建设工程勘察合同协议书范本完整版
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
有关建设工程勘察合同范本8篇
有关建设工程勘察合同范本8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本合同编号：【编号】甲方（委托方）：单位名称：【甲方单位名称】法定代表人：【甲方法定代表人】地址：【甲方地址】电话：【甲方电话】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为确保勘察工作的顺利进行，经双方协商一致，现就具体事项达成如下协议：第一条总则1.1 甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，乙方接受甲方的委托，完成相应的工作任务。
1.2 本合同签订后，双方应认真履行合同约定，保证勘察工作顺利进行。
第二条勘察内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、项目要求、勘察标准等进行详细了解，并制定相应的勘察方案。
3.1 乙方应在约定的时间内完成勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。
3.2 勘察报告应真实、准确地反映建设工程的实际情况，内容完整、清晰。
3.3 如勘察报告中存在不真实、不准确或遗漏重要信息的情况，乙方应对此负法律责任。
第四条合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，至勘察报告提交之日止。
4.2 如因不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，双方应协商处理，延长合同期限。
第五条付款方式5.1 甲方应按照合同约定的付款标准和时间，及时向乙方支付勘察费用。
5.2 如勘察工作无法按时完成或出现质量问题，甲方有权拒绝支付相应的费用。
第六条违约责任6.1 如一方未履行本合同的义务，构成违约行为，应向对方承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应免除相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2 若协商无果，可向有关部门申请调解，或提交仲裁机构进行仲裁。
第八条其他8.1 本合同内容经双方确认并签字盖章后生效，合同正本为【份数】份，甲乙双方各持【份数】份。
8.2 本合同履行过程中如需对内容进行变更或补充，应经双方书面协商一致。
甲方（甲方单位名称）：____________________日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本，如实际情况有所不同，可根据需要进行调整修改。
建设工程勘察协议书9篇
建设工程勘察协议书9篇第1篇示例：建设工程勘察协议书甲方（建设单位）：______________乙方（勘察单位）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《勘察规范》等相关法律法规，为保障建设工程的质量和安全，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察的相关事宜达成如下协议：一、勘察内容甲方委托乙方对建设工程进行勘察，包括但不限于土地状况、地质地貌、水文水质、气候条件等方面的调查研究，具体内容详见勘察方案。
二、勘察标准乙方应按照国家相关规定和标准进行勘察工作，确保勘察数据的真实可靠性，保证勘察质量。
三、勘察期限乙方应在双方确定的勘察期限内完成勘察工作，并按时提交相关勘察报告。
四、勘察报告乙方应根据勘察情况编制详细的勘察报告，报告内容包括勘察结果、分析意见、技术建议等，确保报告真实准确。
五、勘察费用1. 乙方应按照双方协议约定的方式和标准收取勘察费用，费用包括勘察人员工资、设备材料费用等。
2. 若勘察过程中需要额外开支，应提前向甲方报备并获得同意。
六、保密条款双方应对勘察过程中获取的信息和资料进行严格保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。
七、合同变更若因勘察过程中出现不可抗力等因素导致合同内容需要修改，双方应友好协商后签订书面变更协议。
八、合同解除1. 若一方违反合同约定导致勘察工作无法继续进行，对方有权提前通知解除合同，并要求违约方承担相应责任。
2. 双方经协商一致同意解除合同的，应签订书面解除协议。
九、争议解决双方因合同履行发生争议应友好协商解决，如协商无果，应提交给有关部门或仲裁机构处理。
十、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效，期限至勘察工作完成并双方确认无争议为止。
以上为建设工程勘察协议书，双方遵守协议条款，共同努力完成勘察工作，促进建设工程质量和进度的顺利进行。
第2篇示例：建设工程勘察协议书甲方：（委托单位名称）_________鉴于甲方拟开展建设工程项目，为了保障工程质量，依法合规进行勘察工作，甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：一、勘察内容1. 甲方将委托乙方进行建设工程项目的勘察工作，具体勘察内容包括但不限于地质勘察、勘察报告编制、技术方案设计等。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同5篇
建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围及内容1. 乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察。
2. 勘察内容包括但不限于地质勘探、土壤扦探、水样采集及分析等。
三、勘察工作周期及进度安排1. 勘察工作周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付勘察成果止，预计[预计总天数]天。
具体进度安排详见附件《勘察进度计划》。
2. 甲方应确保勘察现场具备施工条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签订后[具体天数]内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察成果后[具体天数]内，甲方支付合同余款。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、知识产权及成果交付1. 乙方对勘察成果享有著作权，但乙方需将勘察成果交付甲方，并保证甲方在工程建设中使用该成果。
2. 乙方提交的勘察成果包括但不限于地质报告、水样分析报告等。
成果格式详见附件《勘察成果交付要求》。
3. 甲方对乙方提交的勘察成果有保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，如因乙方勘察成果导致甲方工程损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的损失。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。
第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。
未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。
建设工程勘察合同范文通用版本7篇
