简单土建工程合同范本(通用7篇)
土建施工简单合同范本6篇
土建施工简单合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方土建施工工程达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：土建施工，包括但不限于基础工程、主体结构、屋面工程、内外装修等。
二、工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
此造价为包工包料价，包括材料费、人工费、机械费等所有费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付比例为：基础工程完成__%，主体结构完成__%，装修工程完成__%，竣工验收合格并交付使用后的__%作为质保金，一年后无质量问题则付清。
四、工程质量及验收1. 乙方必须按照国家标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现问题及时提出并要求乙方整改。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的技术资料和验收资料。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
五、材料供应及保管1. 乙方负责采购施工所需的全部材料，并确保材料质量符合国家标准。
2. 甲方提供施工所需的临时设施、水电等条件。
3. 施工材料在施工现场的保管责任由乙方承担，如有丢失或损坏，乙方需负责赔偿。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 若因乙方安全措施不当造成事故，应由乙方承担全部责任和损失。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应支付违约金并赔偿甲方由此造成的损失。
建筑工程简单的劳务合同范本(通用7篇)
建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）建筑工程简单的劳务合同范本第1篇甲方：乙方：（身份证号码：）经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。
土建施工简单合同范本6篇
土建施工简单合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1土建施工简单合同范本甲方：（委托方姓名）证件号码：联系地址：联系电话：乙方：（施工方姓名）法定代表人：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下土建施工简单合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称），合同工程位置在（工程位置）。
第二条工程内容和要求乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内，按照相关标准和要求完成工程。
具体的工程内容和要求详见工程图纸和技术规范。
第三条价格和支付方式1. 根据工程内容和要求，甲方应向乙方支付合同总价为（总价）元。
2. 甲方应在合同签订后的三个工作日内向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
3. 工程完成后，甲方应在5个工作日内将剩余70%的款项支付给乙方。
第四条工程进度1. 工程的开始时间为（开始时间），预计完工时间为（完工时间）。
2. 工程在进行过程中，乙方应及时向甲方报告工程进展情况，并确保按时完工。
第五条质量保证1. 工程质量应符合国家相关标准和甲方的要求，且应具备使用功能。
2. 工程完工验收合格后，乙方应提供一年的质量保修期，质量问题发生时应及时进行修补。
第六条违约责任1. 在合同执行过程中，若一方违反合同约定导致无法履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等客观原因导致工程无法按时完工，应在双方友好协商的基础上调整工程完工时间。
第七条纠纷解决1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如无法协商解决，应提交相关行政部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
第八条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签订之日起生效，至工程完工验收之日终止。
甲方（委托方签字）：日期：乙方（施工方签字）：日期：注：本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
以上为土建施工简单合同范本，希望双方签订合同后能按照约定的内容和要求进行合作，达到双赢的效果。
农村建房包工不包料合同范本(通用7篇)
农村建房包工不包料合同范本〔通用7篇〕农村建房包工不包料合同范本〔通用7篇〕农村建房包工不包料合同1甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，由乙方承包施工。
经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。
乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。
二、承建工程乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括___顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格及付款方式经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗，以阶级为准，算前不算后，算左不算右，费用___元/平方米。
正负零线开场施工算起。
先预付___元。
工程主体全部完工。
付款___元。
剩余局部___ 。
四、双方责任甲方负责原材料及时进场。
乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丧失。
甲方负责买好平安保险费。
五、质量要求1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的'，乙方必须进展免费维修。
4、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整、平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。
外墙3方粉刷沾灰，前方贴瓷砖。
六、注意平安乙方必须按照平安标准和技术要求，采取严格的平安防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意平安施工，确保人身和财产平安，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，由乙方负全部责任。
乙方对施工工地管理忽略造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。
土建建设工程施工合同简单版样式6篇
土建建设工程施工合同简单版样式6篇篇1发包方：XXXXXX公司承包方：XXXXXX建筑公司工程名称：XXXXXX土建工程工程地点：XXXXXX建筑面积：XXXXXX平方米承包范围：土建工程施工承包方式：包工包料合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日工程质量：合格工程总造价：人民币XXXXXX元整（￥XXXXXX）发包方工作：1. 提供施工所用的水源、电源及施工场地，并承担相应费用。
2. 协助承包方办理相关施工手续。
3. 按合同约定按时支付工程款。
承包方工作：1. 负责施工图纸及技术交底，并按照设计文件和施工图纸进行施工。
2. 负责施工过程中的质量控制和安全管理工作，并承担相应责任。
3. 按照合同约定完成工程施工，并保证工期。
合同价款及支付方式：1. 合同总造价为人民币XXXXXX元整（￥XXXXXX）。
2. 支付方式：- 合同签订后，发包方支付合同总造价的XX%作为预付款。
- 承包方完成主体结构施工后，发包方支付合同总造价的XX%作为进度款。
- 承包方完成全部施工并验收合格后，发包方支付合同总造价的剩余款项。
违约责任：1. 发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。
2. 承包方未按合同约定完成工程施工，应承担违约责任，并支付违约金。
3. 因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，发包方和承包方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
发包方（盖章）：XXXXXX公司法定代表人（签字）：XXXXXX承包方（盖章）：XXXXXX建筑公司法定代表人（签字）：XXXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行土建建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：土建建设工程施工，包括但不限于基础工程、主体结构、屋面工程、装修工程等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
