042311504全国高等教育自学考试 建设工程合同(含FIDIC条款)试题
建设工程合同(含FIDIC)条款四川省2016年4月自学考试(试题+答案)
四川省2016年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题1.下列合同属于无偿合同的是A.施工合同B.运输合同C.借用合同D.监理合同2.甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.债权人可行使撤销权B.债权人可行使不安抗辩权C.债权人可请求法院进行财产保全D.转让合同自签订之时起无效3.依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是A.招标公告B.商品价目表C.拍卖公告D.投标文件4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应A.提前24h书面通知工程师来参加验收B.提前24h电话通知工程师来参加验收C.提前48h书面通知工程师来参加验收D.提前48h电话通知工程师来参加验收5.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权A.自行将该工程抵押B.申请人民法院将该工程依法拍卖C.将工程直接收归已有D.自行将该工程卖给他人6.由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程应付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是A.总承包人违约，发包人亦违约B.总承包人违约，发包人不违约C.总承包人不违约，发包人违约D.总承包人不违约，发包人亦不违约7.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，则计量结果A.由双方协商处理B.无效C.按合同约定处理D.有效8.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工A.验收前由发包人负责B.验收前由工程师负责C.验收后由发包人负责D.验收后由工程师负责9.FIDIC合同条件中，被称为“新红皮书”的是A.《施工合同条件》B.《土木工程合同文件格式》C.《EPC/交钥匙项目合同条件》D.《设备和设计——建造合同条件》10.FIDIC施工合同文本结构一般包括A.通用条件、专用条件和合同协议B.通用条件、专用条件和其他标准化文件格式C.合同协议、通用条件和投标文件D.协议书、专用条件和招标文件11.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以随时指示承包商暂停施工。
04231建设工程合同条款复习资料
建设工程合同条款6. 7.经过的日历天数。
&勘察合同签订后，发包人不履行合同， （无权）要求返还定金9•某项目设计费用为 100万元，合同中约定定金为 15%，发包方已支付定金，但是承包方 不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（ 30万元）费用。
10. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为（ 11 .承包人在索赔意向通知提交后的 （28 ）天内递交正式的索赔报告。
12. 保证合同是（债权人与保证人）签订的合同13. 根据《招标投标法》 的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
14. 根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量 不得少于（3）家。
15. 施工合同中索赔的性质属于（经济补偿）16. 选择施工分包单位时，监理单位有（否定权） 。
17. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（招标人）决定中标人。
18. 工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（设计方案的优劣） 。
19. 施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出 重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（发包人）承担。
20. 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。
其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ 20%） O21. fidic 土木工程施工合同条件按计价方式属（单价）合同22. 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（质押）23. 国际工程承包合同订立的最主要形式是（招标） 。
24. 从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（承揽）合同的一种 1. 下列哪项属于建设工程合同管理的特点（周期长、价格高、合同变更频繁）2. 公民委托律师代理诉讼属于（委托代理）3•保留金一般为每次工程进度款的（ 10%），但总额一般应限制在合同总价款的（ 5%） 建设单位应当自领取施工许可证之日起（ 3个月内）开工。
建设工程合同含fidic真题
建设工程合同含fidic真题协议方信息姓名：____________________________关键信息项：合同目的1.1 本合同的目的在于规定建设工程的条款和条件，确保双方权利义务的明确和合法性。
合同各方2.1 承包商：____________________________2.2 建设单位：____________________________2.3 监理单位（如适用）：____________________________工程项目信息3.1 工程名称和位置：____________________________3.2 工程描述及规模（包括建筑面积、工程内容等）：____________________________3.3 工程施工周期（起始日期和预计完成日期）：____________________________工程设计与规范4.1 工程设计文件及规范要求：____________________________4.2 设计变更和审批流程：____________________________工程报价及支付5.1 承包价款总额及支付方式（如分期付款、竣工付款等）：____________________________5.2 变更订单的处理方式和费用补偿机制：____________________________工程进度和质量管理6.1 工程进度计划和里程碑安排：____________________________6.2 质量管理要求和验收标准：____________________________安全与环境保护7.1 施工安全措施和应急预案：____________________________7.2 环境保护措施和监测要求：____________________________权利和义务8.1 承包商的权利和义务：____________________________8.2 建设单位的权利和义务：____________________________8.3 监理单位的权利和义务（如适用）：____________________________违约责任与索赔9.1 各方违约责任及补救措施：____________________________9.2 索赔的处理程序和条件：____________________________保险10.1 工程施工和设备保险责任：____________________________10.2 第三方责任险的购买要求：____________________________保密条款11.1 双方同意对本合同的相关信息和数据保密，不得向第三方透露。
