电力工程施工委托合同书
电力授权委托书(3篇)
第1篇委托单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：兹有我单位，全称为【委托单位名称】，注册地为【注册地】，法定代表人为【法定代表人姓名】，根据我国《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现授权以下人员代表我单位全权处理以下电力相关事宜：一、授权范围1. 代表我单位与供电企业进行电力业务洽谈，签订电力供应合同、电力设施租赁合同等相关协议。
2. 代表我单位办理电力设施报装、用电申请、用电增容、用电变更等手续。
3. 代表我单位与供电企业进行电费结算、电力设施维护、电力设施报废等事宜。
4. 代表我单位参与电力设施项目的招投标、施工、验收等工作。
5. 代表我单位解决与电力设施相关的争议、投诉等事宜。
6. 法律法规规定的其他电力相关事宜。
二、授权期限本授权委托书自签署之日起生效，至【授权期限】年【授权期限月份】日止。
三、授权代理人授权代理人姓名：【授权代理人姓名】，身份证号码：【身份证号码】，联系电话：【联系电话】。
四、授权代理人职责1. 严格遵守国家法律法规，认真履行授权职责，维护我单位合法权益。
2. 保守我单位商业秘密，不得泄露授权事项的相关信息。
3. 在授权范围内，按照我单位的要求和指示，办理授权事项。
4. 定期向我单位汇报授权事项的进展情况。
五、其他事项1. 本授权委托书一式两份，委托单位和授权代理人各执一份。
2. 本授权委托书自签署之日起生效，未经双方同意，不得擅自变更或撤销。
3. 本授权委托书未尽事宜，按国家法律法规及双方协商一致的原则执行。
委托单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权代理人（签字）：年月日第2篇委托单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）地址：________________________受委托单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为保障委托单位与受委托单位在电力业务方面的合法权益，现就有关事项授权委托如下：一、授权范围1. 本授权委托书授权受委托单位代表委托单位与第三方进行电力业务洽谈、签订合同、办理相关手续等事宜。
2024年代办电力工程合同协议书范文
2024年代办电力工程合同协议书范文甲方（委托方）：____________________乙方（代办方）：____________________鉴于甲方因业务需要，委托乙方代办电力工程相关事宜，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就代办电力工程事宜达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方代办电力工程相关事宜，乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求提供代办服务。
第二条代办内容1. 乙方负责代办甲方电力工程的申请、审批手续。
2. 乙方负责协调甲方与电力部门的关系，确保电力工程顺利进行。
3. 乙方负责协助甲方进行电力工程的施工、验收等工作。
4. 乙方负责代办甲方电力工程的后续服务，包括但不限于维护、升级等。
第三条代办费用1. 甲方应向乙方支付代办费用，具体金额为人民币（大写）___________________元整。
2. 代办费用支付方式为：___________________。
3. 代办费用支付时间为：___________________。
第四条代办期限乙方应自本合同签订之日起___________________日内完成代办工作。
第五条甲方权利与义务1. 甲方有权了解乙方代办工作的进展情况。
2. 甲方应按本合同约定向乙方支付代办费用。
3. 甲方应提供乙方代办工作所需的相关文件和资料。
第六条乙方权利与义务1. 乙方有权按照本合同约定收取代办费用。
2. 乙方应按照甲方的要求提供代办服务。
3. 乙方应保证代办工作的质量和效率。
第七条保密条款甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
第八条违约责任1. 如甲方未按本合同约定支付代办费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额千分之五的违约金。
2. 如乙方未按本合同约定完成代办工作，每逾期一日，应向甲方支付代办费用千分之五的违约金。
第九条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力工程施工承包合同(4篇)
电力工程施工承包合同甲方：_____乙方：_____工程有限公司一、工程名称：_____项目二、工程地点：_____三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
1/2页七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。
九、争议的处理：_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ 委托代表：_____ 委托代表：_____ 签订时间：____年____月____日签订时间：____年____月____日电力工程施工承包合同（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。
低压电力施工协议书6篇
低压电力施工协议书6篇篇1甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（施工方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方低压电力施工项目达成以下协议：一、项目概况项目名称：低压电力施工项目施工地点：XXXXXX施工内容：包括但不限于低压电力线路敷设、设备安装、调试等施工期限：自本协议签订之日起计算，共计XX天二、双方权利与义务1. 甲方权利与义务（1）甲方应提供施工所需的全部资料，包括施工图纸、技术要求等，并确保其真实性和完整性。
（2）甲方应指派专人负责施工现场的协调与监督，确保施工安全和质量。
（3）甲方应按照本协议约定支付施工款项，不得无故拖欠或扣减。
2. 乙方权利与义务（1）乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业标准。
（2）乙方应指派具有相应资质和经验的施工人员，确保施工安全。
（3）乙方应按时完成施工任务，如因特殊情况需要延期，应提前告知甲方并协商解决。
三、施工款项及支付方式1. 施工款项本项目的施工款项为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
2. 支付方式（1）甲方应在本协议签订之日起XX日内，向乙方支付施工款项的XX%作为预付款。
（2）乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方应在本协议签订之日起XX日内，向乙方支付剩余的施工款项。
（3）支付方式为银行转账，具体信息如下：单位：XXXXXX银行账号：XXXXXX开户行：XXXXXX分行四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方如未按照本协议约定支付施工款项，乙方有权要求甲方按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。
（2）甲方如提供虚假资料或未指派专人负责施工现场的协调与监督，导致施工出现质量问题或安全事故，甲方应承担相应的法律责任。
