上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同范本

上海市建设工程施工合同范本1. 引言施工合同是建设工程中必不可少的法律文件,它规定了各方在工程实施过程中的权利和义务,确保工程按照双方的约定进行。
本文档是上海市建设工程施工合同的范本,详细介绍了合同的主要内容和各方的责任。
2. 合同基本信息合同编号:[填写合同编号] 合同类型:建设工程施工合同签订日期:[填写签订日期] 合同期限:[填写合同期限] 承包人:[填写承包人信息] 业主:[填写业主信息]3. 合同内容3.1 工程概况本合同涉及的工程概况如下:•工程名称:[填写工程名称]•工程地点:[填写工程地点]•工程范围:[填写工程范围]•工程规模:[填写工程规模]3.2 合同价款合同价款为人民币[填写金额]元整。
支付方式和进度如下:•预付款:合同签订后的[填写天数]天内支付合同总价款的[填写比例]%作为预付款。
•进度款:根据工程实际完成进度,每完成[填写比例]%的工程量,支付相应比例的合同价款。
•最终款:工程竣工验收合格后,支付合同价款的剩余款项。
3.3 工程进度和质量要求•工程进度:承包人应按照合同约定的工期完成工程,如因不可抗力等原因无法按时完成,应及时通知业主并申请延期。
•工程质量:承包人应按照国家相关规定和工程设计要求,保证工程质量符合标准,并承担相应的返工和修复费用。
3.4 材料和设备•材料供应:承包人负责组织采购合格的建筑材料并按计划及时供应到工地。
•设备使用:承包人应根据工程需要提供符合安全要求的施工设备,并进行必要的维护和保养。
3.5 安全和环保施工过程中,承包人应遵守国家相关法律法规,采取相应的安全和环保措施,保障工人和周围环境的安全。
3.6 变更和索赔•工程变更:如业主需要对工程进行变更,应及时通知承包人,并协商确定变更内容和变更费用。
•承包人索赔:如因业主原因导致工程进度延误或额外费用产生,承包人有权向业主提出索赔要求。
3.7 竣工验收和保修期工程竣工后,业主有权对工程进行验收。
上海市建设施工合同标准版

上海市建设施工合同标准版《上海市建设施工合同(标准版)》甲方(以下简称“发包方”):乙方(以下简称“承包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,共同遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程规模:5. 工期:6. 工程质量:二、合同价款1. 合同总价款为人民币(大写):元整(小写):元。
2. 合同价款的支付方式:(1)合同签订后,发包方支付承包方合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,发包方支付承包方合同总价款的30%;(3)工程进度达到80%时,发包方支付承包方合同总价款的30%;(4)工程竣工验收合格后,发包方支付承包方合同总价款的10%。
三、施工期限1. 工程开工日期:2. 工程竣工日期:3. 工程保修期:四、双方权利与义务(一)发包方权利与义务1. 按合同约定及时支付合同价款;2. 提供施工所需的场地、水、电、道路等条件;3. 配合办理施工相关手续;4. 对工程进度、质量进行监督、检查;5. 按约定时间接收工程;6. 按约定支付工程保修金。
(二)承包方权利与义务1. 严格按照设计图纸、施工规范和合同约定进行施工;2. 按约定时间完成工程进度,确保工程质量;3. 服从发包方及监理单位的管理,遵守施工现场的各项规定;4. 对施工现场的安全、环保负责;5. 按约定时间提交竣工验收报告;6. 对工程保修期内出现的质量问题负责修复。
五、违约责任1. 双方应严格履行本合同约定的各项条款,如一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 由于不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;2. 如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程保修期满。
2024年上海市建设工程施工合同示范文本

上海市建设工程施工合同示范文本合同编号:___________甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:___________1.2工程地点:___________1.3工程内容:___________1.4工程规模:___________1.5工程质量:按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。
二、合同工期2.1工程开工日期:___________2.2工程竣工日期:___________2.3工程总工期:___________天三、合同价款3.1工程合同价款:人民币(大写):___________元整(小写):___________元。
3.2合同价款支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方申请支付相应比例的工程进度款。
(3)结算款:工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工程变更4.1工程变更范围:本合同约定的工程范围内。
4.2工程变更程序:甲方提出变更要求,乙方进行评估并报甲方审批,经双方确认后,签订书面变更协议。
4.3工程变更费用:按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算,由甲方支付。
五、工程验收5.1工程竣工后,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检,并通知甲方验收。
5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收,并将验收结果通知乙方。
