施工合同(进度付款)
施工(合同)(进度付款)
施工合同(进度付款)一. 引言二. 合同条款2.1 付款方式1.甲方应按照合同约定的施工进度及验收标准及时支付相应的工程款项。
2.工程款项分为预付款、进度款、竣工款三部分。
3.预付款为工程总造价的10%，甲方应在合同签订后的三个工作日内一次性支付给乙方。
4.进度款根据合同约定的施工进度分为若干批次，每批次的款项应在乙方完成相应工作后的五个工作日内支付给乙方，并在甲方支付款项后的三个工作日内向甲方提供相应的进度支付报告。
5.竣工款根据最终竣工验收合格后的工程计量价款的90%支付给乙方，剩余的10%作为质量保证金，待保修期届满后，甲方应及时支付给乙方。
2.2 工程进度及验收1.乙方应按照合同约定的工期和施工进度进行施工，确保工程的按时交付。
2.乙方应每月向甲方提交工程进度计划，甲方应在五个工作日内审核并确认。
3.乙方完成一批次施工进度后，甲方应派员进行验收，验收合格后甲方应及时支付相应的进度款项。
2.3 拖期及违约责任1.若乙方因自身原因造成工程拖期，乙方应向甲方支付每天总工程造价0.1%的违约金，直至工程完工。
2.若乙方连续三次未按进度完成工程，并且无正当理由，甲方有权终止本合同并要求乙方承担相关违约责任。
三. 其他条款3.1 变更和索赔1.若甲方需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并达成一致意见后进行施工。
2.若因甲方原因导致工程变更，乙方应有权提出相应的索赔，甲方应按照合理请求进行支付。
3.2 质量保证1.乙方应按照合同约定的施工标准进行工作，确保工程的质量符合国家相关标准和规定。
2.在竣工验收后保修期内，乙方应对工程进行免费维修，保证工程质量。
3.若工程在保修期内发生质量问题，乙方应及时修复，并承担相关费用。
四. 合同解除和争议解决4.1 合同解除1.若甲方或乙方因不可抗力因素导致无法继续履行合同，可解除本合同。
2.若一方违反合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应责任。
4.2 争议解决1.本合同履行过程中，若发生争议应首先通过友好协商解决。
工程施工月进度付款(3篇)
第1篇一、项目概况项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区XX路项目规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米施工单位：XX建筑有限公司监理单位：XX监理咨询有限公司合同工期：XX个月合同金额：人民币XX万元二、本月施工进度1. 土建工程：本月土建工程主要包括基础工程、主体结构工程、内外装修工程等。
已完成基础工程，正在进行主体结构工程，内外装修工程已完成XX%，预计下月全部完成。
2. 安装工程：本月安装工程主要包括给排水、电气、通风空调等。
已完成给排水工程，电气工程已完成XX%，通风空调工程已完成XX%，预计下月全部完成。
3. 道路工程：本月道路工程主要包括道路铺设、绿化工程等。
已完成道路铺设，绿化工程已完成XX%，预计下月全部完成。
4. 其他工程：本月其他工程主要包括室外工程、室内工程等。
室外工程已完成XX%，室内工程已完成XX%，预计下月全部完成。
三、本月付款申请根据合同约定，工程进度款支付比例如下：1. 土建工程：基础工程完成后支付XX%，主体结构工程完成后支付XX%，内外装修工程完成后支付XX%。
2. 安装工程：给排水工程完成后支付XX%，电气工程完成后支付XX%，通风空调工程完成后支付XX%。
3. 道路工程：道路铺设完成后支付XX%，绿化工程完成后支付XX%。
4. 其他工程：室外工程完成后支付XX%，室内工程完成后支付XX%。
根据以上进度，本月付款申请如下：1. 土建工程付款申请：基础工程已完成，申请支付XX万元。
2. 安装工程付款申请：给排水工程已完成，申请支付XX万元；电气工程已完成XX%，申请支付XX万元；通风空调工程已完成XX%，申请支付XX万元。
3. 道路工程付款申请：道路铺设已完成，申请支付XX万元；绿化工程已完成XX%，申请支付XX万元。
4. 其他工程付款申请：室外工程已完成XX%，申请支付XX万元；室内工程已完成XX%，申请支付XX万元。
四、付款意见1. 施工单位已按照合同约定完成本月工程进度，工程质量符合要求。
施工合同付款进度模板
施工合同付款进度模板一、工程款支付进度1.1 按工程合同约定，工程款总额为【X万元】，分为【n】个支付阶段，具体支付进度如下：阶段一：进场款工程款总额的【20%】，即【X万元】，由甲方支付给乙方作为进场款，甲方应在双方签订合同后【3】个工作日内一次性支付。
阶段二：基础施工款在工程进场后，施工单位顺利开工并完成基础施工时，由甲方支付工程款总额的【30%】，即【X万元】，甲方应在基础施工竣工后【7】工作日内支付。
