光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏项目epc合同范本
光伏项目epc合同范本光伏项目EPC合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方有意进行光伏项目建设，乙方愿意承担该项目的设计、采购、施工、调试及交付等全部工作，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同定义1.1 “项目”指甲方委托乙方进行的光伏发电项目的全部工程。
1.2 “EPC”指工程、采购、施工的英文缩写，即乙方负责项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试、验收及交付等全部工作。
1.3 “合同价格”指甲方支付给乙方的项目工程费用。
1.4 “项目里程碑”指合同约定的项目关键节点，包括设计完成、设备到货、施工完成、调试完成、竣工验收等。
二、合同范围2.1 乙方应按照甲方的要求，完成项目的设计、采购、施工、调试及交付等全部工作。
2.2 乙方应负责项目所需的所有设备、材料的采购，并确保其质量符合国家及行业标准。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成项目各阶段的工程，并确保工程质量和安全。
2.4 乙方应负责项目的调试、试运行及竣工验收，确保项目达到甲方要求的技术指标和性能指标。
三、合同价格与支付3.1 合同价格为人民币_______元（大写：__________________________元整），含税价。
3.2 甲方应按照项目里程碑的完成情况，分期支付乙方合同款项。
3.3 乙方开具合法有效的增值税专用发票后，甲方应在_______个工作日内支付相应款项。
四、工期4.1 项目总工期为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应制定详细的施工计划，并提交甲方审核同意后执行。
4.3 如因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家及行业标准进行工程设计、施工，确保工程质量。
5.2 乙方应提供项目的设计文件、施工图纸、设备材料清单等技术资料，并负责解释和澄清。
光伏发电项目EPC总承包合同书
. .. . .光伏发电工程EPC总承包合同发包人〔甲〕：承包〔乙〕：根据"中华人民国合同法"、"中华人民国建筑法"、"中华人民国招投标法"及工程所在地政府的有关规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，结合本工程实际，为明确双的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户工程施工经甲、乙双协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1、工程名称：光伏扶贫工程1.2、工程地点：〔仅限于甲开发农户〕。
1.3、承包围：〔1〕勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。
〔2〕线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。
1.4、合同工期：按甲要求。
1.5、承包式：本工程采用施工费用式，乙同时包工期、包质量、包平安、文明施工、环境保护及涉及本合同承包围乙对甲的承诺及甲规定、约束等的包干式。
第二条合同工期2.1、施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。
〔具体开工时间以甲书面通知为标准〕。
2.2、乙不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲提出延期开工理由。
甲在接到延期开工申请后如书面同意乙要求，则工期相应顺延；甲如不同意延期要求或乙未在规定时间提出延期开工要求，工期不予顺延。
2.3、遇有以下情况之一，乙应在以下约定情况发生后3 天，就延误的工期以书面形式向甲提出申请延期报告，经甲同意后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙无法按进度方案进展；c、发生不可抗力，乙有责任积极组织抢补措施并相应调整方案，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。
第三条工程质量3.1、乙必须格按甲发放的由**设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的、行业、地颁发的质量验收规、标准和规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。
工程质量标准：格执行新版"工程建立标准强制性条文"、2006版"电力工程达标投产管理方法"及、部颁与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、技术规、规程、**和制造厂技术文件上的质量标准和要求，光伏系统满足国网公司2011年5月下发的"电网公司光伏电站接入电网技术规定"、"光伏发电站施工规"和"光伏发电站验收规"要求。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“总承包商”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承担光伏发电项目 EPC 总承包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1.1 项目名称：__________光伏发电项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：装机容量为_____兆瓦的光伏发电系统1.4 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保服务等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的总金额为人民币____元整（大写：_________________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款条款向甲方支付合同款项。
三、合同工期3.1 双方确认，本项目的合同工期为____个月，自乙方收到甲方付款之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成项目的施工、调试、验收等工作。
四、乙方义务4.1 设计及采购（1）乙方应根据项目实际情况，按照甲方的要求，完成光伏发电系统的设计工作，并提交设计文件及图纸供甲方审查。
（2）乙方应按照甲方的要求，采购光伏发电系统中所需的设备、材料等，并保证设备的质量、性能及安全符合相关法律法规及标准的要求。
4.2 施工（1）乙方应按照设计文件及图纸的要求，组织施工，确保施工质量、安全及进度。
（2）乙方应在施工过程中，遵守相关法律法规及安全生产规定，确保施工安全。
4.3 调试、验收（1）乙方应负责光伏发电系统的调试工作，确保系统运行稳定、性能优良。
（2）乙方应配合甲方进行项目的验收工作，确保项目满足合同约定的技术指标及质量要求。
4.4 培训、质保服务（1）乙方应对甲方人员进行光伏发电系统的操作、维护培训，确保甲方人员能够独立操作及维护光伏发电系统。
epc光伏项目合同范本三篇
epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。
2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。
3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。
4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。
三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。
2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。
在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。
