工程施工合同-简化版本
工程合同简版
合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]达成合作意向，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，经双方协商一致，订立如下工程合同：一、工程概述1. 工程名称：[具体工程项目名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模：[具体工程规模描述]4. 工程内容：[具体工程内容描述]5. 工程标准：[具体工程质量标准]二、合同金额合同总价为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]），包含材料费、人工费、管理费等所有相关费用。
三、工期要求工程开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
除非遇到不可抗力因素，乙方应确保工程按期完成。
四、质量要求乙方必须按照国家及行业相关标准和规范执行，确保工程质量满足合同约定的标准。
五、支付方式1. 预付款：甲方在合同签订后[具体天数]内支付合同总金额的[具体百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按照以下比例支付进度款：- 完成[具体百分比]%工程量后，支付合同总金额的[具体百分比]%。
- 完成[具体百分比]%工程量后，支付合同总金额的[具体百分比]%。
3. 竣工款：工程验收合格后，甲方支付剩余合同总金额的[具体百分比]%。
1. 如乙方未能按期完成工程，应按每日未完成部分的合同金额支付[具体百分比]%的违约金。
2. 如工程质量未达到合同约定标准，乙方应负责无偿修复或重做，直至满足质量要求。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
工程合同简易板
我们需要了解工程合同通常包含的基本元素。
这包括但不限于：合同双方信息、工程概述、合同金额、工期要求、支付方式、质量保证、违约责任等关键条款。
以下是一份简化版的工程合同范本：【工程合同】甲方（建设单位）：_________乙方（承包单位）：_________鉴于甲乙双方就__________工程项目达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、工程概述：1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 技术要求：_________二、合同金额：本工程合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_________）。
三、工期要求：1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 施工周期：_________4. 延期处理：如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、支付方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成情况，按合同约定支付。
3. 竣工款：工程验收合格后，支付剩余合同款项。
1. 乙方保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
2. 质保期限：自工程验收合格之日起计算，为期____年。
六、违约责任：1. 若甲方延迟支付工程款，应按未付金额的日千分之____向乙方支付违约金。
2. 若乙方延期交付或工程质量不符合要求，应按合同金额的相应比例向甲方支付违约金。
七、其他条款：1. 双方权利义务、变更与解除、争议解决方式等详细条款由双方根据实际情况补充完善。
2. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
八、附加条款：根据具体工程需要，双方可另行商定附加条款并书面确认。
九、合同生效：本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_________以上范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况进行调整。
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇篇1建设工程施工合同GF—XX版合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]资质证书号码：[甲方资质证书号码]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]资质证书号码：[乙方资质证书号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程勘察设计、施工的法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承担本项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包范围工程名称：[工程名称]。
工程地点：[工程地点]。
承包范围：[承包范围详细描述]。
工程规模：[工程规模描述]。
开工日期：XXXX年XX 月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
合同工期日历天数：[日历天数]。
工程质量标准：合格。
工程质量目标及承诺质量等级：[具体等级]。
其他相关要求：[其他具体事项]。
第二条合同工期与进度要求本工程必须严格按照合同工期要求进行施工，乙方必须编制合理科学的施工进度计划，并严格执行。
如因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款人民币[金额]元整。
若因甲方原因造成工期延误，应顺延工期。
进度款支付时间节点需明确约定。
如遇到不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
第三条合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：[金额汉字大写]（小写：￥[金额小写]）。
本合同价款采用固定总价合同方式确定。
工程款支付方式约定如下：[支付方式描述]，支付节点根据工程进度合理确定。
若实际结算价超过固定总价时，须经甲乙双方共同确认后进行支付结算。
此外约定履约保证金数额和支付方式以及支付时间节点等条款。
具体支付细节需明确约定。
第四条工程质量和检验标准乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准施工。
建设工程施工合同协议条款通用版本5篇
建设工程施工合同协议条款通用版本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程承包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工期1. 开工日期：自甲乙双方签订合同之日起计算。
2. 竣工日期：按照合同约定的工程内容和工程量，乙方必须在_____天内完成全部工程施工。
三、工程质量1. 乙方必须按照国家和地方相关施工规范、验收标准进行施工，保证工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题导致的工程事故或损失，乙方应承担全部责任。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价按照合同附件的预算表执行。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
工程款项分为预付款、进度款和尾款三个阶段支付。
具体支付比例和支付方式在合同附件中详细约定。
五、工程变更1. 若工程实施过程中发生设计变更、材料变更等情况，甲乙双方应及时沟通并签署变更协议。
2. 变更协议应明确变更的内容、范围、造价及工期等事项。
六、工程验收及保修1. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。
甲方应在收到申请后的___天内组织验收。
2. 若工程验收合格，双方应签署验收合格证书。
