电缆工程承包合同精选
电缆工程施工承包合同模板
电缆工程施工承包合同模板甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行电缆工程的施工，并愿意委托有资质的承包商进行施工；乙方具备相应的施工能力和合法资质，愿意接受甲方的委托，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况：1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、电缆头制作安装、电缆试验等。
4. 工程规模：_________米电缆线路及相关设施。
5. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量：1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 对于隐蔽工程，乙方应在覆盖前通知甲方验收，未经验收或验收不合格的，不得进行后续工序。
三、合同价格：1. 合同总价为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
2. 价格构成包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润和税金等。
3. 如遇设计变更或工程量增减，双方应根据实际情况协商调整合同价格。
四、付款方式：1. 甲方应按合同约定支付预付款、进度款和竣工结算款。
2. 预付款为合同总价的___%，在合同签订后____天内支付。
3. 进度款根据实际完成工程量按月支付，具体支付比例由双方协商确定。
4. 竣工结算款在工程验收合格后的____天内支付。
五、违约责任：1. 若乙方未能按期完成工程，应按每延误一日支付合同总价___%的违约金。
2. 若甲方未能按期支付款项，应按每逾期一日支付应付款项___%的滞纳金。
六、争议解决：1. 本合同在履行过程中，如有争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电缆工程施工承包合同范本
电缆工程施工承包合同范本一、工程概况1.1 工程名称：____电缆工程施工项目1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于电缆铺设、电缆附件安装、电缆线路调试等。
1.4 工程规模：____1.5 工程施工期限：____1.6 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同条款2.1 工程承包范围（1）电缆铺设：包括直埋、架空、隧道等电缆敷设方式。
（2）电缆附件安装：包括电缆终端、电缆接头、电缆支架等。
（3）电缆线路调试：包括电缆线路的测试、调试及验收。
2.1.2 承包方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2 工程进度2.2.1 承包方应按照甲方提供的施工计划及工程进度要求进行施工。
2.2.2 承包方应在合同约定的施工期限内完成本工程。
2.3 工程质量2.3.1 承包方应确保工程质量达到国家及行业相关标准。
2.3.2 承包方应按照甲方的要求，对施工过程中出现的质量问题及时进行整改。
2.4 工程验收2.4.1 工程验收分为分部工程验收和整体工程验收。
2.4.2 分部工程验收：在施工过程中，每完成一个分部工程，由甲方组织验收，验收合格后进行下一阶段施工。
2.4.3 整体工程验收：工程全部完成后，由甲方组织进行整体工程验收。
2.5 工程结算2.5.1 工程结算按照实际完成工程量及合同约定的单价进行。
2.5.2 乙方按照甲方提供的工程量清单及单价进行报价。
2.5.3 工程结算在工程验收合格后进行。
2.6 付款方式2.6.1 甲方在合同签订后支付预付款，预付款金额为合同总价的10%。
2.6.2 甲方在分部工程验收合格后支付进度款，进度款金额为已完成工程量的70%。
2.6.3 甲方在整体工程验收合格后支付尾款，尾款金额为合同总价的20%。
2.7 违约责任2.7.1 乙方未按照合同约定的施工期限完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金。
2.7.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担相应的法律责任。
电缆工程合同模板
电缆工程合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方需要进行电缆工程施工，乙方具有相关施工资质和经验，经双方友好协商，就电缆工程的施工事宜达成以下协议：第一条工程内容和范围1. 甲方委托乙方进行电缆工程的施工，具体包括但不限于电缆敷设、接线、接头处理等工作。
2. 工程位于（工程具体位置），工程范围详细描述见工程图纸。
第二条工程工期1. 本合同的工程工期为（工程工期），自合同生效之日起计算。
2. 如果因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并在延期后尽快恢复施工。
第三条施工价格和支付方式1. 本工程的总价为（总价），乙方应按照工程进度进行分期结算，具体分期结算比例为：第一笔款项（比例）、第二笔款项（比例）、第三笔款项（比例）、第四笔款项（比例）。
2. 甲方应在每次分期结算完成后的（结算期限）内支付乙方相应款项。
第四条施工质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合相关要求。
2. 工程竣工后，乙方应提供工程质量保证书，并对施工质量承担相应的责任。
第五条材料采购和使用1. 乙方应严格按照工程要求采购和使用符合标准的材料，不得使用劣质材料。
2. 如果乙方在材料采购和使用方面存在问题，应由乙方承担相应的责任并进行整改。
第六条安全保障1. 乙方应按照相关安全规定和标准进行施工，保障施工过程中的人员和设备安全。
2. 如发生施工安全事故，乙方应及时通知甲方，并配合相关部门进行处理。
第七条违约责任1. 若因乙方原因导致无法按时完成工程，乙方应承担相应的违约责任，并在甲方要求下按照工程实际进度支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任，并在乙方要求下支付相应的赔偿金。
第八条争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁结果对双方均具有法律约束力。
第九条合同变更1. 如本合同需修改或补充，双方应经过书面协商一致，对合同进行修改或补充。
电缆工程施工承包合同范本
电缆工程施工承包合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方（发包方）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[具体项目名称]项目的电缆工程施工事宜达成一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，特订立以下合同条款：第一条工程概述甲方委托乙方进行[具体项目名称]的电缆工程施工，包括但不限于电缆敷设、测试以及相关辅助工程的完成。
