一级建造师劳务合同
一级建造师考试：要约与承诺的有效条件和合同的练习题及解析
一级建造师考试：要约与承诺的有效条件和合同的练习题及解析一、单项选择题1．下列对于要约生效的表述，正确的是( )。
A．要约自要约到达受要约人时生效B．要约自要约人发出要约时生效C．要约自承诺到达要约人时生效D．要约自受要约人发出承诺时生效2．下面的行为中，可能是要约也可能是要约邀请的是( )。
A．拍卖公告B．招标公告C．招股说明书D．商业广告来源：3．下列选项中属于要约的是( )。
A．招股说明书B．投标书C．招标公告D．商品价目表4．甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是( )。
A．该电子邮件发出的时间B．该电子邮件进入乙单位指定的电子邮箱的时间C．乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D．乙单位知悉该电子邮件内容的时间5．甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，乙单位共有四个电子邮箱并且没有特别指定，则此要约的生效时间是( )。
A．该电子邮件进人乙单位任一电子邮箱的首次时间B．该电子邮件进入乙单位四个电子邮箱的最后时间C．乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D．乙单位知悉该电子邮件内容的时间6．下列表述中，错误的是( )。
A．要约可以撤回B．要约可以撤销C．承诺可以撤回D．承诺可以撤销7．某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销伺题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是( )。
A．承包商在要约中确定了承诺期限B．不损害材料供应商合理利益C．建材供应商收到通知时承诺已经发出D．承包商在要约中明确表示要约不可撤销来源：8．下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是( )。
A．承包商没有按照合同约定的时间完成工程B．业主没有按照合同约定的时间支付工程款C．承包商在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D．业主在招标过程中擅自公开了承包商的商业秘密，使承包商遭受经济损失9．下列关于要约撤销的表述中，错误的是( )。
A．要约生效后，不得撤销B．要约人确定了承诺期限的，要约不可撤销C．要约人以其他形式明示要约不可撤销的，要约不能撤销D．受要约人从要约的条款中推测出要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的，要约不可撤销10．甲公司向乙公司发出希望和乙公司订立合同的意思表示，并附有合同的主要条款，该意思表示在性质上属于( )。
第一模拟试卷(六)——一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》模拟题
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)
建设工程教育网
/
一级建造师考试辅导《建设工程法规与相关知识》模拟题
第一模拟试卷（六）
77.包工头的施工队分包工程与分包人签订的劳务合同，包工头以违法分包人为被告提起诉讼的，法院（）。
A.应当受理
B.无资质承包主体签订的合同是无效合同，法院不予受理
C.无资质承包主体签订的合同是无效合同，只能去仲裁
D.要看违法分包人是否有资质，如有资质可以受理
【正确答案】A
【答案解析】无资质承包主体签订的合同是无效合同（性质），但实际施工人的利益也会受到一定程度的保护。
实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，法院应受理。
参见教材P65。
78.建造师的执业范围包括（）。
A.担任建设工程项目勘察设计的项目经理
B.担任建设工程项目施工的项目经理
C.从事其他施工活动的管理工作
D.行业协会规定的其他业务
E.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其它业务
【正确答案】BCE
【答案解析】A建造师可以在勘察设计单位执业，但不是担任项目经理，担任项目经理的只有在施工单位。
E其它业务是法律、行政法规和住建部规定的其它业务，非泛指其它业务。
参见教材P75。
79.在工程建设中常用的防止事故发生的安全技术措施有（）。
A.消除危险源
B.限制能量或危险物质
C.个体防护
D.避难与救援
E.减少故障和失误
【正确答案】ABE
【答案解析】C和D属于事故发生后，减少事故损失的安全措施，不属于事故发生前防止事故发生的措施。
参见教材P228。
2012一级建造师《建筑实务》真题及答案解析
2012一级建造师《建筑实务》真题及答案解析（案例分析题）案例分析题【案例1】某大学城工程，包括结构形式与建设规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000㎡，地下2层，地上ll层，层高4.2m，钢筋混凝土一剪力墙结构，A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包，建设单位负责供应油漆等部分材料。
合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工，其流水施工参数如下表：其中：施工顺序Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ，施工工程Ⅱ与施工工程Ⅲ之间存在工艺间隔时间ll周。
事件二：由于工期较紧，A施工单位将其中的两栋单体建筑的室内精装修和幕陪工程分包给具备相应资质的B施工单位，B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。
事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格，B施工单位就由此造成返工损失向A施工单位提出索赔。
A施工单位以油漆属建设单位提供为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。
B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆的质量责任已经完成，因油漆不合格二返工的损失应由A施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。
