建设工程合同(含FIDIC)条款四川省2016年1月自学考试(试题+答案)
2016年四川省整理监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2016年四川省整理监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由( )承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同2.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.104.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由（）发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人5.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用6.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( )招标。
A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计8.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款9.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人10.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证11.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
2016年下半年四川建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题
2016年下半年四川省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意)1、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价CIF为200万美元，银行财务费费率为5%。
，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为17％，该批设备无消费税。
银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。
A：208．08B：240．56C：277．44D：282．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。
A.要求承包人在合理的状态下施工B.监理工程师对工程延期的批准C作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准3、生产性建设工程总投资包括两部分。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：静态投资和动态投资口：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是。
A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C：诉讼解决合同争议D：合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议E：专业监理5、与总分包模式相比，建设工程平行承发包模式的优点是__。
A.有利于质量控制B.有利于投资控制C有利于缩短工期D.有利于合同管理6、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。
A：全部消灭B：还有50万元C：还有100万元D：还有130万元E：专业监理7、招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
四川省2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题
四川省2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．602、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务3、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师5、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法6、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性7、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求8、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理9、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后12、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
2016年四川省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2016年四川省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理2.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由( )安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位3.根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同4.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划5.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A.4 月30 日B.5 月5 日C.5 月15 日D.6 月14 日6.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。
其中一个投标人的投标报价3000 万元，工期14 个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。
A.3020B.2980C.3000D.30107.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任8.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
2016年四川省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年四川省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人依据施工合同约定，指承包人对施工的临时道路进行必要的养护，由此产生的费用应由（）A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人2.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%3.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书5.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是( )。
A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务7.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( )。
A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时8.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
2016年四川省整理监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年四川省整理监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用2.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%3.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是( )。
A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日4.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查A.7B.15C.21D.305.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同6.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.308..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收9.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%10.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议11.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明12.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变13.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法14.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产15.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，应由设计人承担违约责任的情形是（）A.因地下条件不利导致设计工作终止B.设计文件未达到设计深度要求C.设计人按合同约定分包多项设计工作D.设计文件未被政府规划管理部门批准16.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( ) 评审的内容。
2016年上半年四川省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷
2016年上半年四川省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某城市的广播电视塔是一个。
A：单位工程B：分部工程C：分项工程D：检验批E：工程变更单2、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是__。
A．方圆标志B．PRC 标志C．长城标志D．3C 标志3、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．554、进入城建档案馆的工程档案移交程序为：__。
A．施工、监理单位等在工程竣工验收后一周内将各自的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后在3个月内向当地城建档案馆办理移交B．工程竣工验收前，建设单位、施工单位向监理单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，一周内向城建档案馆办理工程档案移交C．工程竣工验收前，监理单位，施工单位向建设单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后3个月内向城建档案馆办事工程档案移交D．工程完工后，勘察、设计、监理、施工单位向建设单位移交各自的工程文件，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后向城建档案馆办理工程档案移交5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。
A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同E：专业监理6、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为事故。
2016年四川省监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)
2016年四川省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.设计业绩、人员资格和设计变更程序A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任3.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关4.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人5.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是()。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担8.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法9.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由( )安排人员负责安全保卫工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省2016年1月高等教育自学考试
建设工程合同（含FIDIC）条款试卷
（课程代码04231）
一、单项选择题
l.下列合同中属于单务合同的是
A.施工承包合同
B.勘察设计合同
C.赠与合同
D.监理委托合同
2.建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同,该合同关系的内容是指
A.拟建办公楼
B.甲与乙
C.该工程施工合同
D.甲的权利和乙的义务
3.某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题，致使施工单位进场后造成窝工损失。
则该施工合同的签订违反了合同法原则中的
A.自愿原则
B.诚信原则
C.合法原则
D.鼓励交易原则
4.下列情形中，不属于要约失效的是
A.要约人依法撤销要约
B.拒绝要约的通知到达要约人
C.受要约人对要约内容作非实质性变更
D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担
A.缔约过失责任
B.过错责任
C.损害责任
D.违约责任
6.根据《合同法》的规定,下列关于合同生效的要件中，不正确的是
A.合同必须具备书面形式
B.当事人意思表达真实
C.不违反法律和社会公共利益
D.行为人具有相应的民事行为能力
7.甲为乙的债权人，乙为逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时
A.甲可行使代位权
B.甲可行使撤销权
C.乙可行使代位权
D.乙可行使撤销权
8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，投料试车应当在工程竣工验收后由谁全部负责?