若验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改完毕并再次申请验收。
3. 工程保修期：工程竣工验收合格后，乙方负责保修___个月。
保修期间，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，且工期可相应顺延。
小型工程合同范本通用版本5篇
小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。
三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。
五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。
六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。
七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。
九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。
十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。
甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。
感谢甲、乙双方的合作与支持。
第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。
二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。
五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。
简便施工合同模板
施工合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程总价：____________元（大写：_________________________元整）二、合同工期2.1 合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成工程施工。
如因乙方原因导致工期延误，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币____元。
三、质量标准3.1 乙方应当按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，并保证资料的真实、完整、准确。
3.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
保修期内，如出现质量问题，乙方应及时予以修复，修复费用由乙方承担。
四、合同价款及支付方式4.1 双方同意，本工程采用固定单价合同，工程总价款为上述第1.5条确定的工程总价。
4.2 甲方支付工程价款的方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）剩余的工程总价款，甲方在工程交付使用后____天内支付。
五、安全生产及环保要求5.1 乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。
5.2 乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家及地方的环保法规进行施工，确保施工过程中不对环境造成污染。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程施工的，应当按照本合同第2.2条的约定向甲方支付违约金。
简易版施工合同范本（精选10篇）
简易版施工合同简易版施工合同范本（精选10篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的简易版施工合同范本（精选10篇），希望对大家有所帮助。
简易版施工合同1发包方：______________（以下简称甲方）承包方：______________（以下简称乙方）质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法1、承包形式：单包，即包工不包料。
2、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米_____元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二、工程进度按甲方及业主要求，总工期_____天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理六、文明卫生1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：东莞市建设工程施工合同工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：二〇一六年三月工程施工合同发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合东莞市有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程项目1.1 工程名称：工程地址：工程规模：1.2 承包范围：1.3 合同工期工程合同工期总日历天数： 20 天。
拟从 2016 年 3 月 3 日开始施工，至 2016 年 3 月 22 日竣工完成。
1.4质量标准：要求达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。
1.5合同价款：合同总价（大写）：；（小写）：1.6承包方式：（1）采用总承包的方式，按定标价由承包人承担总承包的义务和责任，包人工、包材料、包质量、包工期、包安全；（2）按本次招标范围及中标价一次包干，结算时不作调整（除设计变更、增减工程、现场签认外）；（3）本工程严禁转包，未经发包人同意不得分包，否则作违约处理，没收投标保证金。
第二条合同文件组成及解释顺序组成本合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：2.1本合同书；2.2中标通知书；2.3招标文件、招标补充通知、招标会议记录；2.4投标书及其附件；2.5标准、规范及有关技术文件；2.6施工图纸。
双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条图纸3.1甲方于合同签订后3日内向乙方提供图纸 1 套。
甲方对工程有保密要求的，应在合同补充条款中提出保密要求，保密措施费用由甲方承担，乙方在约定保密期限内履行保密义务。
3.2乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。
3.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
第四条工程师4.1甲方派驻施工现场履行合同的代表及监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师。
工程师按合同约定行使职权，但甲方工程师及总监理工程师职权不得相互交叉。
甲方工程师及总监理工程师职权发生交叉或不明确时，由甲方予以明确，并以书面形式通知乙方。
若甲方要求工程师在行使某些职权前需要征得甲方批准的，工程师应征得甲方批准。
如需更换工程师，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务。
4.2 工程师应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
乙方认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到乙方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。
由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。
4.3 实行工程监理的，甲方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知乙方。
未经甲方同意，负责监理的工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。