建设工程勘察合同范文通用版本7篇篇1甲方（委托人）：__________公司名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（勘察人）：__________公司名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 勘察范围：具体的勘察任务包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察、工程测量等。
二、勘察工作的实施与要求1. 乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据的真实性和准确性。
2. 乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察计划，并经甲方确认后实施。
3. 乙方在勘察过程中应遵守相关法律法规，确保安全生产。
4. 乙方应按时提交勘察报告，并对报告的质量负责。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金，金额为总金额的______%；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
四、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中获取的所有数据、资料，均应妥善保管，不得擅自泄露或用于其他用途。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止勘察工作，并有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
元。自本勘察合同生效后日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘
察合同履行后， 定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金， 乙方不履行合同 的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程 结束后， 乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算， 甲方提取资料后
2．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应 付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达天以上的，每延迟一天，应向甲方
偿付相当于工程勘察费总价%的违约金。
第八条 纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。 协商不成时，双方属于同一部门的， 由上 级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第（ ）项方式解决：
建设工程勘察合同
建设单位：
勘察单位：
签订日期：
年月日
建设单位（甲方） ：
地址：
邮码
电话
法定代表人：
职务
勘察单位（乙方） ：
地址：
邮码
电话
法定代表人：
职务
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任， 分工协作， 相互促进， 多快好省地完成建设 项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以 便双方共同遵守。
第四条 乙方的义务
1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的 勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2．乙方应于年月日进入现场勘察，年月日提交全
部勘察资料，提交测量透明图份，提交工程地质报告书一式份（如甲方需要加印、
加晒图纸资料， 另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上， 工期可顺延。
代表人：
年月日
勘察单位（乙方） ：
代表人：
年月日
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点。
第二条 勘察的范围、进度和质量。
第三条 甲方的义务1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进 行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2．在签订合同时，甲方必须在年月 日向乙方提交由设计单位提出、
经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份， 提交由建设单位委托、 设计 单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘
察工期顺延。
2．甲方超过合同规定勺时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款勺规定向乙方偿付 违约金元。
第七条 乙方勺违约责任
1．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成勺损 失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别 重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加 收20%- 40%勺勘察费。
第六条 甲方的违约责任1．如果由于甲方变更计划，或提供勺资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需勺资 料或工作条件而造成勘察、设计勺返工、停工、 窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗勺
3．甲方必须在年 月日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道
路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表） 。
4．甲方必须在年 月日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采
青苗等项目的赔偿手续。
5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃 住费用由乙方自负， 如果甲方安排住招待所、 饭店，费用由甲方负担。 甲方人员的集体福利
设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以 及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责） ；生产现场取暖和机具的 看守由甲方负责解决并负担费用。
6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
（1）申请仲裁委员会仲裁；
（2）向人民法院起诉。
第九条 其他约定
本合同年月日双方签字后生效， 全部勘察工程验收后失效。 本合同如
有未尽事宜，需经双方共பைடு நூலகம்协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、建委、建行……
各留存一份。
建设单位（甲方） ：