简单土建工程合同范本(通用7篇) 简单土建工程合同范本篇1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方在山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况 1、工程名称：山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目 2、工程地点：山东寿光__ 二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围： 1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。 四、工程款支付方式： 1、根据上海__公司(总包方)的付款方式，甲方(____市 华健__工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。 五、施工工期： 1、根据上海__公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。 2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
六、甲方的工作及责任： 1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。 2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。 3、甲方要根据上海__公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。 七、乙方的工作及责任： 1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。 3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。 4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责
简单土建工程合同范本篇2 甲方：_________________身份证号码：_________________ 乙方：_________________身份证号码：_________________ 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款：_________________
一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：_________________装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。
2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。 三、承包形式乙方包工包料(包干方式)，蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。
1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。 五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：_________________万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式及质量要求 1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方;在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。
2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。
3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。
八、其它约定甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。
九、合同生效与终止本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
甲方签字：_________________乙方签字：_________________ 签订日期：______年______月______日
简单土建工程合同范本篇3 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将位于湖天北大道北辰大厦后院的幼儿园户外活动场地的土建、绿化工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑规模：面积 4、二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价： 总工程工程总造价为元(大写：壹佰壹拾伍万元整)乙方指定账户： 四、承包范围： 1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内： 1、室内门不做。 2、卫生洁具不做。 3、采暖支管留口不做地暖。 4、电气工程灯具不做，弱电只布管不穿线。 5、楼梯栏杆不做。 6、毛墙毛地不做铺装面层， 7、隔热层现浇屋面改为瓦屋面，甲方提供料、回填土方由甲方提供。) 2、乙方要包以下项目： 1)、主体工程：该工程为砖混结构，层高按设计图纸施工。 2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。 五、工程款支付方式： 1、工程总造价一次性支付 六、施工工期： 1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即年月10日开工至6月10日竣工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
七、甲方的工作及责任： 1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲方出费用。
2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求，并承担以上工作的费用。
3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±0.00位置。 4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。 5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。 八、乙方的工作及责任： 1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。
2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面、要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成整个工程项目。
3、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。
4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。 5、一切建筑材料均由乙方采购与保管，主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。
6、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。
7、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款，与甲方无关。
8、做好工程资料。及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责。
九、工程质量要求： 1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。 3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。
十、工程变更及工程结算 1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。
2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由甲方负责。
3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。
十一、工程保修：本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。
十二、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方签字盖章：乙方签字盖章： 合同签订日期：年月日
简单土建工程合同范本篇4 甲方： 乙方：