阶段三：主体施工款主体结构施工完成后，由甲方支付工程款总额的【30%】，即【X万元】，甲方应在主体结构封顶后【7】工作日内支付。
阶段四：收尾工程款工程竣工后，甲方支付工程款总额的【20%】，即【X万元】，甲方应在竣工验收合格后【7】工作日内支付。
二、相关支付条款2.1 预付款甲方应在双方签订合同后【3】个工作日内支付给乙方预付款，等同于工程款总额的【20%】。
2.2 进度款每个支付阶段完成后，甲方应在【7】个工作日内支付相应的进度款。
2.3 最后结算款工程结束后，甲方应在【15】个工作日内支付给乙方最后结算款，确保工程施工质量无误。
三、付款方式3.1 付款方式甲方应在支付期限内通过银行转账的方式支付给乙方工程款。
3.2 付款证明每次付款完成后，甲方应向乙方提供付款证明，以确认款项已经支付。
四、违约责任4.1 若甲方逾期未支付工程款的，应按逾期未支付金额每日【千分之五】的标准向乙方支付违约金。
4.2 若因乙方自身原因导致工程施工进度延误，甲方有权延迟支付相应款项，并根据实际情况协商调整付款进度。
五、双方确认5.1 双方确认，本支付进度符合双方意愿，并表示认可与接受，确保工程进行顺利进行。
甲方（签章）：____________________ 乙方（签章）：____________________签订日期：____________________以上为双方签署的《施工合同付款进度模板》，若有需要，可根据具体情况进行调整。
按施工进度付款合同范本
按施工进度付款合同范本
甲方（发包方）：（单位名称）
乙方（承包方）：（单位名称）
根据《中华人民共和国建筑工程施工合同法》相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的
基础上，就甲方委托乙方承担施工任务达成以下协议：
一、工程名称：（工程名称）
二、施工内容：乙方承担本工程的全部施工工作，包括设计、施工、材料、人工费用等。
三、总造价：本工程总造价为（金额），结算方式为按照施工进度分期付款。
四、付款周期：根据施工计划和进度，甲方将根据以下进度进行付款：
1. 预付款：根据双方约定，乙方可在工程开工前要求甲方支付合同总价的10%作为预付款。
2. 进度款：根据施工进度，乙方完成相应的工程进度后，甲方将按照合同总价的比例支付
相应的进度款。
3. 竣工款：当工程完工验收合格后，甲方将支付剩余的竣工款。
五、质量保证：乙方承诺按照合同要求完成工程，并保证工程质量符合相关标准。
六、违约责任：若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方将承担相应责任并赔偿
损失。
七、合同变更：如需变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，可
提交相关部门或仲裁机构处理。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
施工合同月进度付款
施工合同月进度付款一、背景及目的为了保障工程建设项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，降低工程风险，提高工程质量，我国实行施工合同制度。
施工合同是建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订的，明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任的法律文件。
其中，施工合同的付款方式是双方关注的重要内容之一。
月进度付款作为一种常见的付款方式，能够有效保障工程的顺利进行。
本文将对施工合同月进度付款的相关内容进行详细阐述。
二、施工合同月进度付款的定义及特点1. 定义施工合同月进度付款是指在施工过程中，根据工程实际进度和完成情况，按照合同约定的比例和金额，每月对乙方进行付款的一种方式。
2. 特点（1）付款依据：月进度付款以工程实际进度和完成情况为付款依据，体现了公平、合理的原则。
（2）时间性：月进度付款具有明确的时间性，一般在每个付款周期结束后的约定时间内进行。
（3）比例性：月进度付款金额按照合同约定的比例进行计算，确保乙方在施工过程中的资金需求得到满足。
（4）动态调整：根据工程实际进度和完成情况，合同双方可以对付款比例和金额进行动态调整，以适应工程变化。
三、施工合同月进度付款的适用范围施工合同月进度付款适用于各类工程项目，特别是那些工程周期较长、工程量较大、工程进度较为均衡的项目。
对于工程周期短、工程量小、工程进度不均衡的项目，可以根据实际情况灵活采用其他付款方式。
四、施工合同月进度付款的约定内容1. 付款周期：合同双方应约定明确的付款周期，如每月、每两周等。
2. 付款比例：合同双方应约定合理的付款比例，一般根据工程完成情况进行调整。
3. 付款金额：付款金额应根据合同约定的比例和实际工程量进行计算。
