监理工程师《合同管理》单选题专项训练
2023年上海市监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2023年上海市监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产2.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。
关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标3.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法4.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案5.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( )。
A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时6.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人8.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法9.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
2023年黑龙江省监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2023年黑龙江省监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( )A.项目法人负责制B. 招标投标制C.工程监理制D.合同管理制2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图3.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大4.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程5.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计6.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变7.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1208.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日9.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得( ) 的企业。
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同管理的主要任务？A. 确保合同条款的准确性和完整性B. 监督合同的履行情况C. 协调合同各方之间的关系D. 制定合同管理制度2. 下列哪项不属于合同的订立阶段？A. 合同谈判B. 合同起草C. 合同签订D. 项目立项3. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同变更的条件？A. 合同双方协商一致B. 合同履行中出现不可抗力情况C. 合同一方违约D. 合同期限届满4. 下列哪项不属于合同的结算方式？A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润5. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同纠纷的处理方式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼参考答案：1. D2. D3. D4. D5. D二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 监理工程师在进行合同管理时，应关注合同的哪些方面？（）A. 合同条款B. 合同金额C. 合同履行期限D. 合同双方的权利和义务E. 合同的签订和变更程序7. 合同履行过程中，监理工程师应如何监督合同的履行？（）A. 定期对合同履行情况进行检查B. 对合同履行中出现的问题及时协调解决C. 对合同变更进行审核和批准D. 对合同双方的违约行为进行处理E. 制定合同履行计划8. 合同纠纷的处理方式有哪些？（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼E. 求助第三方9. 下列哪些情况可能导致合同变更？（）A. 合同履行中出现不可抗力情况B. 合同一方违约C. 合同双方协商一致D. 合同期限届满E. 政府政策调整10. 合同结算方式有哪些？（）A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润E. 一次性付款参考答案：6. A、B、C、D、E7. A、B、C、D8. A、B、C、D9. A、B、C10. A、B、C、D三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述监理工程师在进行合同管理时的主要任务。
监理工程师《合同管理》单选备考练习题
监理工程师《合同管理》单选备考练习题监理工程师《合同管理》单选备考练习题1.监理合同的有效期是指( )。
A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和2.下列选项属于竣工后试车的是( )。
A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。
A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。
A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务6.某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1 日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应()。
A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项7.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。
A.3B.5C.7D.5～78.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人的基本责任是( )。
A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权9.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由()。
A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责10.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】 D2、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A3、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】 C4、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。
A.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，只能直接招标【答案】 C5、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】 C6、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共60题）1、根据AIA 文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。
A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】 A2、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。
A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】 C3、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。
A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】 B4、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。
监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担B.增加的费用和工期延误，由承包人承担C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】 A5、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】 D6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。
A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】 D7、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。
A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】 C8、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14 天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。
监理工程师《合同管理》单选模拟题
