力。
建筑工程施工补充协议范本8篇
建筑工程施工补充协议范本8篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就XXXXXX工程（以下简称“本工程”）达成如下补充协议：一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXX工程1.2 工程地点：XXXXXX1.3 承包范围：详见附件一《工程承包范围及工程量清单》1.4 承包方式：包工包料1.5 工程内容：详见附件二《工程施工图纸》二、合同工期2.1 开工日期：XXXX年XX月XX日2.2 竣工日期：XXXX年XX月XX日2.3 合同工期：XX天三、质量标准3.1 工程质量标准：合格3.2 验收规范：按照国家相关规范和标准进行验收四、合同价款及支付方式4.1 合同价款：详见附件三《工程预算表》4.2 支付方式：4.2.1 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
4.2.2 中期款：乙方按期完成工程进度XX%后，甲方支付合同总价的XX%作为中期款。
4.2.3 竣工款：乙方按期完成全部工程并竣工验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为竣工款。
4.2.4 质保金：甲方预留合同总价的XX%作为质保金，质保期满后支付。
五、施工准备5.1 乙方负责提供施工图纸、技术资料及施工所需的其他相关文件。
5.2 甲方负责提供施工所需的水、电、道路等设施，并保证施工期间的畅通。
5.3 乙方应按照施工图纸和技术要求，做好施工前的准备工作，包括但不限于材料采购、设备调试等。
六、施工组织及管理6.1 乙方应制定详细的施工组织设计，并报甲方批准后实施。
6.2 乙方应建立健全施工管理制度，确保施工过程中的各项管理工作得到有效执行。
6.3 甲方应派驻工地代表，对施工质量、进度、安全等进行监督和管理。
6.4 乙方应积极配合甲方的工作，确保施工过程中的各项问题得到及时解决。
七、质量保证及验收7.1 乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合国家相关规范和标准。
工程施工合同结算方式补充协议7篇
工程施工合同结算方式补充协议7篇篇1甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在友好协商的基础上，就工程施工合同结算方式达成以下补充协议：一、结算方式1. 结算依据：本补充协议的结算依据为双方签订的工程施工合同，以及相关的设计文件、技术要求、施工图纸、工程量清单、工程变更单等。
2. 结算周期：双方约定，本工程的结算周期为每月一次，乙方需在每月底前向甲方提交当月完成的工程量清单及相应票据，甲方应在收到清单及票据后的10个工作日内完成审核并支付相应款项。
3. 结算方式：本工程的结算方式采用固定单价结算与综合单价结算相结合的方式。
具体为：（1）固定单价结算：对于工程量清单中明确规定的固定单价项目，乙方需按照约定的单价进行结算，不得以任何理由要求调整单价。
（2）综合单价结算：对于工程量清单中未明确规定单价的项目，乙方需根据实际完成的工程量及综合单价进行结算。
综合单价应根据市场行情、施工难度、材料设备价格等因素综合考虑确定，并经甲方审核同意。
4. 支付方式：甲方应按照约定的结算周期和结算方式，及时向乙方支付相应款项。
支付方式采用银行转账方式，乙方需提供有效的收款账户信息供甲方付款。
二、变更及调整1. 工程变更：在施工过程中，如因设计变更、材料设备变更、施工工艺变更等原因导致工程量或单价发生变化，乙方应及时向甲方提交变更申请，并附相关证明材料。
甲方应在收到变更申请后的5个工作日内完成审核，并确定是否同意变更及调整相应的款项。
2. 价格调整：如因市场行情变化、材料设备价格波动、施工难度增加等因素导致综合单价发生变化，乙方应及时向甲方提交价格调整申请，并附相关证明材料。
甲方应在收到价格调整申请后的5个工作日内完成审核，并确定是否同意调整相应的款项。
3. 结算调整：如因工程量清单有误、设计文件有误、技术要求有误等原因导致结算结果出现误差，乙方应及时向甲方提交结算调整申请，并附相关证明材料。
施工合同补充协议书7篇
施工合同补充协议书7篇篇1本协议旨在补充并修改甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署的《施工合同》。