A.发包人
B.设计方
C.承包人
D.监理人
9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是
A.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
B.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过6小时
C.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
D.承包人的施工机械出现意外故障
10.施工中发现影响施工的障碍物，承包人应
A.在4h内以书面形式通知工程师
B.在8h内以书面形式通知工程师
C.在12h内以书面形式通知工程师
D.在24h内以书面形式通知工程师
11.监理合同履行中，监理人必须事先经委托人同意才能调换的人是
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.监理员
D.总监理工程师代表
12.某工程施工合同履行中，因监理工程师的工作失误，给施工方造成2万元损失，则应当向施工方赔偿损失的是
A.建设单位
B.监理单位
C.监理工程师
D.施工项目经理
13.新版FIDIC施工合同文本结构的编制格式通常为
A.通用条件、专用条件和合同条件
B.通用条件、专用条件和其他标准化文件
C.合同协议、专用条件和投标文件
D.通用条件、专用条件和投标文件
14.下列关于工期索赔的说法中，不正确的是
A.因承包商的施工组织不当造成工期延误，承包商不可索赔工期
B.因发包商拖延支付工程款而造成工期延误，承包商可以索赔工期
C.因工程师指令造成的工期延误，承包商可以索赔工期
D.因第三方原因造成的工期延误，承包商不可索赔工期
15.已知某施工合同总价为200万元，合同工期10个月，现因发包人原因造成额外增加工程量80万元，则承包人可索赔的工期为
A.2月
B.3月
C.4月
D.5月
16.依据FIDIC施工合同条件的规定，暂列金应由谁来控制使用?
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
17.在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是
A.计划变更
B.重大变更
C.重要变更
D.一般变更
18.下列关于工程变更的说法中，错误的是
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序
B.承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更
D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担
19.担保合同是一种
A.实践合同
B.主合同
C.从合同
D.无偿合同
20.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过
A.和解解决争议
B.调解解决争议
C.诉讼解决争议
D.仲裁解决争议
二、名词解释题
21.固定价格合同
22.指定分包商
23.交叉延误
24.仲裁协议
三、判断改错题
25.实行施工总承包时，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
26.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人
身伤害和造成经济损失时，由勘察人自己承担民事责任。
27.合同中定义的基准日期是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。
28.依据施工合同示范文本的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交索赔报告。
29.承包方在双方确定变更后28天内不向监理提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
四、简答题
30.效力待定合同的主要类型有哪些?
31.依据施工合同示范文本，承包人违约的情况主要有哪些?
32.在FIDIC合同条件下，工程变更的范围主要包括哪些?
33.承包人进行合同风险管理时，采用的对策有哪些?
五、综合题
34.某合同总价1200万元，其中包括利润占5%，公司管理费100万元,现场管理费180万元，由于设计变更新增工程直接费500万元，合同约定利润不能索赔，但管理费可以索赔，计算应索赔的管理费为多少?
35.某工程采用FIDIC合同条件签订了施工合同。
合同履行中发生下列事件：
事件1：施工中发生特大洪水，导致工期延误20天，施工方费用损失10万元。
事件2：某次支付工程进度款额为800万元，合同规定按FIDIC通用条款的调价公式进行调价，其中管理费和其他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可作相应调整，经测算各项费用的比例详见下表中。
支付时，人工、材料、机械费的价格指数分别增长了10%、20%、15%。
问题：
（1）对于事件1，施工方能否提出索赔？为什么？
（2）对于事件2，试确定支付价款的综合调整系数，并计算下次应付的金额。
四川省2016年1月高等教育自学考试
建设工程合同（含FIDIC）条款答案
（课程代码04231）
一、单项选择题
1-5 CCBDA 6-10 ABACB 11-15 BBBDC 16-20 BCBCA
二、名词解释题
21.固定价格合同：是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
22.指定分包商：是由雇主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
23.交叉延误：当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。
24.仲裁协议：是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思
表示的形式。
三、判断改错题
25.√。
26.√。
27.√。
28.×。
“索赔报告”改成“索赔意向通知书”。
29.×。
“28天”改成“14天”。
四、简答题
30.（1）限制民事行为能力人订立的依法不能独立订立的合同；
（2）无权代理订立的合同；
（3）无权处分合同。
31.（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或者工程师同意顺延的工期竣工；
（2）因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）承包人不履行合同义务或不按约定履行义务的其他情况。
32.（1）对合同中任何工作量的改变；
（2）任何工作质量或其他特性的变更；
（3）工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
（4）删除任何合同约定的工作内容，省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施；
（5）进行永久工程所必需的任何附加工作，永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作；
（6）改变原计划的施工顺序或时间安排。
33.（1）在报价中考虑；
（2）通过谈判，完善合同条文，双方合理分担风险；
（3）购买保险；
（4）采取技术、经济和管理的措施；
（5）在工程施工过程中加强索赔管理；
（6）采用其他对策。
五、综合题
34.解：利润I=5%/(1+5%)×1200=57万
合同中的直接成本C0=1200-57-100-180=863万
合同中总现场管理费F0=180万
索赔事件的直接成本C1=500万
索赔现场管理费= C1* F0/ C0=500×180/863=104万
35.（1）事件1施工方能索赔工期；如初始延误是由双方不可控因素引起的，那么在该延误时间内，承包商只可索赔工期，不能索赔费用。
特大洪水为双方不可控因素。
施工方可索赔工期20天，自身损失费用10万元自担。
（2）P n=0.15+0.2×(1+10%)+0.35×(1+20%)+0.3×(1+15%)=1.135
支付金额：800×1.135=908万。