2. 乙方违约责任（1）乙方如未按照本协议约定完成施工任务，甲方有权要求乙方按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。
国网施工合同6篇
国网施工合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：国网XX电力公司乙方（承包方）：XXXXXXXXXX公司鉴于甲方需要建设电网工程，并决定委托乙方承担施工任务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，达成如下施工合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工期与进度安排1. 工期要求：本工程自合同签订之日起，乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
2. 进度计划：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
乙方应严格按照审批后的进度计划执行。
三、质量与验收标准1. 工程质量要求：乙方应确保施工质量符合国家相关标准、规范及甲方要求。
2. 验收标准：工程竣工后，应按照相关标准、规范及甲方要求进行验收。
如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该合同总价已包含人工费、材料费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）预付款；（2）进度款；（3）竣工结算款。
具体支付比例和时间节点详见合同条款。
五、材料设备供应1. 甲方供应的材料设备：甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量符合要求。
2. 乙方自备材料设备：乙方应自备施工所需的辅助材料设备，并确保质量符合要求。
六、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）按照合同约定支付合同款项；（2）提出工程要求及施工标准；（3）监督施工进度与质量。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成施工任务；（2）确保施工质量与安全；（3）遵守施工现场管理规定。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
电网施工合同5篇
电网施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电网施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________电网施工工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程范围：本次施工包括电力线路的新建、改造、检修及附属设备的安装等。
二、合同工期1. 工程开工日期：本合同签订生效后第______天开始。
2. 工程竣工日期：开工之日起______天内完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，需经甲乙双方协商确定新的工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款项：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度款：根据工程进度，甲方按实际完成工程量的______%支付进度款；（3 竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至工程总价的______%；（4）质保金：工程总价的______%作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关电力工程施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相应费用。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应按规定配备安全生产专职管理人员，加强施工现场的安全检查与监督。
如发现安全隐患，应及时整改。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
电力施工合同（4篇）
电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
电力外线工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本电力外线工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XX地区电力外线工程2. 工程地点：XX地区3. 工程内容：电力线路架设、杆塔基础建设、电缆敷设、配电设备安装等4. 工程性质：新建电力外线工程5. 承包范围：本工程的设计、施工、监理、验收等全过程6. 工程总投资：人民币XX万元7. 工期：自合同签订之日起XX个月内完成二、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程按实际发生的人工、材料、机械、设备等费用计算，由甲方支付给乙方。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方预付工程总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到设计文件要求时，甲方支付已完工程价款的60%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付已完工程价款的10%；（4）工程保修期满，甲方支付剩余工程价款的10%。
三、工程质量要求1. 工程质量必须符合国家有关电力工程的设计规范、施工规范和验收标准。
2. 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。
四、工程进度及验收1. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期完工。
2. 工程竣工验收合格后，甲乙双方共同签署竣工验收报告。
五、合同解除及违约责任1. 任何一方违反本合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。
2. 违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。
六、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程施工委托合同书 发 包方： 山东潍坊科技学院 （以下简称甲方） 承 包方：山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条 工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 _______ 工程地点： 科技学院教授新村 _____________________ 工程内容： 教授新村二期 20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包 工包料；教授新村 1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村 1250KVA箱变及低压分接箱 之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及 _______ 连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式： 总承包， 包工包料，交钥匙工程____________________