04231建设工程合同管理 考前复习资料
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款1．合同平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
合同是反映交易的法律形式，合同具有以下法律特征：(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为(2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。
(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。
2．合同不能概括债的全部内容3．合同3个要素：主体、内容、客体4．合同关系的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人。
5．合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务6．双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
典型的双务合同有买卖、租赁、借款、运输、财产保险、合伙等7．单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。
典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。
8．有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。
9．无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。
10．各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。
11．有名合同，又称为典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同12．所谓诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。
13．所谓实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。
例如寄存合同，必须要寄存人将寄存的物品交保管人，合同才能成立并生效14．所谓主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。
15．所谓从合同，就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。
16．如建设工程合同中，施工承包合同为主合同，为承包方提供履约担保的合同则为从合同。
17．合同在工程项目管理过程中的地位与作用主要体现在如下3个方面1、合同是工程项目管理的核心2、合同是承发包双方履行义务、享有权力的法律基础3、合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据18．合同法共有4条基本原则，分别是合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。
《FIDIC合同条款解读》培训考试试题
《FIDIC合同条款解读》培训考试试题1.下列哪一个不是目前国内外采用的招标方式? [单选题]A.公开招标B.补偿性招标(正确答案)C.邀请招标D.议标2. 合同已经结束的正式通知应该由_______提供给买方。
[单选题]A. 项目经理B. 合同管理负责人(正确答案)C. 项目控制官员D. 项目发起人或业主3.业主通常采用哪种招标的合同计价形式以期降低自己的风险? [单选题]A.成本加奖励B.固定单价C.可调总价D.固定总价(正确答案)4 一个承包商签订一分正式的书面合同用已规定的资金额安装一栋办公大楼。
当承包商开始现场安装时，他发现工作需要花的时间和材料将远远超过标书中包括的时间和材料。
他告诉业主要么给他更多资金，要么他就拒绝完成项目。
他可以这样做吗? [单选题]A. 可以，因为这个合同不能让承包商赚钱，客户应该理解这一点，因此他要么增加资金，要么取消合同。
B．可以，承包商可以已宣布合同无效。
C. 可以，因为承包商不愿履行合同。
D. 可以，但是业主有权起诉承包商违约。
(正确答案)5 “只有我老板才可以同意这个变更，但是他现在不在。
为什么我们不能只商定进度计划呢?我可以同意这一点。
”这是哪一类谈判技术? [单选题]A. 好人、坏人B. 拖延C. 不露面的人(正确答案)D. 权力有限6. 要求谈判技巧最多的三种项目情况是: [单选题]A. 和职能经理合作保证资源支持项目的可获取性;向项目团队成员提供绩效评估;制定WBSB. 制定WBS;确定主进度计划;管理项目变更C. 使用分包商;编制项目范围说明;项目开始后管理变更(正确答案)D. 确保高层管理提供项目支持;同职能经理合作;建设项目团队7.下列哪一项不是EPC合同形式的内涵: [单选题]A.设计B.采购C.施工D.调试(正确答案)8. 下列哪一项不是工程分包的基本原则是: [单选题]A.有钱大家赚(正确答案)B.易于管理操作和有效控制C.资源与优势互补D.分散风险9 EPC总承包项目管理过程中，业主最想从项目索要的是: [单选题]A. 设计水平B. 设备采购C. 施工质量D. 功能实现(正确答案)10. 合同的语言有时会造成误解或者对项目完工造成消极影响。
2014.4(04231)《建设工程合同(含FIDIC)条款》考前精简资料(必下)
2014.4(04231)《建设工程合同(含FIDIC)条款》考前精简资料(必下)名词解释1．法律关系——是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的权利和义务关系。
2．合同法律关系主体——是指参加合同法律关系依法享有权利、承担义务的当事人。
3．法人——是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
4．合同法律关系客体——是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。
5．法律事实——是由合同法律规范确认并能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观情况。
6．代理——是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。
7．委托代理——是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。
8．诉讼时效——是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度。
9．建筑工程监理——是指工程监理单位受建设单位的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。
10．投标保证金——是指投标人向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。