4. 付款时间：合同双方应约定明确的付款时间，确保乙方在施工过程中资金需求得到满足。
5. 工程量核实：双方应共同核实工程量，确保付款金额的准确性。
6. 质量验收：工程质量验收合格是支付进度款的前提条件。
7. 变更调整：根据工程实际进度和完成情况，合同双方可以对付款比例和金额进行调整。
工程施工合同进度付款条款
工程施工合同进度付款条款第一条进度款的支付条件甲方应根据乙方完成的工程量和约定的支付比例，按时足额支付进度款。
乙方完成工程量的确认应由甲方或甲方委托的第三方监理机构进行验收，并出具书面验收报告。
第二条进度款的支付比例1. 基础施工完毕后，甲方应支付合同总金额的20%作为首期进度款。
2. 主体结构施工至一半时，甲方应支付合同总金额的30%作为第二期进度款。
3. 主体结构封顶后，甲方应支付合同总金额的20%作为第三期进度款。
4. 装修及安装工程完成后，甲方应支付合同总金额的20%作为第四期进度款。
5. 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的10%作为尾款。
第三条付款方式与时限甲方应于收到乙方提交的进度款申请及相关验收报告后的5个工作日内，将相应款项汇入乙方指定的银行账户。
若甲方未能在规定时间内完成付款，应当按照未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
第四条逾期付款的处理如甲方逾期支付进度款超过15个工作日，乙方有权暂停工程施工，直至甲方支付所有应付款项。
由此产生的工期延误及相关损失由甲方承担。
第五条最终结算工程全部完成并通过甲方或甲方委托的第三方机构的最终验收后，双方应根据实际完成的工程量进行最终结算。
任何增减工程项目都应及时反映在最终结算中，并由双方签署确认。
第六条质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定。
对于因质量问题导致的返工、修复等额外费用，由乙方负责赔偿。
甲方在支付每期进度款时，应扣除相应的质量保证金，该保证金在工程最终验收合格后无息退还给乙方。
第七条争议解决因进度付款发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
2023施工标准合同进度付款
施工合同进度付款引言在工程建设中，施工合同进度付款是双方约定的一种付款方式，将工程款项根据工程进度的完成情况进行付款。
施工合同进度付款的实施，有助于确保施工过程的顺利进行，同时也可以为施工单位提供必要的资金支持。
本文将深入探讨施工合同进度付款的相关内容。
施工合同进度付款的意义施工合同进度付款是一种按进度计价的付款方式，其重要性体现在几个方面：1.提供资金支持：施工过程中，施工单位需要大量的资金用于购买材料、支付工人工资等。
进度付款可以确保施工单位及时得到必要的资金支持，保障施工进度的推进。
2.控制项目风险：工程项目往往需要较长的时间才能完工，而施工单位也需要付出大量的成本。
通过进度付款的方式，可以将工程款项分摊在各个阶段，降低项目风险，提高双方的信任度。
3.监督施工进度：进度付款要求施工单位按照约定的工程进度进行施工，以便及时获得相应的付款。
这对施工单位进行施工进度的严格控制和管理起到了促进作用，有效保证工程按时完成。
施工合同进度付款的方式根据施工合同的具体约定，施工合同进度付款可以采用几种方式：1.百分比付款：根据工程进度完成的百分比进行付款。
施工合同中会约定具体的进度付款比例，例如：10%作为启动款、30%作为中期款、60%作为竣工款。
2.阶段付款：将施工过程划分为若干个阶段，每个阶段完成后进行付款。
这种方式通常适用于较大型的工程项目，可以更好地控制工程进度和质量。
3.里程碑付款：根据工程项目中的具体里程碑节点进行付款。
施工合同中会明确约定工程项目的关键节点，如地基开挖、主体结构封顶等。
当完成一个里程碑节点时，施工单位可以获得相应的付款。
施工合同进度付款的流程施工合同进度付款的流程一般包括步骤：1.工程进度确认：双方确认工程项目的起止时间、工程里程碑节点等，并据此制定相应的进度计划。
2.进度核实：施工单位按照进度计划进行工程施工，同时监理单位进行进度核实，确认工程进度的真实情况。
3.付款申请：施工单位根据实际工程进度，向业主单位提交进度付款申请。
施工合同按进度付款的合同
施工合同按进度付款的合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，并按照平等、自愿、公平、诚信的原则履行合同义务。
一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