工程地点位于[具体地址]，预计施工周期为[具体时间]。
第二条工程质量乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量满足甲方要求。
电缆敷设应符合设计图纸和技术规范，保证施工安全和电缆运行的稳定性。
第三条施工进度乙方应根据合同约定的时间安排施工进度，并定期向甲方报告工程进展情况。
如遇特殊情况需调整施工计划，应及时与甲方沟通并取得一致意见。
第四条合同价款合同总价为[具体金额]元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
付款方式按照合同约定执行，原则上分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
第五条违约责任如一方违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约情形及责任承担应详细列明于合同之中。
第六条争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电缆工程施工协议(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（建设方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要新建或改造电缆线路，乙方具备相应的施工能力和资质，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就电缆工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程预算：____________________6. 工期：____________________二、施工责任与义务1. 乙方负责电缆工程的施工，包括但不限于电缆敷设、电缆终端头制作、电缆接头制作、电缆保护、电缆试验、电缆验收等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范、技术要求和质量标准进行施工。
3. 乙方应确保施工过程中人身安全和工程安全，采取有效措施防止安全事故的发生。
4. 乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。
5. 乙方应按甲方要求提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工记录、试验报告、验收报告等。
三、施工进度与验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，确保工程质量符合要求。
自检合格后，乙方应通知甲方进行验收。
3. 甲方应在接到乙方验收通知后，按照合同约定的时间和方式对工程进行验收。
4. 验收合格后，甲方应在规定时间内向乙方支付工程款。
四、工程款支付与结算1. 乙方提交工程款支付申请时，应提供相关资料，包括但不限于工程量清单、施工记录、验收报告等。
2. 甲方应在收到乙方支付申请后，按照合同约定的时间和方式支付工程款。
3. 工程竣工后，双方应按照合同约定进行结算，如有争议，协商解决。
承包电缆敷设施工合同范本免费
承包电缆敷设施工合同范本免费甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要进行电缆敷设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：电缆敷设施工工程。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于电缆敷设、电缆接头制作、电缆测试等。
1.4 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥__________元）。
2.2 支付方式：2.2.1 合同签订后_____日内，甲方支付工程总价款的_____%作为预付款。
2.2.2 工程进度达到_____%时，甲方支付工程总价款的_____%。
2.2.3 工程竣工验收合格后_____日内，甲方支付工程总价款的_____%。
2.2.4 剩余_____%作为质保金，在工程质保期满后_____日内支付。
第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
3.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
3.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
3.1.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方责任范围内的问题。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 乙方应按照合同约定和施工图纸的要求进行施工。
3.2.2 乙方应保证施工质量，按时完成工程任务。
3.2.3 乙方应遵守甲方的安全管理规定，确保施工安全。
3.2.4 乙方应对施工过程中造成的任何损失承担责任。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和相关技术资料。
电缆敷设施工合同范本(3篇)
电缆敷设施工合同范本（3篇）电缆敷设施工合同范本（精选3篇）电缆敷设施工合同范本篇1发包人：____________承包人：____________鉴于发包人拟委托承包人承担顶管工程（以下简称工程）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第1条工程概况1.1 工程名称：电缆顶管工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______第2条承包范围承包范围：第3条合同工期3.1 开工日期：_______年_______月______日3.2 竣工日期：_______年_______月______日第4条工程建设目标4.1质量目标：工程质量满足国家及行业的规程，规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，所有应归档资料符合归档要求并及时移交；严格执行国家强制性条文，达标投产，满足相应优质工程评选标准要求；工程总质量总评必须为优良，且单位工程优良率 00%4.2 安全目标：不发生人身伤亡施工；不发生较大施工机械设备损坏事故不发生较大火灾事故不发生一般及以上森林事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生三人及以上人身重伤事故，轻伤负伤率≤5‰；不发生负主要责任的电网大面积停电事故。
4.3 进度目标：坚持以工程进度服从安全、质量为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。
4.4 投资控制目标：以工程投标不超过工程批准概算作为投资控制的目标，工程投资可控、在控。
4.5环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求。
第5条签约合同价本合同签约合同价为人民币_______（￥）（含税），具体价格构成详见《价格表》（附件）。