第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。
5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。
第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。
7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。
7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。
第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。
8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。
8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。
第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。
9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。
第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。
12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。
第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。
光伏epc合同范本
光伏epc合同范本光伏EPC合同范本一、合同定义1. 光伏EPC项目：指甲方委托乙方进行设计、采购、施工的光伏发电项目。
2. EPC承包商：指具有光伏发电项目设计、采购、施工能力的乙方。
3. 业主：指委托乙方进行光伏发电项目EPC服务的甲方。
4. 设计：指乙方根据甲方需求进行光伏发电项目的设计工作。
5. 采购：指乙方根据设计要求，采购光伏发电项目所需的设备、材料及技术服务。
6. 施工：指乙方根据设计图纸和采购材料进行光伏发电项目的施工工作。
二、合同范围1. 乙方负责光伏发电项目的设计、采购、施工，具体包括：（1）项目设计：乙方按照甲方要求，提供光伏发电项目的可行性研究报告、设计方案、施工图纸等。
（2）设备采购：乙方根据设计方案，采购符合国家标准的设备、材料及技术服务。
（3）施工：乙方按照设计图纸和采购材料，完成光伏发电项目的施工工作。
2. 乙方应确保光伏发电项目符合国家相关法规、技术规范及甲方要求。
三、合同期限1. 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____个月。
2. 乙方应在合同有效期内完成光伏发电项目的设计、采购、施工工作。
四、合同价格1. 乙方报价为光伏发电项目EPC服务的总包价格，包括设计、采购、施工等费用。
2. 合同价格不含税，甲乙双方按国家相关税收政策承担各自应纳税款。
五、付款方式1. 甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
2. 乙方完成设计工作并提交相关成果文件后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
3. 乙方完成设备采购并提交相关采购合同后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
4. 乙方完成施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
六、质量保证1. 乙方应保证光伏发电项目的设计、采购、施工质量符合国家相关法规、技术规范及甲方要求。
2. 乙方应在项目竣工验收合格后提供一年的质保期。
七、违约责任1. 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)第一章：总则第一条合同的缔结光伏电站EPC总承包合同（以下简称“本合同”）由双方当事人自愿并经协商一致达成。
第二条合同的目的和范围本合同旨在明确双方在光伏电站EPC项目中的权利义务，确保项目顺利实施。
第三条合同的修订本合同自双方签字盖章后生效，任何修改或补充应以书面形式经双方协商一致后生效。
第二章：项目范围第四条项目名称本项目名称为〔填写项目名称〕。
第五条项目概况本项目包括建设、运行维护和项目交付等阶段，具体范围详见附件《项目工程量清单》。
第三章：工程设计第六条设计方案设计方案由乙方完成，需符合国家相关标准和法规。
第七条设计变更如需变更设计方案，需经双方协商确定，并提交相关审批。
第四章：工程施工第八条工期工期自合同生效之日起计算，具体时间详见附件《进度计划表》。
第九条质量标准施工过程中，应严格按照国家质量标准完成工程，确保项目质量。
第五章：合同价款第十条价款支付甲方应按照合同约定及工程进度支付价款，乙方应按期完成工程节点。
第十一条价款调整如遇特殊情况，价格调整应经双方协商一致，并签署补充协议。
第六章：保证与承诺第十二条保修乙方应对项目提供一定时限的保修服务，确保项目正常运行。
第十三条法律责任双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应法律责任。
第七章：附则第十四条合同变更如需对本合同进行变更，应经双方当事人书面协商一致。
第十五条争议解决因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决，如无法达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条合同效力本合同自双方签字盖章后生效，具有法律效力，且取代双方之前一切口头或书面约定。
以上为光伏电站EPC总承包合同的内容，特此确认。
双方当事人：甲方：________（签字）乙方：________（签字）日期：________年____月____日.。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX光伏发电项目EPC总承包合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.2 项目内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整第四条项目进度与交付4.1 项目进度4.2 交付条件第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.2 质量要求第六条技术与支持6.1 技术资料提供6.2 技术支持与服务第七条保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限第八条违约责任8.1 发包人违约8.2 承包人违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 仲裁解决第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条合同的履行地点和时间11.1 履行地点11.2 履行时间第十二条合同的监督与检查12.1 监督机构12.2 检查权利第十三条合同的转让与分包13.1 合同转让13.2 分包规定第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 名称：_______1.1.2 地址：_______1.1.3 联系人：_______ 1.1.4 联系电话：_______ 1.2 承包人1.2.1 名称：_______1.2.2 地址：_______1.2.3 联系人：_______ 1.2.4 联系电话：_______第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.1.1 项目地点：_______ 2.1.2 项目规模：_______ 2.1.3 项目概况：_______ 2.2 项目内容2.2.1 设计：_______2.2.2 采购：_______2.2.3 施工：_______2.2.4 调试与验收：_______2.2.5 培训与技术支持：_______第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：_______3.1.2 