问题：1.事件一中，最适宜采用何种流水施工组织形式?除此之外，流水施工通常还有哪些基本组织形式?2.绘制事件一中流水施工进度计划横道图，并计算其流水施工工期。
3.分别判断事件二中施工单位、施工单位、施工单位、施工单l位之间的分包行为是否合法?并逐一说明理由。
4.分别指出事件三中的错误之处，并说明理由。
【案例2】某办公楼工程，建筑面积980000㎡，劲性钢管混凝土框架结构，地下3层，地上46层，建筑高度约203m，基坑深度15m，桩基为人工挖孔桩，桩长l8m，首层大堂高度为l2m，跨度为24m，外墙为玻璃幕墙。
注册建造师一级建设工程项目管理(建设工程合同与合同管理)模拟试卷13
注册建造师一级建设工程项目管理（建设工程合同与合同管理）模拟试卷13A．实际工程量和实际单价B．合同工程量和合同单价C．实际工程量和合同单价D．合同工程量和实际单价2．对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是( )。
A．分别调整单价和总价B．按市场价调整单价C．以总价为准调整单价D．以单价为准调整总价3．采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据( )计算确定的。
A．发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B．发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价C．实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价D．实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价4．在单价合同中，如发包人没有明确工程量变更的限度，则承包人应与发包人共同确定一个“增减量幅度”。
当超过该幅度时，( )。
A．分包商有权要求对工程单价进行调整B．工程师有权批准对工程单价进行调整C．业主可以直接批准对工程单价进行调整D．承包人有权要求对工程单价进行调整5．关于固定总价合同适用性的说法，错误的是( )。
A．工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B．工程结构和技术简单，风险小C．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确D．合同条件中有对承包商单方面保护的条款6．关于总价合同特点的说法，错误的是( )。
A．发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价B．承包人将承担较多的风险C．评标时易于迅速确定最低报价的投标人D．在施工进度上不能调动承包人的积极性7．某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的( )。
A．成本加固定费用合同B．成本加固定比例费用合同C．成本加奖金合同D．最大成本加费用合同8．某土石方工程实行混合计价。
其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同。
一级建造师执业资格考试案例分析建筑工程施工进度管理1
案例分析题一【2014年考题】某办公楼工程，地下2层，地上10层，总建筑面积27 000 m2，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。
在合同履行过程中，发生了下列事件：事件1：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（图1-1），该计划通过了监理工程师的审查和确认。
图1-1 施工总进度计划网络图（时间单位：月）事件2：工作B（特种混凝土工程）进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月，设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（表1-1），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。
表1-1 费用索赔申请一览表事件3：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后3个月；部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后1个月，在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后1个月。
施工总承包单位就工作K、工作H、工作F工期拖后分别提出了工期索赔。
事件4：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装饰装修材料，经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比见表1-2。
表1-2 各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表问题1. 事件1中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）？2. 事件2中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处？分别说明理由。
3. 事件3中，分别分析工作K、工作H、工作F的总时差，并判断其进度偏差对施工总工期的影响。
分别判断是施工总承包单位就工作K、工作H、工作F工期拖后提出的工期索赔是否成立？4. 事件4中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称（A类材料）和次要管理材料名称（B类材料）。
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷B卷含答案
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷B卷含答案单选题（共30题）1、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。
A. 可以收取费用B. 不能收取费用C. 如需组织专家论证，可收取费用D. 如需现场查验，可收取费用【答案】 B2、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自( )之日起计算。