11．保证——是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。
12．抵押——是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
13．质押——是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的担保。
14．留置——是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。
15．工程建设保险——是指业主或承包商为了工程建设项目顺利完成而对工程建设中可能产生的人身伤害或财产损失，而向保险公司投保以化解风险的行为。
16．合同——是平等主体的自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
04231建设工程合同管理 考前复习资料
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款1．合同平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
合同是反映交易的法律形式，合同具有以下法律特征：(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为(2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。
(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。
2．合同不能概括债的全部内容3．合同3个要素：主体、内容、客体4．合同关系的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人。
5．合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务6．双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
典型的双务合同有买卖、租赁、借款、运输、财产保险、合伙等7．单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。
典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。
8．有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。
9．无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。
10．各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。
11．有名合同，又称为典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同12．所谓诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。
13．所谓实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。
例如寄存合同，必须要寄存人将寄存的物品交保管人，合同才能成立并生效14．所谓主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。
15．所谓从合同，就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。
16．如建设工程合同中，施工承包合同为主合同，为承包方提供履约担保的合同则为从合同。
17．合同在工程项目管理过程中的地位与作用主要体现在如下3个方面1、合同是工程项目管理的核心2、合同是承发包双方履行义务、享有权力的法律基础3、合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据18．合同法共有4条基本原则，分别是合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。
河北建设工程合同(含FIDIC)条款2011年7月高等教育自学考试试题与答案
感谢您下载我们文档
41、合同生效
42、工程招投标
43、工程
六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
44、我国的法律部门主要包括哪些？
45、根据我国合同法的规定，哪些合同属于可申请变更或撤销合同？
46、简述投标报价的主要依据。
47、简述承包人风险防范的方法。
七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
48、试述合同履行控制与进度、质量、成本目标控制之间的关系。
49、试述合同缺陷的补正（充）方式。
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，
打造全网一站式Leabharlann 求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，
37、在CM模式中，CM承包商的工作与传统模式中承包商的工作内容不同。（）理由：
38、按照不平衡报价策略，对于允许价格调整的工程，当利率低于物价上涨时，后期施工的工程细目单价报高，反之报低。（）理由：
39、变更与索赔是相同的两个概念。（）理由：
五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）
40、法律体系
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年4月全国高等教育自学考试《建设工程合同(含FIDIC)条款》试题
课程代码：04231
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)
1．下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（ D ）
A．周期长B．价格高C．合同变更频繁D．风险小
2．保留金一般为每次工程进度款的（ D ），但总额一般应限制在合同总价款的（ D ）。
A．10％，10％B．5％，5％C．5％，10％D．10％，5％
3．建设单位应当自领取施工许可证之日起（ C ）开工。
A．1个月内B．6个月内C．3个月内D．12个月内
4．订立合同过程中，（ B ）是要约行为。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书
5．勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ A ）状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效
C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立
6．合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（ C ）
A．无效B．变更C．有效D．终止
7．英国土木工程师学会的简称是（ A ）
A．ICE B．AIA C．FIDIC D．NEC
8．在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ B ）
A．附加工作B．额外工作C．正常工作D．委托人工作
9．在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是（ B ）A．设计方案和设计结果B．设计监理委托合同