合同履行中，发生影响甲乙双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时，按本合同第28条关于争议的约定处理。
4.4甲方驻施工场地的工程师：4.5 实行社会监理的总监理工程师姓名、职务、授权范围（监理委托合同附后）：4.6工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知甲方。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
4.7工程师代表在工程师授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
乙方对工程师代表向其发出的任何书面形式函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。
第五条项目经理5.1项目经理：姓名：5.2乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
5.3 项目经理按甲方认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。
责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。
5.4 乙方如需更换项目经理，须提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
甲方可与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
第六条甲方工作6.1甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿等工作；(2)开工前 5 天向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；(3)开工前 5 天办妥施工许可证和临时用地、占用道路等的申请批准手续；(4)开工前 5 天将水准点、座标控制点以书面形式交给乙方，进行现场交验；(5)合同签订后 7 天内组织乙方和设计、监理单位进行图纸会审和设计交底；(6)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护，并承担有关费用。
6.2甲方可将6.1款部分工作委托乙方办理，费用由甲方承担。
甲方未按约定履行各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。
第七条乙方工作7.1乙方按合同约定的内容和时间完成以下工作：(1)施工区内临时设施、临时道路、水、电管线的修建安装；(2)向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施，甲方承担由此发生的费用；(3)开工前 7 天向工程师提交施工组织设计或施工方案、施工总进度计划及设备、材料、成品、半成品进场计划；乙方必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督；因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款；(4) 每月25号后4天内向工程师报送月度施工计划和已完工程月报（包括形象进度、工作量和工程量）；(5) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；(6) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；(7) 按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行有关规定作好自检工作；(8) 做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方；(9) 做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通，达到创建卫生城市标准；(10) 工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；(11) 做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）及临街交通要道、人行道的保护，乙方提出保护方案，报甲方和有关部门批准，措施费用由甲方承担，若乙方防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由乙方承担；(12) 工程竣工后清理现场（包括建筑物周围2米内及2米以外余土、建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的排水和给水管道清理干净畅通，做到工完场清。
7.2 乙方未按约定履行7.1款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。
7.3施工要求（1）承包人应配备适合本工程条件、满足质量和使用要求的技术、管理人员，施工现场设一名常驻工地的项目经理，不少于 1名的工程师及 1 名助理工程师和配备质安员、施工员、材料员各 1名（须持有上岗证）并向发包人提供上述人员职责名单资质证、上岗证复印件；中标后，于进场一星期内将上述人员原件供发包人核验。
（2）承包人要严格遵守有关建设工程管理规定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立和健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，杜绝一切事故发生；（3）施工过程中如发现承包人组织措施不当、计划不落实、管理不严，施工方案中所列人员、机械设备与现场实际不符，使用不合格材料，导致工程工期拖延、安全质量有问题，承包人接到发包人的书面通知后，必须一个星期内整改完毕，否则视为违约，发包人对承包人将处以每次3000元的违约金，如拒不落实或落实不到位，发包人保留终止合同的权利；如承包人未能按约定的竣工日期如期竣工，发包人将根据延误期限进行不同程度的处罚，延误期限不超过15日的，按施工合同条款处以罚金，每延期1日处以合同价1%的罚款；延误期限超过15日（不含甲方签证顺延时间）的，则加倍处以罚款，并上报上级行政管理部门进行处理；（4）承包人必须按设计图纸严格施工，属隐蔽工程须经监理、质监、设计和发包人工地代表验收合格后方可进行后续施工；（5）施工期间，发包人、监理及质监部门有权对施工现场进行监督和检查，如发现不符合设计的，承包人必须无条件返工，直至达到设计要求为止；（6）承包人的施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施；承包人应根据确认的“施工进度表”（附表）制定施工进度计划，必须按此施工进度表要求按期完工；（8）承包人未能按要求进行安全文明施工的，发包人（或监理公司）将发出书面通知后，一个星期内必须整改，否则视为违约，发包人有权按有关规定，报主管部门予以处罚，并保留终止合同的权利。
第八条延期开工8.1甲方原因使乙方不能按约定日期开工，工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。
甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
8.2 乙方不能按时开工，应在约定的开工日期前7天以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。
工程师在接到延期开工申请后48小时内不作答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。
工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
第九条暂停施工9.1确有必要时工程师以书面形式通知乙方暂停施工。
并在发出通知后48小时内提出书面处理意见。
乙方按工程师要求停止施工并妥善保护已完工程。
乙方实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复。
工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。