建设工程勘察合同范文常用版
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作，乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。
双方经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容：乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察，包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。
勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。
二、勘察时间：勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。
如因不可抗力等原因导致延误，应及时通知甲方并重新确定时间计划。
三、勘察报告：乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告，并对勘察结果负责。
报告需真实、准确、完整，如有虚假，乙方应承担相应责任。
四、费用支付：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。
如有增加费用的情况，应及时协商确定后支付。
五、保密条款：双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据，不得私自泄霩。
如因违反保密约定导致的损失，应承担相应法律责任。
六、违约责任：如一方未能按合同规定履行义务，应承担相应违约责任。
违约方须赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失和信誉损失。
七、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。
无法协商解决的，应提交有管辖权的法院诉讼解决。
八、其他约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，相关内容可通过书面补充协议明确约定。
九、生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至完成勘察工作的结束。
双方一致同意终止合同的，应通过书面形式进行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利进行。
第2篇示例：建设工程勘察合同范本甲方：_______________单位名称法定代表人/授权代表：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮编：_______________为了保障双方的合法权益，规范工程勘察活动，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________（项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等，具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版8篇
建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托人）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、项目名称：__________三、项目内容：本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察，包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。
四、报酬费用：乙方应按照本合同约定，按照勘察任务的复杂程度和工作量，结合勘察工程的实际情况，制定合理的报酬费用。
五、勘察周期：根据勘察内容的复杂程度和工作量，乙方应在约定的时间内完成工程勘察，并提供相应的勘察报告。
七、勘察结果使用：甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作，乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。
八、技术保密：乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方泄霩。
九、违约责任：对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务，或者勘察报告存在虚假信息的，乙方应承担相应的违约责任。
十、解决争议：因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁院仲裁。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，于签订后生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________第2篇示例：建设工程勘察合同范文通用版甲方：______________（委托方）乙方：______________（承包方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程质量和建设安全，甲、乙双方经友好协商一致，就本工程之勘察事宜达成如下合同：一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。
1.2 乙方应根据甲方的要求，在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告，并由甲方确认后提供。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
建设工程勘察合同样书通用版6篇
建设工程勘察合同样书通用版6篇篇1甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况项目名称：________________工程地点：________________工程规模：________________勘察任务：按照国家规定的技术标准、规范及甲方的要求进行工程勘察，提供与工程设计和施工相关的地质勘察资料。
二、合同目的和原则本合同的目的在于确保双方充分履行其在建设工程项目勘察过程中的权利和义务。
在履行合同过程中，双方应遵循诚信、合作、公平的原则，确保勘察工作的顺利进行。
三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行以下工作：现场踏勘、地质勘探、取样试验、编制勘察报告等。
乙方应确保勘察数据的准确性和完整性，对勘察成果的质量负责。
具体工作内容和要求详见附件一。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额根据工程规模和勘察难度确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付勘察费用：合同签订后______日内支付定金；勘察工作完成后______日内支付尾款。
具体支付方式和时间详见附件二。
五、合同履行期限和进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成并交付勘察成果为止。
具体进度安排如下：现场踏勘______日，地质勘探______日，取样试验______日，编制勘察报告______日。
特殊情况下，双方可协商调整进度安排。
六、质量保证及验收标准乙方应按照国家有关规范、标准和甲方的要求，确保勘察工作的质量。
勘察成果应经过甲方验收，验收标准以国家相关规范、标准为依据。
甲方应在收到勘察成果后______日内组织验收，并出具验收报告。
七、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和技术秘密，应承担保密义务。
建设工程勘察合同常用范文5篇
建设工程勘察合同常用范文5篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（委托人）：XXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXX乙方（勘察人）：XXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方需要就其所拥有的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就本次建设工程勘察工作达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX工程。
2. 工程地点：位于XXXXXXXXXXXX。
3. 工程规模：本次勘察工程包括但不限于基础勘察、地质勘察等。
二、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察工作，包括但不限于现场勘探、地质勘测、地下水状况分析等工作。
2. 乙方应根据相关法律法规及行业标准，确保勘察数据的准确性、完整性。
3. 乙方应按照甲方的要求提交勘察成果，包括但不限于勘察报告、图纸等。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付定金人民币XXXXXXXX 元；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
四、履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为XXXXXX天，自本合同生效之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察工作的进度，确保按时完成勘察任务。
3. 如因不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，乙方应及时通知甲方，双方协商解决方案。
五、保密条款1. 乙方应对本合同涉及的商业机密、技术资料等信息进行保密，不得泄露给任何第三方。
2. 乙方在完成勘察工作后，应销毁或归还甲方的商业机密、技术资料等信息。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
建设工程勘察合同范文常用版
委托方：
承接方：
签订日期
委托方__________________(以下简称甲方)
承接方__________________(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行_____________勘察任务。根据《中华人民共和国
民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程
的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方
协商一致，就本工程_______勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条 工程勘察范围
1.1 本工程项目勘察委托文号、日期
1.2 工程建设地点
2
1.3 技术要求
第二条 甲方按时向乙方提供下列文件资料：
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果
3.1 勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设
计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)
时，工期顺延。
第四条 取费标准及拨付办法。
4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的
3
取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2 本工程勘察费估算为___元，合同生效后___天内，甲方向乙方
预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);
工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3 双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条 双方责
5.1 甲方
5.1.1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按
时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足
乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不
清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5.1.2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作
时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5.1.3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解
决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工
4
现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5.1.4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，
并承担费用。
5.1.5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、
取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按
实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方
填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5.1.8 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。
5.1.9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝
工费。
5.1.10 补充协议中甲方应负的其它责任。
5
5.2 乙方
5.2.1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏
勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5.2.2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向
甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5.2.4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务
书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量
负责。
5.2.5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工
的要求。
5.2.6 补充协议中乙方应负的其它责任。
第六条 违约责任
6.1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双
6
倍返还定金。
6.2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付
未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘
察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求
时，其勘察费用由乙方承担。
第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不
成时，由当地人建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由
______仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没
有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第八条 其它事宜。
第九条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有
关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本
合同具有同等效力。
第十条 本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建
设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在
7
地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合
同即行废止。
本合同正本一式八份，双方各执四份。
委托方单位名称：
承接方单位名称：
(盖章)
(盖章)
8
法定代表人：
法定代表人：
单位地址：
单位地址：
电 话：
9
电 话：
电 传：
电 传：
传 真：
10
传 真：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
签订合同代表(签字)：
11
签订合同代表(签字)：
日 期：
日 期：
年
月
日
年
12
月
日
建设行政主管部门：
工商行政管理部：
审查意见：
鉴证意见：
(盖章)
13
(盖章)
审 查 号：
鉴 证 号：
审查日期：
14
鉴证日期：
年
月
日
年
月
日