建筑简易劳务合同范本(通用8篇)
建筑劳务合同范本8篇
建筑劳务合同范本8篇篇1甲方（用工单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（劳务提供者）：_______________________地址：___________________________________身份证号码：_____________________________联系方式：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方提供建筑劳务事项达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要雇佣劳务人员从事建筑工程的施工工作，乙方具备从事相关工作的技能和资格，愿意为甲方提供建筑劳务服务。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范双方的行为，保护双方的合法权益。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求从事建筑施工作业，具体工作内容包括但不限于土建、安装、装饰等。
2. 工作地点为甲方指定的建筑工地。
3. 乙方应严格遵守甲方的安全生产要求，按照相关安全规范操作。
三、工作时间及休息休假1. 工作时间按照甲方的安排执行，如遇加班，应按照国家规定支付加班工资。
2. 休息休假按照国家规定执行，甲方应保证乙方的合法权益。
四、劳务报酬及支付方式1. 乙方提供劳务的报酬按照甲方规定的标准支付。
2. 甲方应按照约定及时足额支付劳务报酬，不得无故拖欠。
3. 支付方式：_____________________________（如月薪、日薪、计件等）。
五、保险及福利待遇1. 甲方应为乙方缴纳工伤保险费用。
2. 乙方享受国家规定的福利待遇，如高温津贴、法定节假日等。
建筑简易劳务合同范本通用
8.3甲方未按照约定支付劳务费用的，应承担逾期支付的责中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条其他约定
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建筑简易劳务合同范本通用
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
鉴于甲方具有建筑工程施工需求，乙方具备相应的劳务提供能力，双方经平等协商，达成以下协议：
第一条合同标的
1.1乙方按照甲方的要求，提供建筑简易劳务。
1.2甲方应按照本合同约定的条件，支付乙方劳务费用。
第二条合同期限
2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同约定的全部义务之日终止。
5.1乙方应在合同约定的工期内完成工程，并确保工程质量。
5.2工期延长或提前完成的，双方应签订书面协议，明确延长或提前完成的具体期限。
5.3乙方应按照国家及行业相关标准，对工程进行质量保证。
第六条甲方权利与义务
6.1甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督。
6.2甲方应按时支付劳务费用，保障乙方合法权益。
4.2甲方应按照以下付款方式向乙方支付劳务费用：
（1）合同签订后七个工作日内，支付劳务费用总额的30%；
（2）工程进度达到50%时，支付劳务费用总额的50%；
（3）工程竣工验收合格后七个工作日内，支付剩余的20%。
4.3甲方未按约定支付劳务费用的，应按照逾期金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
第五条工期及质量保证
6.3甲方应为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工材料等。
第七条乙方权利与义务
简易包工包料合同范本(8篇)
简易包工包料合同范本（8篇）简易包工包料合同范本（8篇）简易包工包料合同范本篇1 发包人：承包人：经过发包人确定，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：4.承包方式：包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5.合同价款：合同总价(暂定)：元大写：元6.质量标准：合格。
7.工期：天，具体开工日期以发包人通知为准。
二、技术标准及图纸1.图纸：发包人提供。
2.技术标准：执行《工程施工质量验收规范》及现行国家质量评定执行相关质量检验评定标准。
三、双方权利和义务1.发包人的权利和义务发包人委派的工地监理姓名：职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
发包人主要工作：以书面形式交给承包人并进行现场交验;布置图、有关隐蔽障碍物资料;进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;按合同约定支付工程款。
2.承包人的权利和义务承包人主要工作：本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。
严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
负责本工程施工范围内的施工安全工作，承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录，配合发包人质量检查;四、工程价款1.本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的所有安装费用。
2.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，五、工程价款的支付1.工程完工经发包人、监理验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 75%;工程结算后，支付工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满半年后支付;如保修期内由于承包人原因产生的质量问题，由承包人免费维修，如承包人2天内不到;由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;六、安全文明施工1.承包人应按发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
简易劳务合同范本8篇
简易劳务合同范本8篇第1篇示例：简易劳务合同范本甲方：（甲方名称）鉴于甲方有一项工程需要完成，现在邀请乙方负责完成该工程的一部分劳务，为明确双方权利和义务，双方特订立本劳务合同。
一、工程项目甲方委托乙方完成的项目为：（工程项目名称）具体工作内容包括：（工作内容描述）二、工作时间1. 乙方应按照工程计划和甲方安排的时间节点，按时完成所承担的工作内容。
2. 工作时间为（具体工作时间安排）三、报酬1. 甲方将按照工程完成情况给予乙方相应的报酬，具体金额为：（报酬金额）2. 报酬支付方式为：（支付方式）四、保密责任乙方应对在工作过程中所获得的甲方的商业机密和技术资料等保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
五、违约责任1. 乙方未能按照合同约定履行工作的，应承担相应的违约责任。
六、其他事项1. 本合同自双方签字之日起生效，至工程项目完成之日止。
2. 本合同在任何可能发生争议的事项上，双方应友好协商解决；如协商无果，则提交有管辖权的法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为简易劳务合同范本，双方请遵守合同约定，确保工程项目顺利完成。
祝合作愉快！第2篇示例：简易劳务合同范本甲方：（公司/个人）____________基于自愿，在平等、互利、诚实信用的基础上，甲、乙双方就乙方为甲方提供劳务事宜达成如下协议：一、劳务内容乙方接受甲方的委托，从事___________工作。
工作内容涉及：___________，___________，___________等具体工作。
二、服务时间1. 乙方将按照甲方的工作需要，提供______小时/天的服务，每周工作日为______天。
2. 如甲方需要乙方加班或调整工作时间，乙方应根据甲方的要求提供相应的协助。
三、服务报酬1. 乙方的服务报酬为每月______元（大写：______元整），甲方应在每月_____日前支付给乙方。
2. 乙方应当如实报税，缴纳相关社会保险、公积金等费用。
简易劳务合同书电子版(通用8篇)
简易劳务合同书电子版〔通用8篇〕简易劳务合同书电子版〔通用8篇〕简易劳务合同书电子版1甲方：_________乙方：_________为建立劳动关系，明确权利义务，根据劳动法、劳动合同法等有关法律规定，在平等自愿、协商一致的根底上，订立本合同。
第一条本合同期限自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
其中试用期为_____年____月____日起至_____年____月____日止。
第二条甲方根据工作需要，安排乙方在_________工作岗位，乙方的工作任务为_________，工作地点为厦航杭州基地工程A地块机场内10号路。
经双方协商同意，甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。
乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。
第三条乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方于每月15日支付工资，支付的工资为_________元/月，其中试用期的工资为_________元/月。
或者实行计件制，计件单价为_________。
第四条工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。
第五条双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理，甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。
符合法律、法规规定的，支付乙方经济补偿。
第六条其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。