5.3工程验收合格后,双方签订工程验收证书。
六、工程保修6.1工程保修期为___________年,自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2保修期内,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。
上海市建设工程施工合同

上海市建设工程施工合同甲方(发包方): [填写甲方名称]地址: [填写甲方地址]法定代表人: [填写甲方法定代表人姓名]乙方(承包方): [填写乙方名称]地址: [填写乙方地址]法定代表人: [填写乙方法定代表人姓名]签订日期: [填写签订日期]工程名称: [填写工程名称]工程地点: [填写工程地点]工程内容: [详细描述工程的具体内容和范围]工程量: [填写工程量的具体数值或描述]工程质量标准: [填写工程质量的具体标准和要求]合同价款: [填写合同总价款]付款方式: [详细说明付款方式,包括预付款、进度款、竣工款等]工程期限:- 开工日期: [填写开工日期]- 竣工日期: [填写竣工日期]工程变更:- 若需对工程内容、工程量等进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
工程验收:- 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后的[填写天数]天内组织验收。
违约责任:- 若甲方未按时支付工程款,应按[填写比例]支付违约金。
- 若乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准,应承担相应的违约责任。
争议解决:- 本合同在履行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交[填写仲裁机构名称]仲裁,或依法向人民法院起诉。
其他条款:- [此处可添加双方约定的其他条款,如保修期、保险、安全生产等]附件:- [列出合同附件,如工程图纸、技术规范等]本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________法定代表人或授权代表(签字):___________乙方(盖章):____________法定代表人或授权代表(签字):___________[填写签订日期]请注意,以上内容仅为示例,实际合同应根据具体情况和法律要求进行详细制定。
上海市建设工程施工合同完整版

上海市建设工程施工合同完整版上海市建设工程施工合同完整版一、合同的当事方甲方:(委托人名称、住所地)乙方:(承包人名称、住所地)本合同由甲方与乙方于(年)(月)(日)签订二、项目概况合同项目名称:(建设工程项目名称)项目工程地点:(项目地点)三、工程内容详细描述合同涉及的工程范围及内容四、工程造价及支付方式1. 工程造价具体描述工程造价的构成及金额2. 工程款支付方式详细描述工程款的支付方式和进度五、合同实施条件1. 相关条件合同实施所需的各项条件2. 合同有效期描述合同的有效期和可能的延期情况六、工程质量和验收标准1. 工程质量描述工程质量的要求和验收标准2. 工程验收描述工程验收的程序及要求七、违约责任1. 甲方违约责任描述甲方违约时的责任和赔偿方式 2. 乙方违约责任描述乙方违约时的责任和赔偿方式3. 共同违约责任描述双方共同违约时的责任和赔偿方式八、争议解决1. 争议解决方式指明争议解决的方式,例如仲裁、诉讼等2. 协商解决强调双方在可能发生争议时优先进行协商解决九、合同变更1. 合同变更方式详细描述合同变更的程序和要求2. 变更协议要求变更时必须签署变更协议十、合同解除1. 合同解除的情形合同可能解除的情况2. 解除程序描述合同解除的程序和要求3. 解除后责任描述解除后双方的责任和赔偿方式十一、其他条款其他合同涉及的重要条款,如保密、知识产权、不可抗力等以上为上海市建设工程施工合同的完整版,双方应在签署合同之前认真阅读并理解,确保自身权益。
如有任何争议,应按合同约定的争议解决方式解决。
上海市建设工程施工合同示范文本

上海市建设工程施工合同示范文本【实用版1篇】篇1 目录一、上海市建设工程施工合同示范文本概述二、合同的签订与重要性三、合同主体内容四、合同的制定与实施五、合同的作用与意义篇1正文一、上海市建设工程施工合同示范文本概述上海市建设工程施工合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的,旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。
文本主要由协议书、通用条款和专用条款三部分组成,既包含了无须另行约定的通用内容,也考虑到了各方具体情况的专用条款。
二、合同的签订与重要性在建筑市场中,签订合同是保证双方权益的基础。
合同的签订可以有效防止因口头协议引起的纠纷,为双方合作提供法律保障。
一旦合作双方发生纠纷,合同可以作为解决问题的依据,有助于追究毁约方的责任。
因此,合同的签订在建设工程中具有重要的意义。
三、合同主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括以下主体内容:1.发包人(全称)与承包人(全称):明确合同双方当事人的基本信息,包括名称、地址、联系人、联系电话等。
2.工程概况:包括工程名称、工程地点、工程内容、群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)等,对工程进行详细的描述。
3.工程承包范围:明确承包人负责完成的工程内容及范围。
4.合同工期:包括开工日期、竣工日期以及合同工期总日历天数。
5.质量标准:明确工程质量要求和验收标准。
6.工程价款:约定工程的付款方式、金额、时间等。
7.违约责任:明确双方在未履行或未按约定履行合同义务时应承担的违约责任。
8.争议解决:约定解决合同纠纷的方式,包括调解、仲裁、诉讼等。
9.其他约定:根据双方实际情况,约定其他需要明确的事项。