（2012）A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案【答案】 A3、关于两阶段招标的说法正确的是（）。
A.第一阶段的投标人主要提交不带报价的技术建议，招标人据以确定技术标准和要求，编制招标文件B.招标文件只发给技术建议被采纳的投标人C.任何项目都可以用两阶段招标D.投标人在第一阶段提交投标保证金【答案】 A4、根据《民法典》的规定，下列承诺有效的是（）。
A.对要约的内容作了实质性变更B.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人C.撤回承诺的通知先于承诺到达要约人D.承诺通知因为意外事件而迟到，但要约人怠于及时通知承诺人【答案】 D5、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是()。
A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】 C6、承诺应当以通知的方式作出，但根据（）除外。
A. 要约人拒绝履行的B. 承诺人撤销承诺的C. 要约人撤销要约的D. 交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的【答案】 D7、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A. 民事诉讼原告应当与本案有直接或间接利害关系B. 当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应当受理C. 涉及国家秘密的案件，人民法院应当实行不公开审理和不公开判决D. 当事人不服第一审判决上诉的，应当在判决作出之日起15 日内提出E. 二审法院处理上诉案件，仅对当事人上诉请求的范围进行审查【答案】 B8、《招标投标法》、《建筑法》规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。
一级建造师之一建工程法规通关提分题库(考点梳理)
2023年一级建造师之一建工程法规通关提分题库(考点梳理)单选题（共60题）1、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至()。
A.2012年2月28日B.2012年5月31日C.2012年8月1日D.2012年2月1日【答案】 C2、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。
由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。
则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。
A.2014年4月1日B.2014年8月1日C.2016年8月1日D.2015年8月1日【答案】 C3、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。
则该买卖合同()。
A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】 A4、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。
但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。
则下列说法中错误的是（）。
A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效【答案】 B5、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（）。
A. 告之当事人重新起诉B. 告之另一方当事人重新申请执行C. 可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D. 终止执行【答案】 C6、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（）。
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案一
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。
A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】 A2、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】 D3、当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向()申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.被执行人所在地的高级人民法院4、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是( )。
A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】 B5、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是()。
A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】 B6、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。
（2016）A.发证机关核猃施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止7、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。
A. 在投入试生产之日B. 投入试生产之日起3个月内C. 投入试生产之日前3个月D. 分期验收后【答案】 B8、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。
一级建造师提供整理——1H420070机电工程项目施工资源管理
1H420071掌握机电工程项目人力资源和用工管理要求特点在于具有能动性、可控性、组合性和变化性一、机电工程人力资源管理关键在明确责任制，才能调动积极性，发挥潜能，提高劳动效率。
（一）劳动力的动态管理遵循的基本原则为：1．动态管理以进度计划与劳务合同为依据。
2．动态管理应允许劳动力在企业内作充分的合理流动。