电线电缆施工合同5篇
电线电缆施工合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需电线电缆施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________二、施工范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成电线电缆的敷设、连接、固定等工作。
2. 乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求，使用的电线电缆材料必须符合国家相关标准，严禁使用假冒伪劣产品。
3. 乙方应在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工人员和设备的安全。
三、工期及进度1. 乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。
2. 甲方将根据工程实际情况，制定施工进度计划，乙方应严格按照计划执行。
3. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。
四、质量与验收1. 乙方应建立健全的质量管理体系，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 甲方将组织专业人员进行质量验收，确保工程质量符合要求。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工或整改，并承担相应的费用。
五、付款与结算1. 甲方将按照施工进度和合同约定，向乙方支付相应的施工款项。
具体付款时间和金额如下：合同签订后支付预付款_________元；工程进行到一半时支付中期款_________元；工程竣工验收合格后支付尾款_________元。
2. 乙方应在合同签订后向甲方提供正规的发票和收据。
3. 工程竣工验收合格后，双方将进行结算，确保款项清晰无误。
六、违约责任及赔偿1. 乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的费用。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电缆工程承包合同精选在我们平日的工作生活当中，合同可以切实的保护到我们的合法权益。
你知道一份写合同包括哪些方面吗？的编辑为您提供了电缆工程承包合同，欢迎阅读，希望你能够喜欢并分享！电缆工程承包合同【篇1】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：河舒工业园及利溪10KV电缆沟建设。
2、工程地点：蓬安县河舒工业园110KV桂花变电站外。
3．工程范围和内容：新建电缆沟l60米。
(详见图纸)第二条工程期限1．本工程合同总工期 60 天（从开工之日算起)。
因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度．工期作相应顺延。
第三条工程合同总价1．本工程合同总价为人民币230000元，人民币大写贰拾叁万元。
第四条材科、构配件供应1．本工程所需的全部建筑材料、构配件等所有物资均由乙方提供：2．本工程所需全部建筑材料、构配件等都应具有合格证书：如属不合格产品，检验费用由乙方负担。
因乙方使用不合格建筑材科、构配件用于本工程引起的一切后果由乙方负责。
第五条工程质量和检查验收1．乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督检查。
2．乙方派同志为现场代表，乙方关键施工节点必须通过现场代表的到场监督。
3．乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员．必须以书面形式将其姓名、身份、所负责的工作通知甲方代表。
4．隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方现场代表检查验收认可后．方可进行下一道工序施工。
5．工程竣工验收，应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
6．工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。
交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。
7．已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管．甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。
由于乙方原因。
应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外．并赔偿因此而造成的经济损失。
8．工程交工验收后，保修期为1年，保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。
由施工造成的工程质量问题．甲方应书面通知乙方并约定时问进行修理，在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。
第六条双方负责事项1．甲方(1)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查：(2)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期及时给付工程款。
2．乙方(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时的施工：青苗、树木的赔偿，障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)：(2)编制施工组织设计(或施工方案)，施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位：(3)做好材料和构配件的采购、供应和管理；(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；(5)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第七条工程价款的支付与结算1．工程完结经甲方验收合格后，付给乙方合同总价款的％，留％的价款作为质保金，待保修期满后余款一次性支付给乙方。
第八条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向蓬安县人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜，由双方协商解决。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同一式四份，其中甲方三份、乙方执—份。