四、合同的制定与实施合同的制定应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,由双方当事人协商达成一致。
合同的实施过程中,双方应严格按照合同约定履行自己的义务,确保工程顺利进行。
《建设工程施工合同》(示范文本)
《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定,为明确双方的权力与义务,保证建设工程施工过程的顺利进行,特订立本建设工程施工合同(以下简称“本合同”)。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则,诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合,共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行,合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合,应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效,合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中,施工方应提供相应的支付申请和相关材料,建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行,如遇不可抗力或合同双方协商一致,可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程,建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下,可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一,本合同可被解除:合同期限届满并完成合同约定的工程内容;合同约定的工程质量无法达到要求,经双方协商决定解除合同;合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后,双方应进行结算,并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中,若发生争议,双方应本着友好协商的原则,通过对话、调解等方式解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
上海市建设工程施工合同完整版
上海市建设工程施工合同完整版根据您的要求,我将为您撰写一个高质量的文章,题目是《上海市建设工程施工合同完整版》。
请注意,由于合同属于法律文书,我将以说明合同内容为主,而非按照合同的具体格式书写。
上海市建设工程施工合同完整版1. 介绍本文旨在说明上海市建设工程施工合同的完整版。
建设工程施工合同是指依法订立的建设工程施工方和发包方之间的合同,合同对于保障施工过程的合法、有序进行,确保工程质量和双方权益具有重要意义。
下面将逐条介绍上海市建设工程施工合同的内容。
2. 合同主体本合同的施工方为(填入施工方名称和法定代表人信息),发包方为(填入发包方名称和法定代表人信息),双方通过自愿协商达成合作意向,订立本合同。
3. 项目概况本条款规定了建设工程项目的基本信息,包括项目名称、项目地点、建设范围、建设规模等。
4. 合同价款本合同价款包括各项施工、管理费用及相关税费,以及变更签证、索赔费用等,合同价款总金额为(填入金额)。
双方将按照约定的付款方式和时间进行支付。
5. 工程质量与安全本条款详细陈述了施工方对工程质量和安全的保证措施,包括遵守相关法律法规、遵循工艺标准、确保材料质量、落实安全生产责任等等。
6. 工期及延期本条款规定了建设工程的工期,并对工期延后的情况进行了约定。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延期,双方应协商解决。
7. 材料与设备供应本合同规定了材料与设备供应的相关事宜,包括材料与设备的类型、数量、质量标准、供货方、供货时间等等。
8. 变更与索赔本条款明确了变更和索赔的规定。
如果施工方或发包方需要对合同内容进行变更,应当经双方协商一致,并签订变更协议。
如因一方违约导致损失,另一方有权对其提起索赔。
9. 违约责任本条款详细列出了违约责任的情况及相应的处理方式,包括违约赔偿金额、解除合同、申请仲裁等。
10. 争议解决本条款约定了施工方和发包方在合同履行过程中产生争议的解决方式,可选择仲裁或法院诉讼进行解决。
上海市建设工程施工合同范本
上海市建设工程施工合同范本上海市建设工程施工合同范本第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其它相关法律法规的规定,为明确甲方与乙方在上海市建设工程施工中的权利和义务而约定的合同。
第二章合同的基本条款第二条合同标的(一)工程名称:(二)工程地点:(三)工程范围:(四)工程规模:(五)工程质量:(六)工程工期:第三条工程报价(一)工程总造价:(二)支付方式及时间:(三)材料设备价款:(四)预付款及退还条件:第四条工程款支付(一)工程款支付方式:(二)工程款支付节点:(三)迟延支付的违约责任:第五条工程质量(一)工程质量验收标准:(二)工程质量保证期:(三)质量问题的处理:第六条工程进度管理(一)工程进度计划:(二)工程进度控制:(三)延期工期的处理:第七条材料设备供应(一)材料设备供应标准:(二)材料设备交付时间:(三)材料设备验收程序:第八条工程变更(一)变更范围和程序:(二)变更造成的费用调整:(三)变更合同的签订:第九条违约责任(一)甲方的违约责任:(二)乙方的违约责任:(三)违约责任的承担方式:第十条争议解决(一)争议解决方式:(二)争议解决的程序:(三)法律适合:第十一条合同的变更和终止(一)合同的变更:(二)合同的解除:(三)合同的终止:第十二条附则(一)合同附件:(二)合同生效及传真件有效性:(三)未尽事宜的处理:附件一:施工图纸附件二:施工合同担保书附件三:工程款支付计划附件四:施工进度计划表附件五:合同变更通知书法律名词及注释:1.《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国于1999年3月15日颁布实施的法律,规定了合同的基本原则和合同的订立、履行、变更和解除的相关事宜。