币种：_______3.1.3 支付方式：_______3.2 价格调整3.2.1 调整因素：_______3.2.2 调整方式：_______3.2.3 调整时效：_______第四条项目进度与交付4.1 项目进度4.1.1 设计阶段：_______4.1.2 采购阶段：_______4.1.3 施工阶段：_______4.1.4 调试与验收阶段：_______ 4.2 交付条件4.2.1 设备交付：_______4.2.2 施工完成：_______4.2.3 调试与验收合格：_______第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.1.1 设计质量标准：_______ 5.1.2 设备质量标准：_______ 5.1.3 施工质量标准：_______ 5.2 质量要求5.2.1 设计要求：_______5.2.2 设备要求：_______5.2.3 施工要求：_______第六条技术与支持6.1 技术资料提供6.1.1 技术资料清单：_______ 6.1.2 提供时间：_______6.2 技术支持与服务6.2.1 技术支持内容：_______ 6.2.2 服务方式：_______6.2.3 服务时间：_______第七条保密条款7.1 保密内容7.1.1 保密信息范围：_______ 7.1.2 保密信息形式：_______ 7.2 保密期限7.2.1 保密期限：_______7.2.2 保密期限的计算方式：_______第八条违约责任8.1 发包人违约8.1.1 发包人未按约定时间支付合同价款，应向承包人支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×逾期付款违约金率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同
发包人（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：光伏扶贫项目。
1.2 工程地点：仅限于甲方开发的农户。
1.3 承包范围：
1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。
2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。
1.4 合同工期：按甲方要求。
1.5 承包方式：本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。
第二条合同工期
2.1 施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。
（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。
2.2 乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。
甲方在接到延期
开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延；甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
2.3 遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3天内，就延误得工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：
a、因不可抗力影响；
b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；
c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。
第三条工程质量
3.1 乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定与现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准与规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。
本工程的质量标准将严格执行新版《工程建设标准强制性条文》、2006版《电力工程达标投产管理办法》及其他与本
工程相关的法律、法规、技术规范、规程、设计院和制造厂的技术文件上的质量标准和要求。
此外，光伏系统还需满足
XXX2011年5月下发的《XXX光伏电站接入电网技术规定》、《光伏发电站施工规范》和《光伏发电站验收规范》的要求。
在施工全过程中，应遵守中国国家与原电力部、XXX颁发的
规范、技术标准以及建筑、安装和环保规定，以及有关类似容量、范围和性质的发电厂的规定。
如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或者颁发了新的国家规范标准和规定，乙方应遵守新的规范与标准。
质保年限自全部工程竣工最后一份验收合格报告的签署日期起12个月。
本工程的单位合格率为100%。
如果施工质量达不到要求，乙方必须立即返工处理，直至验收合格，并承担因此造成的返工费用。
如果因为甲方采购材料出现任何质量问题，而造成误
工或返工的一切费用，乙方应提出人工及材料预算，经甲方确认后增加合同造价。
本合同的暂定户为XX，每户安装量暂定为XX瓦，每瓦单价为XX元。
结算将按实际安装量计算。
原则上，以上合同明确约定区域由乙方完成所有的用户建设安装任务。
如果乙方出现资金或人员的问题，甲方有权另行安排。
报价为固定包干单价，包括支架、电箱及电缆（含组件、逆变器，组件及逆变器价格不高于XX元/瓦，品牌由甲方指定）。
如果在建设期间相应设备价格有大幅下调，则组件及逆变器的价格也应相应下调，接地等配套设施，含工程税价（乙方开具劳务费）、工程管理费、工程综合保险、利润等报价。
乙方在签约前应认真查勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况。
进场后不得以不熟悉现场为由提出调整价格与延长工期的要求。
组成分包合同的文件包括本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。
工程款的支付方式为银行转账或银行电汇。
乙方指定收款账户为XX银行，账户名为XX，账号为XX。
进度付款将按照实际施工进度进行支付。
9.1 如果工程质量未达到验收标准，乙方应在甲方要求的时间内进行修复，直到符合验收标准为止。
乙方应承担修复费用和工期延误的损失。
9.2 如果工期延误或施工质量未达到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又没有采取积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准进行返修，乙方应承担违约责任。
甲方有权单方面终止合同。
9.3 如果一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同，则违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
9.4 如果乙方在合同签订后三个工作日内没有采购组件或逆变器进场勘测，则自动解除合同。
9.5 如果乙方因资金问题产生违约责任，则应赔偿甲方所有损失。
10.1 如果甲方与乙方签订的总承包合同在特殊情况下终止（如不可抗力原因），分包方应尽快从工地撤离。
但是，乙方已经完成的工程量应按照约定的合同单价进行结算，并及时支付工程款。
11.2 如果本合同专用条款中未对通用条款进行补充、修改和完善，或进行补充、修改和完善的部分与技术部分不一致，则以技术部分为准。
11.3 如果本合同未涉及的事项需要补充，则甲、乙双方可以另订补充合同。
经签字盖章后，补充合同与本合同具有同等法律效力。
11.4 如果本合同发生纠纷，则甲、乙双方应协商解决。
如果双方无法达成一致，双方均可向项目所在地中级人民法院提起诉讼。
11.5 本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
本合同在全部工程施工验收完毕，甲方支付竣工结算价款后，乙方履行合同的全部义务后失效。
11.6 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（全称）：
乙方（全称）：
甲方代表（签字盖章）：
乙方代表（签字盖章）：。