C．建设项目立项批文 D. 公证机构的公证文件
10．下列合同解释顺序正确的是（ B ）
A．合同协议书一通用条款一专用条款一工程量清单
B．投标书及附件一专用条款一通用条款一图纸
C．合同协议书一投标书一工程量清单一图纸
D．合同协议书一投标书一预算书一技术文件一图纸
11．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。
A．通用条款B．专用条款C．监理合同D．协议书
12．按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（ C ）
A．保证施工噪音符合环保规定B．提供进度统计报表
C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D．做好施工现场地下管线的保护
13．施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为（ D ）A．6个月B．1年C．3年D．5年
14．属于按索赔处理方式分类的索赔是（ B ）
A．默示索赔B．总索赔C．工期索赔D．经济索赔
15．承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。
工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。
前期施工中曾遇到过好于合
同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。
工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（ A ）万元。
A．8 B．10 C．11 D．13
二、填空题(本大题共6小题，每空1分，共10分)
16. 委托代理是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。
17．《合同法》规定，合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。
18．“国际咨询工程师联合会”的法文缩写是FIDIC 。
19．保全措施包括代位权、撤销权。
20．施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。
21．工期延误的计算方法包括：网络分析法、比例分析法。
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
22．留置：是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。
23．不安抗辩权：是指在双务合同中，当事人互负债务，合同中约定了履行的顺序，先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。
24．承揽合同：是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，收取定作人支付的报酬的合同。
25．建设监理委托合同：是委托人与监理人签订的，为委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
26．格式条款：是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)
27．简述承担违约责任的方式。
答：(1)继续履行
(2)采取补救措施
(3)赔偿损失
(4)支付违约金
(5)定金罚则
28．简述指定分包商的特点。
答：(1)选择分包单位的权利不同
(2)分包合同的工作内容不同
(3)工程款的支付开支项目不同
(4)业主对分包商利益的保护不同
(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
29．简述订立施工合同应具备的条件。
答：(1)初步设计已经批准
(2)工程项目已经列入年度建设计划
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实
(5)招投标工程，中标通知书已经下达。
30．简述提前竣工协议应包括的内容。
答：(1)提前的时间
(2)承包人采取的赶工措施
(3)发包人为赶工提供的条件
(4)承包人为保证工程质量采取的措施
(5)提前竣工所需的追加合同价款。
31．简述勘察合同的主要条款。
答：(1)建设工程名称、规模、建设地点、投资额、发包方和承包方的概况。
双方的其他协作条件。
(2)发包人提交有关基础资料的期限。
开工及提交勘察成果资料的时间。
(3)承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
违约责任。
(4)勘察合同必须明确规定合同的生效和失效日期。
争议解决事项。
(5)在勘察合同中，双方应当明确勘察费用的数额和计算方法，勘察费用支付方式、地点、期限等内容。
发包人、承包人责任。
五、案例分析题(本大题共20分)
32．背景：某厂房建设场地原为农田。
按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2米处。
为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文
件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。
某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。
然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。
问题：①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?
②对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题?
③根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工功效降低。
请问承包商应如何处理此事?
④在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。
请问承包商应如何处理此事?
答：
①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，及时通知甲方，要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。
②在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意：
(1) 乙方提出变更工程价款和工期的时间
(2) 甲方答复的时间
(3) 双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决方式和事件。
③在接到设计变更图纸之后的14天内，向甲方提出变更工程价款和工期顺延的报告。
甲方应在收到书面报告后的14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；若不同意，应进一步与甲方就变更价款协商，协商一致后，修改合同．如果协商不一致，按工程承包合同争议的处理方式解决。
④发现出土文物后，首先应在4小时内，以书面形式通知甲方，同时采取妥善的保护措施；其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工期的要求，并提供相应的计算书及其证据．。