2.《中华人民共和国建造法》:中华人民共和国于1997年12月29日颁布的法律,对建设工程的规划、设计、施工、监督等方面做出了详细的规定。
3.《施工图纸》:指建设工程的详细图纸,包含建造、结构、给排水、电器等各个专业的图纸。
上海市建设工程施工合同范本
国培计划培训学员方案一、培训目标国培计划是一项为今后发展国家经济社会事业培养高层次人才的重要战略。
其核心目标是培养一批具有国际水平的综合素质、具有较强创新人才和高级专业人才,并富有社会责任感的领军人才。
通过培养国培计划学员,为国家政治、经济、文化和社会各领域的事业发展提供智力和人才支撑。
二、培训对象国培计划学员是指有志于在国家政治、经济、文化和社会各领域从事重要领导、管理、研究、创新和推广工作的专业人才。
其具体要求如下:1.拥有较高的专业学历和学术成果,具有较高的综合素质和应用能力;2.具有一定的科研经历和实践经验,有志于在国家重要领域进行科学研究和技术创新;3.充满创新精神,敢于挑战自我,勇于追求卓越,具有较强的团队合作和领导能力。
三、培训内容国培计划培训学员的内容包括以下几个方面:1.学术培训:包括国际经济、政治、社会学、管理学、教育学、文化学等领域的理论和实践知识;2.科研培训:培养学员的科研能力,包括科研计划、实验技术、学术论文写作与发表等;3.理论培训:包括政策法规、社会科学理论、国家政治发展史等方面的培训;4.实践培训:通过各类实习、调研、项目实践等方式培训学员的实际工作能力;5.语言培训:重点培训英语和其他国际通用语言,提高学员的国际交流能力;6.综合素质培训:培养学员的创新意识、领导能力、组织协调能力和社会责任感。
四、培训形式国培计划培训学员的形式主要采用集中培训和分散培训相结合的形式,具体包括以下几种形式:1.集中培训:每年组织一次为期2个月的集中培训,主要由专家学者和业界人才进行讲座、授课和主题研讨;2.分散培训:根据学员的实际情况,组织分散培训,包括科研实习、工作实践、海外交流等形式;3.网上培训:利用新兴技术手段,给学员提供在线学习平台,进行远程讲座、实时交流和在线答疑;4.博士研究生培养:开设国培计划博士研究生项目,培养学员成为国家科技创新领域中的领军人才。
五、培训管理国培计划学员培训采取专门领导牵头负责的管理体系,包括以下几种管理方式:1.班子领导:设立国培计划学员培训管理班子,由相关领导任职,负责总体协调和管理;2.专家委员会:设立专家委员会,由行业专家学者组成,对培训内容、形式和进展进行指导和评估;3.学员导师:每位学员分配一名导师,负责个人学业规划和综合素质培养;4.学习小组:根据学员的学科和研究方向,组织学习小组,进行学术交流、合作研究和案例探讨;5.评估监督:设立国培计划培训学员的考核监督机制,建立学习档案和考核评价体系,对学员的学业表现和综合素质进行考核评价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
上海市建设工程施工合同
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
上海市建设工程施工合同示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
发包人(全称):_________
承包人(全称):_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协
商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:________________。
工程地点:________________。
工程内容:________________。
工程立项批准文号:_______________。
资金来源:________________。
二、工程承包范围
承包范围:________________。
三、合同工期
开工日期:________________。
竣工日期:________________。
合同工期总日历天数_________天。
四、质量标准
工程质量标准:____________。
五、合同价款
金额(大写):___________元(人民币)。
¥:___________元(人民币)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:____________年_________月_________日合同订立地点:_______________
本合同双方约定后生效。
发包人(公章):_____________
承包人(公章):_____________
住所:_________
住所:_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
电话:_________
电话:_________
传真:_________
传真:_________
开户银行:____________
开户银行:____________
账号:_________
账号:_________
邮政编码:____________
邮政编码:____________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
附件1 上海市建设工程施工合同(通用条款)
一、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义。
1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。