二、合同工期2.1 工期自________年________月________日起至________年________月________日止，共计________天。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规程的要求，并达到____________等级。
3.2 工程质量保修期限为____________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
四、合同价款及支付方式4.1 双方确认，本合同的合同价为固定价格，即人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
4.2 付款方式分为四个阶段，具体如下：第一阶段：工程进度达到____________%，支付合同价的____________%；第二阶段：工程进度达到____________%，支付合同价的____________%；第三阶段：工程进度达到____________%，支付合同价的____________%；第四阶段：工程竣工验收合格后，支付合同价的____________%。
4.3 付款方式为银行转账，账号及户名为：____________。
五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定的工期、质量标准、施工工艺等要求，完成工程的施工。
5.2 甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间等要求，支付合同价款。
5.3 甲方应负责办理工程所需的各项手续，包括但不限于规划、设计、施工、验收等手续。
施工合同按月进度付款
施工合同按月进度付款是指在施工过程中，根据工程进度的完成情况，按照约定的时间节点进行付款的一种方式。
这种方式能够有效地调动施工方的积极性，确保工程按照预定的进度顺利进行。
本文将从施工合同按月进度付款的定义、特点、付款条件、付款方式以及合同管理等方面进行详细阐述。
一、施工合同按月进度付款的定义施工合同按月进度付款是指在施工合同中约定，按照工程进度的完成情况，每月对施工方进行一次付款。
付款金额根据工程实际完成的工作量和合同约定的单价进行计算。
这种付款方式旨在确保施工方在合同约定的工期内完成工程，同时保证工程质量。
二、施工合同按月进度付款的特点1. 调动施工方积极性：按月进度付款能够使施工方在保证工程质量的前提下，加快施工进度，以确保工程按时完成。
2. 降低工程风险：通过按月进度付款，可以及时发现工程进度中的问题，有利于业主方及时采取措施，降低工程风险。
3. 灵活调整工程进度：按月进度付款使业主方能够根据工程实际情况，灵活调整工程进度，确保工程质量。
4. 有利于合同管理：施工合同按月进度付款有助于合同双方明确工程进度和付款时间，有利于合同的履行和管理。
三、施工合同按月进度付款的付款条件1. 完成工程进度：施工方需按照合同约定的时间节点完成相应的工程进度，才有资格获得相应的付款。
2. 工程质量合格：施工完成的工程质量需达到合同约定的标准，否则施工方不得获得相应的付款。
3. 提交相关资料：施工方需按照合同约定，提交相应的工程进度报告、工程量清单等资料，以便业主方进行核实和付款。
四、施工合同按月进度付款的付款方式1. 固定金额付款：合同双方可以约定一个固定的金额，按照工程进度完成情况进行付款。
2. 按工程量付款：根据施工方提交的工程量清单和合同约定的单价，计算应付款项。
3. 进度款和尾款：合同双方可以约定将付款分为进度款和尾款两部分，进度款根据工程进度进行支付，尾款在工程完成后支付。
4. 银行保函或担保：为了确保施工方的履约能力，合同双方可以约定采用银行保函或担保等方式进行付款。
工程款进度款支付合同范本
工程款进度款支付合同范本随着建筑行业的不断发展，工程项目的管理日益规范化、法制化。
在工程建设过程中，工程款的支付是保障工程顺利进行的重要环节。
为了确保双方权益，明确支付责任，制定一份详尽的工程款进度款支付合同至关重要。
以下是一份标准的工程款进度款支付合同范本，供参考之用。
甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同标的和内容1. 本合同标的为乙方按照约定完成甲方所委托的本工程，具体工程内容、标准及要求详见附件《工程技术规范》。
2. 本工程总价款为人民币_______元整（￥________），包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
二、工程款支付方式与进度1. 首期款项：甲方在本合同签订后十个工作日内支付乙方工程预付款，占总工程款的10%，即人民币________元整（￥________）。
2. 进度款项：根据工程进度分阶段支付，具体如下：- 第一阶段完成后支付20%；- 第二阶段完成后支付30%；- 第三阶段完成后支付40%。
3. 竣工款项：工程竣工验收合格后，甲方应在七个工作日内支付剩余的最终结清款项。