甲方(盖章)乙方(盖章)：地址：地址：代表人(签名)：代表人(签名)：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：日期：年月日日期：年月日电缆工程承包合同【篇2】甲方：乙方：依部颁双方达成据发的以《的权下中《利协华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确、义务和责任，便于电缆工程劳务合同的实施，经双方协商一致，议，已兹共同遵守。
一、项目概况：1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设2、项目内容及施工范围：本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房2大约3180米左右的3x185+1x95mm电缆设备。
施缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路熔接，调试，竣工资料提交等。
电房到工面缆，食内恢设以堂容复备加操涉，拆大作及电除电间电缆。
3、电缆工程劳务合同总造价：本项目总造价为元（大写：）二、承建方式：1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。
2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。
三、施工工期：本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。
四、工程款支付：合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方的40%（元）；工程竣工经甲方验收合格、税务部门正规发票后。
甲方以转账方式支付乙55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，人签字确认后，一周内付清。
支在方经付乙合甲五、质量要求及验收：1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。
2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品.3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。
如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。
六、质保期：该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。
七、经济责任1．乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。
2．自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。
根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。
3．如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。
乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。
因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。
4．在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。
5．乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指因乙方原因造成的工伤等事故或者财产损失。
应承担发生的一切费用及法律责任。
甲方不负责任责任。
在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造应照价赔偿或自行负责恢复原状。
挥由何成，事费损在故用害施责及，工任法乙中方律方6．本工程质量保修期为一年，系统调试开通后如出现故障，乙方应在最快时间内（不超过2小时）响应及时解决故障,保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。
7．由于乙方原因造成工程延期，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金500元。
其支付不解除乙方的施工责任，且电缆工程劳务合同施工工期保持不变，如为甲方原因，则工期顺延；如甲方未能按电缆工程劳务合同约定支付工程款，按以上同样金额向乙方支付违约金。
八、电缆工程劳务合同争议的解决办法：本电缆工程劳务合同履行过程中，如果产生纠纷，双方协商解决，协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。
裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本电缆工程劳务合同一式四份，双方各持二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：河南省分行法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电缆工程劳务合同签字日期：电缆工程承包合同【篇3】v甲方：乙方：身份证号码：为了顺利完成的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：一、甲方将的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电三、承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料四、工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：五、工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电六、工程款支付：工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。
材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任：1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。
乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期： __年__月__日日期：__年__月__日电缆工程承包合同【篇4】甲方：______________身份证号码乙方：______________身份证号码为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1 工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥嘉应观互通区高杆灯电缆沟开挖、回填工程。
（具体位置双方现场指定）2．质量等级乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为30-40cm,深度为80cm以上。
严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。