监理工程师《合同管理》单选模拟题 监理工程师《合同管理》单选模拟题 单选题： 1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(D)。 A.同时履行抗辩权 B.代位权 C.撤销权 D.不安抗辩权 2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(D)。 A.施工内容的专业要求 B.施工现场条件 C.对总承包投资的影响 D.其他因素的影响 3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(B)。 A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B.仲裁机构可裁定变更该合同 C.仲裁机构可裁定撤销该合同 D.应移交法院判定变更该合同 4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(A)。 A.保证 B.质押 C.定金 D.留置 5.施工合同示范文本中要求，由( A)投保建筑工程一切险。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.项目经理 6.投标人在投标过程中出现(D)时，招标人可以没收投标保证金。 A.投标文件的密封不符合招标文件的要求 B.投标文件中附有招标人不能接受的条件 C.购买招标文件后不递交投标文件 D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正 7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(D) A.保证 B.定金 C.留置 D.质押 8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(D)。 A.不影响合同的效力 B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效 C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D.部分影响合同的效力 9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(B)。 A.权利人承担B.义务人承担C.双方平均分担 D.权利人承担主要费用，义务人负连带责任 10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(B)执行。 A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格 D.当地市场价格 11.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应(C)。 A.因迟到而自然无效 B.必须经要约人发出接受通知后才有效 C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺 12.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，(A)。 A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任 13.参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是(A)。 A.合同法律关系主体 B.合同法律关系客体 C.合同法律关系内容 D.合同法律关系事实 14.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(D)。 A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任 15.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的`不一致时，应以(C)为准。 A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面函件 D.仲裁机构裁定 16.下列不属于对招标文件核查范围的是(C)。 A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件 B.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C.招标文件的形式是否合乎要求 D.是否有限制竞争的条件 17.关于无权代理，下列说法正确的是(C)。 A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动 C.代理权终止后继续行使代理行为 D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权” 18.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许(C)。 A.投标人更改投标书的内容和报价 B.投标人再增加优惠条件 C.评标委员会对投标书中的错误加以修正 D.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法 19.投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括(B)等。 A.提供的投标担保有瑕疵 B.个别地方存在漏项 C.没有按招标文件要求提供投标担保 D.投标文件没有投标人授权代表签字 20.要约人撤销要约，撤销要约通知应在(B)到达对方。 A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后
2023年陕西省整理监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2023年陕西省整理监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人2.关于延长投标有效期的说法，错误的是( )。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金3.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理4.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法5.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外买方应向卖方支付合同价格的( )作为验收款。
A.25%B.30%C.40%D.60%7.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得( ) 的企业。
A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质8.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理工程师《合同管理》单选题专项训练
监理工程师《合同管理》单选题专项训练
监理工程师《合同管理》单选题专项训练（一）
第1题
施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施
工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的()。
A.先履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.同时履行抗辩权
正确答案：D
第2题
在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是
()。
A.公共当局引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
正确答案：C
第3题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件
的要求，这时应当()。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
正确答案：D
第4题
工程所需清理、修复费用，由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人协商
D.发包人和承包人共同
正确答案：A
第5题
合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当
事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。
A.形式
B.内容
C.主体
D.客体
正确答案：B
第6题
承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到
对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则()。
A.须经工程师同意
B.不需经工程师同意
C.不需要经发包方同意
D.发生的费用由承包人承担
正确答案：A
第7题
监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律
性质属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.职务代理
正确答案：A
第8题
在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。
A.合同约定的`工期加经批准顺延的工期之和
B.合同管理之日起至设立之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
正确答案：D
第9题
承包人发出索赔意向通知后，可以在监理工程师指示的其他合理
时间内再报送正式索赔报告，即()在索赔事件发生后有权不马上处理该
项索赔。
A.建设单位
B.监理工程师
C.法人代表
D.承包人
正确答案：B
第10题
法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现
象和事实，法律事实包括()。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
正确答案：C
监理工程师《合同管理》单选题专项训练（二）
第1题
对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。
A.单价
B.总价
C.成本加酬金
D.计划价格
正确答案：B
第2题
设计招标应采用()方式进行招标。
A.公开
B.方案竞选
C.询价
D.邀请
正确答案：B
第3题
工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
正确答案：B
第4题
发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括()。
A.拆除地上、地下障碍物
B.提供勘察设备
C.落实土地征用
D.修好通行道路
正确答案：B
第5题
承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在()内将竣工工程交付
发包人。
A.7日
B.14日
C.28日
D.42日
正确答案：B
第6题
债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，()。
A.需经对方同意
B.无需经对方同意，但应通知对方
C.无需经对方同意，也不必通知对方
D.需经对方同意，但要办理公证
正确答案：A
第7题
发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予
确认或提出修改意见。()后，及时办理竣工结算价款的支付手续。
A.施工全部完毕
B.保修期满
C.试车合格
D.竣工验收报告被批准
正确答案：D
第8题
施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶
化，拒绝支付预付款，这是发包人行使()。
A.同时履行抗辩权
B.代位权
C.撤销权
D.不安抗辩权
正确答案：D
第9题
某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方
违约时，守约方()。
A.必须适用违约金条款
B.必须适用定金条款
C.可以选择适用违约金或定金条款
D.两者都不能适用，因约定无效
正确答案：C
第10题
某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托
试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检
测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()。
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的
正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任
正确答案：C