原合同对施工内容、工程期限、款项支付等方面做了明确约定，现根据实际需求和双方的共识，达成以下补充协议内容：一、背景与原则随着工程的深入进行，双方有必要对一些细节内容进行进一步澄清和明确，以确保工程顺利进行，保障双方的权益。
本补充协议遵循平等互利、诚实守信的原则，确保工程质量和进度。
二、工程变更与调整经双方协商一致，对原合同中的部分工程内容进行变更和调整。
具体变更内容、工程量及造价按照附件中的《工程变更表》执行。
调整部分需明确约定开工日期和验收标准。
三、工程进度与验收1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方需按照新的进度计划进行施工。
2. 双方应共同制定具体的验收标准和程序。
验收过程中如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改并承担相应费用。
四、款项支付与结算1. 甲方应按照补充协议约定的进度支付工程款。
如因甲方原因导致延期付款，应支付相应的违约金。
2. 工程结算方式按照原合同规定执行，同时补充本协议中的变更内容。
结算时，双方应提供完整的结算资料，确保结算准确无误。
五、质量保证与售后维修1. 乙方应确保施工质量，符合国家和地方的相关标准。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费维修。
保修期过后，双方可协商签订维修协议。
六、风险分担与违约责任1. 双方应共同承担施工过程中遇到的风险。
如因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
2. 若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
建筑工程施工补充协议
建设单位：淄博沃尔德置业有限公司 （以下简称甲方）
施工单位：海南华成建设有限公司 （以下简称乙方）
一、工程概况
1、工程名称：水岸新城Ⅲ组团
2、工程地点：淄博市淄川区
3、结构形式：框剪结构
4、建筑面积：171238平方米
5、承包方式：总承包
6、工程造价：256857000.00元（暂估价）以最终完成工程量
按实结算。
二、工程承包范围
施工图所包括的土建、装饰和给排水、电气、采暖安装等项
目；室内弱电预埋穿线管、安装接线盒和设备箱箱体及插座。
指定分包项目范围：门，窗，楼梯、平台等处栏杆，室内地
暖。
不在承包范围项目：电梯安装，对讲系统、有线电视、电话
线，宽带网穿线，室外道路、绿化，水、电、暖主管道。
三、工程阶段节点控制：
1、工程开工日期以监理批准的开工报告之日，即 年
月 日，竣工日期为 年 月 日；
2
2、各阶段节点拨付工程款控制点如下：
（1）、单栋工程主体砼十层板完成（从地下室开始累计达到
十层即到付款节点，达到付款节点后的7日内甲方支付垫资金额
的75%）；
（2）、单栋工程达到付款节点后每月25日乙方申报当月完
成量，甲方于次月5日前审核完成，并在每月15日前支付审核
完成量的75%
（3）、单栋工程完工10日内付至单栋审核完成量的85%。乙
方在工程完工后20天内提交结算资料，甲方收到结算资料后于
60日内完成工程审计审核工作，并出具工程结算审计报告。办
理完结算后的30日内付至工程总造价的97%，预留工程结算总
造价的3%作为质保金，保修期满一年付质保金的50%，保修期
满二年付质保金的40%，保修期满五年付质保金的10%（质保金
无利息）。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及
时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
（1）、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
（2）、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
（3）、因甲方不能按期供图或其它原因致使乙方被迫停
工或不能顺利施工者。
4、在施工过程中，因乙方原因造成的工程工期拖延，所造成
的一切经济损失，均由乙方承担。如延误工期累计超过60天，
3
乙方应承担以下违约责任：
（1）、延误工期支付甲方违约金每日1500元。
（2）、由于乙方原因给甲方造成经济损失的，甲方可以单
方面终止合同，更换施工队伍。
5、因甲方原因造成的工期延误，工程工期相应顺延并承担乙