3．动态管理应以动态平衡和日常调度为手段。
4．动态管理应以达到劳动力优化组合、以作业人员的积极性充分调动为目的。
（二）劳务外包队伍管理对劳务外包施工队的资质、业绩和能力等进行审查，再发包完全不能减少或免除分包单位应承担的合同义务将劳务外包队伍纳入共同管理不符合安全要求的劳务公司坚决不发包，符合安全要求的劳务公司也要实行安全与经济效益挂钩以提高劳务外包队伍自身能力着手二、机电工程特种作业员工和特殊员工用工要求特种作业人员：指直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危险因素作业的人员。
涉及的作业范围通常有：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶（轮机驾驶）、登高架设作业，锅炉作业（含水质化验）、压力容器操作、爆破作业、放射线作业等。
（一）特种作业人员要求1．资格条件要求具备相应工种的安全技术知识；参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格，取得特种作业操作证2．培训要求必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学3．管理要求(1)特种作业人员必须持证上岗。
(2)特种作业操作证每三年进行一次复审。
（二）特殊人员的要求1．从事锅炉、压力容器与压力管道焊接的焊工的要求(1)基本要求焊接应由持有相应类别的“锅炉压力容器压力管道焊工合格证书”的焊工担任。
(2)合格证管理要求焊工合格证（合格项目）有效期：3年。
中断受监察设备焊接工作6个月以上的，再从事受监察设备焊接工作时，必须重新考试。
2．无损检测人员的要求资格要求一是从事无损检测的人员，必须经资格考核，取得相应的资格证。
2024年一级建造师之一建铁路工程实务真题精选附答案
2024年一级建造师之一建铁路工程实务真题精选附答案单选题（共45题）1、在铁路工程施工中，施工测量成果的评定采用百分制，按缺陷扣分法和加权平均法计算测量成果综合得分，以下属于施工测量重缺陷的是()。
A.起算数据采用错误B.计算程序采用错误C.记录中的计算错误，对结果影响较大D.各种资料的整饬缺点【答案】 C2、交流电源线A、B、C三相的色谱分别为（）、不接地中性线为紫色、接地中性线为黑色。
A.黄色、绿色、蓝色B.黄色、绿色、红色C.绿色、蓝色、红色D.绿色、黄色、蓝色【答案】 B3、边坡挂网锚喷(含锚杆、挂网)防护在雨、雪、大风天气及气温低于（）时不得进行喷射作业。
A.0℃B.2℃C.3℃D.5℃4、在铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起向外各（）m范围内，以及在铁路隧道上方中心线两侧各（）m范围内，确需从事露天采矿、采石或者爆破作业的，应当与铁路运输企业协商一致，依照有关法律法规的规定报县级以上地方人民政府有关部门批准，采取安全防护措施后方可进行。
A.1000，800B.1000，1000C.800，1000D.800，【答案】 B5、铁路工程施工测量成果一般由（）单位核定后方可使用。
A.建设B.施工C.监理D.设计【答案】 C6、现场组织机构是为完成某工程项目而组建的专门管理组织，铁路工程施工中一般称作（）。
A.项目经营部B.工程指挥部C.项目经理部D.项目指挥部7、路堤填筑施工当需要使用非渗水土时，其含水量应（）。
A.低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄20％～25％B.低于液限，其分层填筑铺土厚度应减薄20％～25％C.低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄10％～20％D.低于液限，其分层填筑铺土厚度应减薄10％～20％【答案】 A8、铁路工程施工总承包资质分为（）。
A.特级、一级、二级B.特级、一级、二级、三级C.一级、二级、三级D.一级、二级、三级、四级【答案】 B9、挤密砂桩的施工顺序应该从两侧开始，逐渐向中间推进，或者（）环绕打设。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一级建造师劳务合同
简介
一级建造师劳务合同是一份合法的协议，用于约定雇主与一级建
造师之间的聘用关系、工作内容、工作时间、工作薪酬以及其他相关
事项。该合同的签订，旨在保护双方的权益，防止纠纷的发生，维护
建筑行业的良好秩序。
甲方与乙方
1.
甲方：指聘请一级建造师的用人单位，协议签订双方的雇
主。
2. 乙方：指一级建造师，协议签订双方的雇员。
注：甲方与乙方以及甲乙双方的名称需在合同中明确，无需过多
赘述。
协议内容
一级建造师劳务合同应当包含以下主要内容：
工作内容
合同应详细说明乙方负责的工作内容与职责。此内容可以根据实
际需求进行适当调整，但应相对明确，以减少未来纠纷的发生。
工作时间
乙方的工作时间需要在合同中明确规定，包括工作日、工作时间、
是否需要加班、加班时间以及加班费等。
工作薪酬
工作薪酬是一级建造师与甲方签订劳务合同的重要内容之一，应
在合同中明确约定。此内容包括薪资数额、支付周期、工资结算标准
等。
注：在工资数额方面，需要按照国家有关法律、法规、规章和政
策要求进行支付。
保密条款
一级建造师在工作过程中会接触到大量的技术、商业和信息机密，
因此，在合同中应当对保密事项进行专门约定，以获得甲方的依据维
护自身利益。
责任和风险
合同应当约定乙方在工作中的责任和风险，以及如何处理责任和
风险的具体方式，以避免未来的法律风险。
合同期限
合同期限是这份劳务合同的重要参数之一。合同应当明确规定甲
乙双方的合同期限，以及每次合同的起始日期和终止日期等。
其他约定
根据实际需要，合同中还可以包含其他内容的约定，以保障双方
各自权益。
签约流程
一级建造师劳务合同签订过程应注意以下流程：
1. 双方协商，约定合同内容。
2. 确认甲方和乙方的基本信息和合同内容。
3. 签署合同，并在合同上加盖公章或个人签名。
合同终止
一级建造师劳务合同终止，可以出现以下情况：
1. 双方协商，解除合同。
2. 合同到期，自动终止。
3. 因乙方违约，甲方解除合同。
4. 其他合法原因导致合同终止。
纠纷解决
一旦发生合同纠纷，双方应当遵循以下的处理原则：
1. 协商解决。
2. 向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
3. 向法院提起诉讼。
结论
一级建造师劳务合同是一份重要的法律文件，签订后有效的维护
了甲方与乙方的权益。在合同签订过程中，双方应当详细阐述合同的
具体内容，确保其合法合规，减少未来的法律风险。