第七条双方其他约定第八条本合同双方各执一份，涂改或未经受权代签无效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简易劳务合同书电子版2甲方(用人单位)：_____________________乙方(劳动者)：_____________________根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、老实信誉的原那么订立本合同。
简易建筑工程劳务合同(通用5篇)
简易建筑工程劳务合同（通用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易建筑工程劳务合同（通用5篇）合同是人们在日常生活中经常使用的一种手段,它可以使人们在日常生活中避免与他人之间的纠纷,是解决纠纷的最佳途径。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑简易劳务合同范本（通用8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑简易劳务合同范本（通用8篇）合同是人们在日常生活中经常使用的一种手段,它可以使人们在日常生活中避免与他人之间的纠纷,是解决纠纷的最佳途径。
以下是本店铺为大家收集整理的建筑简易劳务合同范本，欢迎阅读并下载。
建筑简易劳务合同范本第1篇发包方：承包方：按照《中华人·民共·和国建筑法》，《中华人·民共·和国劳动法》及其它相关法律、行政法规的原则，经发包方承包方双方友好协商。
特制定以下条款：一、工程概况：1.工程名称：___工程。
2.工程地·址：3.建筑面积：___平方米。
4.结构类型：框架。
5.工程造价：二、承包方式：承包方对___工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范围：1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。
四、承包工期：1.开工时间：________年____月____日2.竣工时间：________年____月____日五、费用标准：1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米元2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人·民币元以内，甲方不另外补份，变更量在元以上，甲方将变更的劳务费按实调增。
六、工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付：1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人·民币元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人·民币元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的 %支付乙方劳务费，以每本月____日进行工程量的结算，次月五日内支付 %人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均元，技工为每日元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责：1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，钉铅丝，”其余均由甲方负责。
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人·民币元。
十、现场安全：1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。
甲方：乙方：负责人：负责人：电话：电话：________年____月____日________年____月____日建筑简易劳务合同范本第2篇甲方：________________(通常为用工单位)乙方：________________(姓名、性别、年龄、住址)用工形式：______________________________鉴证编号：______________________________甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________(姓名)为_________(工程名称)工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。
第一条甲方录用乙方从事_________(工作名称)第二条劳动合同期限从_________年______月______日起至_________年______月______日时止。
其中试用期限为_____个月，至_________年______月______日止。
第三条甲方的基本权利义务是一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。
二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。
三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。
四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。
第四条乙方的基本权利义务是一、享受_________待遇(写明待遇的内容)二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条工资待遇_________(要写明确具体)第六条工作时间_________(每周不超过_________小时)第七条劳动保险及福利待遇第八条劳动合同的变更和解除：_________(写明变更和解除的条件。
如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。
任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。
) 第九条本合同_______式份，甲乙双方各执_______份，报鉴证机关存留一份。
本合同自双方签字之日起生效。
甲方(盖章)________________乙方(签字)________________法人代表(签字)___________________年_____月______日________年_____月______日签订地点：______________签订地点：_______________建筑简易劳务合同范本第3篇建设方：_____________________（以下简称）甲方承包方：_____________________（以下简称）乙方依照《中华人·民共·和国劳动法》《中华人·民共·和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：一、工程名称：_____________________二、工程地点：_____________________三、承包方式：_____________________四、承包范围：_____________________五、承包工作期限开始工作日期：____________年_______月_______日结束。
工作日期：____________年_______月_______日：总日历工作天数为_______天。
六、质量标准工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定_______等级。
七、面积金额结算八、付款方式：乙方进入现场后预付_______%，不得无故拖欠，余下的费在_______工程竣工后_______日内一次计算付清给乙方。
九、乙方责任1、所承包施工项目的.机械、架材、模板等由乙方承担。
2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。
3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。
4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。
5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。
十、双方提供1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。
2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。
十一、双方约定1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。
2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及（第三人）人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。
十二、违约责任甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价_______%赔付对方。
十三、争议解决在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向_______人·民法院提起诉讼。
十四、未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。
十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效十六、本合同一式_______份、甲、乙双方各执_______份，签字盖章后即生效。
甲方：_____________________乙方：____________________法定代表人：______________法定代表人：______________委托代理人：______________委托代理人：______________身份证号码：______________身份证号码：______________固定住址：________________固定住址：________________________年_______月_______日_______年_______月_______日建筑简易劳务合同范本第4篇发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人·民共·和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。