方由此产生的一切费用的损失。
6、在建设单位资金不到位时，10天以内由施工单位自行调节，
保证工程正常施工并不得索赔。建设单位逾期支付工程款超过
10日时，从逾期之日起按应付款而未付款金额每日千分之一标
准向乙方支付违约金。
7、乙方为监理单位的现场工作人员提供办公用房、桌椅、宿
舍、床铺。并在项目工地周围设置报警系统等安全技术防范措施。
8、 提前提出专业分包工程计划，并协助甲方对专业分包单位
的工期、质量及安全进行监督。
三、工程价款及价款形成和结算方法：
1、执行2003《山东省建筑（安装）工程消耗量定额》、《山
东省建筑（安装）工程费用项目构成及计算规则》、《山东省建筑
（安装）工程计算规则》、2010《山东省建筑（安装）消耗量淄
博市价目表》及与上述定额配套使用的费用定额，其中人工费执
行60元/工日，工程类别按实际类别取费。Ⅰ类工程下浮2%，
Ⅱ类工程下浮1%，Ⅲ类工程不下浮，但可调价材料，人工价差、
材料价差、按实计算的费用、规费、安全文明施工费及税金等均
4
不下浮。有关工程的经济签证应在施工期间办理完毕。
2、钢筋、商砼、木材、电线、电缆、开关、插座、配电箱等由
建设单位每月下达材料价格确认单，其它材料（水泥、石子、砂
等）执行施工同期的《淄博市工程造价指南》，材料的采购保管
费、泵送费、检验试验费等按规定计算。
3、合同履行期间若发生政策性变化及定额调整，均不予调整，
但甲方原因致工期滞后例外。
4、规费中的安全文明施工专项费按10元/平方米建筑面积包
干。安全文明施工费包括安全网、密目网、临时围墙、栏杆、硬
化地面、电缆、配电箱等；临时设施费记取50%，住房公积金不
记取，但竣工验收、环保、防雷检测、消防验收等专项验收费用
按实记取。
5、定额测定费不计取。
6、零星用工执行80元/工日。
7、甲方指定的分包项目按确定总造价的3%记取分包项目工程
的总包服务费、管理、配合、竣工验收至备案及成品保护等全部
费用（分包价格待定）。（甲方、乙方及分包单位三方共同签订补
充协议，明确各方具体责任、义务。甲方分包项目，按政策乙方
应记取的配合费，按甲指分包结算金额的3%记取，由甲方一次
性予以补偿，除此款项外不再发生任何与配合有关的费用。施工
过程中分包方所用的水、电、机械、脚手架等费用由分包方与乙
方协商处理。如协商不成，由甲方裁决，双方均需服从。）
5
8、屋面保温，厨卫间防水，楼梯间、储藏室、车库等天棚、内
墙面刮腻子或刮瓷，界面剂，外墙保温等分项工程按单价记取（即
“成活价”），不再按套用定额的结算方式，由施工单位承包，计
入税前。综合单价需由建设单位认定价格、材质、品牌、分包企
业。
9、施工中有关事项以甲方批准的施工组织设计为准。住宅楼
柱、梁、板等现浇构件按胶合板模板（10mm厚的（竹）木胶板
按现场实际确定）（钢支撑）计费按规定记取，天棚不做抹灰，
但天棚打磨费按10元/m2计算。与板同时现浇的梁的脚手架不得
重复记取。车库柱、梁按规定记取摊销，顶板模板按一次摊销计
算。
10、乙方所报签证，甲方应在15日内进行回复，逾期不回复
则视为默认。
四、其它条款：
1、乙方在工程竣工验收合格后5日内将钥匙交予甲方，按规
定期限内办理完备案手续。
2、竣工验收合格后7日内交付的签证无效。
3、自竣工后16日内，乙方未清理或清理不干净乙方所留临
设、垃圾等，视为乙方租赁甲方场地，租赁费每日1000元，租
赁10日后，甲方有权代为清除。
4、乙方提供的工程结算书在审核时，如审减额超过5%，其
超出5%部分则乙方按审减额的5%负担审计费，从结算中扣除。
6
5、乙方保证不拖欠农民工工资，不得出现民工上访事件。如
甲方按本协议约定的付款方式给乙方付款，出现上述情况，甲方
直接支付民工工资，其款从工程款中扣除。
五、工程保修：
乙方对工程质量实行法人代表终身制，保修按中华人民共和
国国务院（279）号令和《建设工程质量管理条例》规定执行。
六、其它约定：
本协议书中约定的双方责任、权利和义务不因公司名称、企
业性质、经营形式、股东及股份额、法定代表人、代理人、负责
变化而承担。
七、本协议为合同补充条款，合同与本协议冲突的均以本协议为
准。甲乙双方均需遵守并执行。
八、本协议自双方签字盖章后生效，甲乙双方各执4份，均具有
同等法律效力。
建设单位：（盖章） 施工单位：（盖章）
法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）
时间： 时间：
地下室在二次结构施工时的材料转运费同
定额比大大增加，建议甲方按20元/m2补贴
该费用