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线 工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条 工程总价 合同总价为（RMB : 100万元整 含税（大写 壹佰万元整）， 以最终决算价格结算。 第三条 付款方式 1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后， 甲方应一次性付给 乙方 工程预付款（人民币）40% 40,0000 元整，（大写 肆拾万 元整）； 2、 设备进厂甲方应支付工程款 50%人民币）50,0000 元整（大写 伍拾万 元整） 3、 工程验收通电合格后 30天内付款10%（人民币）10,0000 元整（大写壹拾万元 整）
4、 双方盖章后合同幵始生效。
第四条 合同范围 1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算 时不因物价调整或管•线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依 原价或市场价办理加减账； 3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条 甲方职责 1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助 ；
5、 向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等 ）o
第六条 乙方职责 1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、 协助甲方向供电公司申请 10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 幵具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条 工程日期 1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关；
第九条 解 约 1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部 分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方； 2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无 法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条 保固条款 自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方 负责修复；乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规 定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自 然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽 事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份 。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
单位地址: 账 号： 合同签订时间:
费用计算表 建设单位:
法定代表人（签章）： 委托代理人（签章）： 法定代表人（签章）： 委托代理人（签章）： 单位地址: 账 号： 合同签订时间: 工程名称：增容630KVA配电工程（油变） 序 号 工程项目或费用名称 费用计算表达式 合计金额
一一一
分部分项目工程量清单费用 其 /、 中
1.人工费 24823.06
人工费调整［苏建字（2008） 066号］ 人工费
/26*21 20049.39
J 2.材料费 6595.41
3.机械费 15652.36
4.主材费 819529.7 ]
5.管理费 （1） *59% 26474.75 | 6.利润 （1） *14% 6282.14
二 二 其他项目费用 0 ]
_ 三 措施项目费用 56972.8
四 规费 23335.47 其 /、 中
1.安全生产监督费 （一 +— +三）*0.19% 1855.12 2.社会保障费 （一 +— +三）*2.2% 21480.35 五 设计费 12500
六 税金 （一 +— +三+四 +五）
*3.445% 34870.81
七 工程造价 一 +— +三+四 +五 +六
1047085
] 增加：复合柜2台 单价21000.00元/台 总计42000.00元
其他项目费用 序 号 项目名称 计算依据 费率计算表达式 合计金额
1 总承包费用 976379.61 0.00% 0.00 2 预留金
3 零星工作项目费 976379.61 0.00% 0.00 1 合
计 0.00
措施项目费用
序 号 项目名称 计算依据 费率计算表达式 合计金额 1 环境保护费 919406.82 0.00% 0.00 1 2 现场文明施工措施费 919406.82 1.50% 13791.10
3 临时设施费 919406.82 0.00% 0.00 1 4 夜间施工增加费 919406.82 0.00
： 5 —次搬运费 819529.70 0.00% 0.00
6 大型机械进出场及安拆（吊车进出场等） 3000.00 1台班 3000.00 ] 7 设备运费 819529.70 2.00% 16390.59 1 8 脚手架费 919406.82 0.00
9 已完工程及设备保护 919406.82 0.00% 0.00 10 检验试验费 919406.82 1.50% 13791.10 ] 11 赶工措施费 919406.82 0.00% 0.00 ' 12 工程按质论价 919406.82 0.00% 0.00 13 特殊条件施工增加费 919406.82 0.00% 0.00
14 组装平台 0.00
15 设备、管理施工的安全、防冻和焊接保护措施
0.00
16 电缆防火封堵 10000.00 合计 56972.80 编制说明 一、 工程概况见设计说明及施工图，工程量以旖 I为依据； 二、 工程规划内容： 本工程一期用电容量为630KVA
三、 工程设备品牌选用： 1、 高低压柜选用苏州电气成套设备有限公司
2、 高压真空断路器选用宝临
3、 高压综合保护选用无锡斯达
4、 低压开关选用常熟
5、 变压器选用常州恐龙油式变压器
6、 电缆选用青岛豪迈
7、 交直流屏选用思其
四、 工程报价包含内容 1、 本工程有高低压 开关柜（KYN28-12高压柜台7台、HXGN-12负荷柜4台、GG［固定式柜5台）、
S11-630/10.5变压器1台等相关10KV高压进出线电缆
2、 设备的运输、现场安装及实验调试
3、 寿光供电公司所需要的费用在内
4、 协助客户向供电局申请10KV外线施工手续
5、 主动完成送电的相关手续直至工程送电完成
6、 设备的保固及完整的售后服务
五、 工程报价不包含内容 1、 配电所土建照明工程费用
2、 配电所内接地网、设备基础槽钢安装、电缆保护管、电缆井安装工程费用
3，低压出线工程材料费及施工费
4，高压外线进线工程材料费及施工费
六、 交货期限： 合同生效后配合土建完工90个工作日交货。 七、 本工程总造价：1089560元