三、支付条件与验收1. 乙方必须按照合同约定的时间、质量和标准完成工程任务，方可申请相应进度款项。
2. 甲方对各阶段完成的工程进行验收，验收合格后，按约定支付相应进度款项。
四、违约责任1. 如乙方未能按照约定时间、质量完成工程任务，应按照未完成部分的工程造价向甲方支付违约金。
2. 如甲方未能按照约定时间支付工程款，应按照逾期金额每日万分之五的标准向乙方支付滞纳金。
五、争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
（按进度付款方式）
发包单位：（甲方）
承包单位：（乙方）
甲方委托乙方施工，为明确责任，保证工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商达成一致，特订立如下协议：
一、工程内容：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、材料要求：
五、质量要求：
六、单价：
面积：（最终按开发商或总包方审计面积结算）
总计：
七、付款方式（由甲方支付给乙方）：
1、合同生效后，甲方（收到业主支付的相应工程款后）按下表中的约
八、施工工艺：
材料用量：
九、工程期限：
1、本工程定于年月日开工，预计年月日竣工。
凡因
甲方或土建方造成的原因、遇雨、雪天（连续三天即三天以上的）等气候特殊情况或其他不可抗拒因素造成工程延误则工期相应顺延。
2、非上述原因，乙方未按原定工期完成工程，乙方应向甲方支付违约
金，每延误一天支付1000元，并优先在施工费中扣除。
此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同的其他责任。
3、根据土建的实际施工进度完成拆除肢手架部位的工作量，如果因乙
方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。
此工程费用由甲方按实际发生旨从乙方的工程款中扣除，并加收10％的管理费。
当累计完成工程量不足计划进度的10％时，可以认为乙方无能力按期履行合同甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失。
十、甲方提供的材料、机械设备（特别是吊篮、龙门架施工工程）由甲方
负责运输到现场，双方须对设备进行清点然后签字确认，乙方负责设备及材料进场、退场及施工过程中搬卸、移位及看管，乙方有对机械设备维护、保养的义务，设备如有丢失或损坏应照价赔偿，工程施工中需由甲方提供的材料，须三日前通知甲方。
十一、甲方负责协调工程项目的关系和相关资料。
十二、由于甲方原因导致工程延期或停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。
十三、甲方参与工程质量和施工进度的监督和竣工验收。
十四、乙方严格执行有关施工现场管理的规定。
十五、乙方施工中严格执行施工规范、质量标准、安全施工操作规、防火规定。
十六、乙方在施工中污染到其他设施，要负责清理，需要保护的必须保护，材料自理，损坏现场设施要负责照价赔偿。
十七、乙方除甲方提供的材料外，部分工具、易耗品由乙方承担（包括安全带、安全帽、灰桶、电钻和专用工具等），但所有自购材料如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，若已使用对工程造成的损失由乙方负责。
十八、乙方在工程施工中擅自停工，由此而导致的一切损失由乙方承担，优先从所做的工作量（人工费）中扣除。
十九、1、乙方对甲方提供的材料在施工中严格按核定量进行施工，多余退回公司。
2、因施工原因达不到验收标准又造成材料损失又不能继续施工，甲
方有权采取其他形式，所有发生费用及材料全部由乙方承担，优先从所做的工作量（人工费）中扣除。
3、原材料进场上下力以及原材料看管由施工队负责，如发现原材料
未进行良好看管导致的损失由施工队承担。
二十、工程验收：乙方应在该项工程完成前通知甲方预验收，双方代表应在工程预验收单上签字，作为验收依据。
任何一方不得借故拖延。
二十一、其他事宜：乙方施工人员进场前须实行质量安全教育方可施工，平时现场施工队长应不断地教育工人，注意质量、安全直到工程竣工，如发生工伤事故，由乙方自行负责。
二十二、施工队进场必须提供工人保险的凭证的复印件，如没有在一星期内必须办理好保险手续，凭证复印件交公司存档，逾期未办理的，责令其退场。
二十三、本工程项目不得以任何形式进行转包、分包，如有发现公司有权立刻终止本合同，所产生的一切费用由施工队自行承担。
二十四、未尽事宜，双方协商解决。
二十五、本合同一式份，甲方份，乙方份，双方签字或盖章后生效，本合同有效期为年。
二十六、合同签订日期年月日。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）或身份证:
代表人：代表人：
电话：电话：。