建设工程施工合同范本2019
施工合同范本20193篇
施工合同范本20193篇篇一施工合同范本 2019甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]%支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同甲方：（名称）乙方：（名称）（填写合同签订地点和日期）第一章总则第一条合同的目的和范围根据相关法律法规的规定以及双方的协商一致，甲乙双方签订本合同，就建设工程的施工进行约定，以保障各方合法权益。
第二条合同的附件及解释1.本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、技术规范、质量保证书、支付计划等。
具体详见附件。
2.本合同中的技术、工程名词及注释如下：（1）X：X的详细解释。
（2）X：X的详细解释。
// 其他名词及注释第三条施工的法律依据本合同的签订和履行均受到以下法律法规的约束：（1）《中华人民共和国合同法》；（2）《中华人民共和国建筑法》；// 其他法律法规第二章总体要求第四条工程的性质和规模甲方委托乙方进行（填写工程的性质和规模），并要求在合同约定的时间内完成。
第五条工程的质量和安全乙方承诺按照相关法律法规的要求，严格保证工程的质量和安全，确保工程符合设计要求和施工标准。
第三章工程实施第六条工程进度计划乙方应根据合同约定，在合同签订后30日内提出详细的工程进度计划，并经甲方确认后执行。
第七条工程变更1.任何工程变更必须经甲乙双方协商一致，并书面确认后方可执行。
2.工程变更需要调整工期和造价的，甲乙双方应重新进行协商，并对相关合同条款进行修订。
第八条施工条件和要求甲方应确保工程施工期间的交通、场地、供电、供水等必要条件的满足，并配合乙方按照施工技术规范进行施工。
第九条施工质量控制乙方应按照相关技术规范和质量要求进行施工，自行组织施工人员，并设立质量管理机构进行监督和检查。
第四章费用和支付第十条工程造价及支付方式工程的造价为（填写具体金额），甲方应按照以下支付方式向乙方支付工程款项：（1）按照工程进度的完成情况，分阶段支付；（2）具体支付比例和时间详见支付计划。
第十一条施工工期延误的赔偿如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的金额向甲方支付赔偿金，具体金额详见合同附件。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
建设工程施工合同-范本2019
建设工程施工合同范本2019建设工程施工合同范本2019一、合同双方本合同由以下双方订立：甲方（建设单位）：单位名称：_____________________法定代表人：___________________地址：____________________________________________乙方（承包商）：单位名称：_____________________法定代表人：___________________地址：____________________________________________二、合同项目甲方委托乙方进行以下建设工程项目的施工：项目名称：___________________工程地点：___________________工期：_______________________工程规模：___________________工程内容：___________________三、合同价款及支付方式1. 合同价款为：______________________ 元（大写：______________________）。
2. 支付方式：第一阶段：工程开工前，甲方支付合同价款的 ____% 作为预付款。
第二阶段：工程进行到 ________ 完成时，甲方支付合同价款的 ____% 作为进度款。
第三阶段：工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的 ____% 作为尾款。
四、合同履行的义务和责任1. 甲方的义务和责任：提供合理、准确的工程设计文件。
提供施工现场，并负责其组织，使施工无障碍进行。
给予乙方施工必要的协助和配合。
按约定支付合同价款。
2. 乙方的义务和责任：按照工程设计文件进行施工，保证施工质量。
按照工期要求完成工程。
组织施工，确保施工安全。
维护工程现场的卫生秩序。
按要求提供施工进度和工程质量报告。
根据合同约定保修期内，负责维修保养工程。
五、合同违约责任1. 甲方违约责任：未按照约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约金。
2019建筑施工合同范本5篇
2019建筑施工合同范本5篇施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是小编整理的2019建筑施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019建筑施工合同范本(1)合同编号：_____________工程名称：________________发包方：(甲方)__________承包方：(乙方)__________依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、1工程名称：________________________________工程地点：________________________________工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围：________________________________承包方式：________________________________1、2工程性质(指基建、技改、合资等)：________批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：__________1、3定额工期总天数：________天。
1、4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日竣工。
1、5质量等级：__________________________________。
1、6合同价款：本合同工程承包造价为________元。
金额大写：__________________________________。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本“建设工程施工合同”范本甲方（名称、地址、法人代表）：（以下简称甲方）乙方（名称、地址、法人代表）：（以下简称乙方）鉴于甲方有一项建设工程计划（以下简称工程），乙方具有从事建筑施工的资质和能力，双方为完成该工程，达成如下协议：第一条工程名称、位置和任务（一）工程名称：（二）工程位置：（三）工程任务：第二条工程依据和规格（一）工程依据：根据以下规范完成工程。
（二）规范：第三条总承包价款和支付方式（一）总承包价款：（二）支付方式：第四条工程合同价款的支付条件（一）进度或阶段不少于：（二）承包价款支付：第五条保证和质量（一）甲方保证以下事项：（二）乙方质量：（三）乙方保证以下事项：第六条工期（一）工程期限：（二）工程起始和结束日期：（三）总工程进度计划和工期进度计划：（四）施工组织设计：（五）工期限制：第七条施工方案和设计变更（一）施工方案：（二）设计变更：第八条施工过程监督（一）监控和检查：（二）违规处理：（三）变更及业主方代表：第九条完工验收（一）工程部分验收：（二）竣工验收：（三）验收证明：第十条告知和交付（一）指引工程：（二）文件和资料：（三）设备和材料：（四）实物验收交付期限：第十一条安全保障和劳动保护（一）安全生产保障和劳动保护：（二）避免或减轻工伤和职业病危险：第十二条合同的变更和解除（一）变更：（二）解除：第十三条不可抗力和其他事项（一）不可抗力：（二）其他事项：第十四条合同的生效和解释（一）合同生效：（二）合同解释：第十五条争端的解决（一）合同争议：（二）友好协商：（三）仲裁委员会：附件：注释：1. 建设工程：指符合国家规定的工程建设项目，包括房屋与土木工程。
2. 工程依据：是指建设工程必须按照国家法律、法规以及有关标准、规范和技术文件进行设计、施工和验收。
其中标准是指法律、行政法规规定的强制性标准。
3. 工程总承包价款：是指乙方为完成建设工程所需的费用，包括合同价款、税金以及合同约定的各种费用。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本建设工程施工合同甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，双方本着公平、公正、诚实、信用的原则，经友好协商，就本次建设工程项目的施工进行协商一致，共同签订本合同。
第一条合同项目1.1 项目名称：__________1.2 建设地点：__________1.3 合同工期：自__________年__月__日起至__________年__月__日止1.4 合同工程规模：__________第二条工程内容2.1 工程范围：__________2.2 工程进度：__________2.3 工程质量要求：__________2.4 工程费用：总造价__________元第三条质量与工期保证3.1 乙方保证按照甲方的要求进行工程施工，确保工程质量优良，符合相关标准和法规。
3.2 乙方保证按照合同规定的工期完成工程施工，否则将承担违约责任。
第四条付款方式4.1 甲方应按照合同约定的工程进度及质量验收情况进行付款。
4.2 甲方应于收到乙方提交的付款申请后，及时进行核实，并在合理时间内向乙方支付工程款项。
第五条变更和索赔5.1 若工程施工中出现无法抗拒的原因导致工程发生变更，应双方协商解决并签订书面变更协议。
5.2 若由于甲方原因导致工程变更或延期，甲方应向乙方支付相应的费用或补偿。
5.3 若由于乙方原因导致工程变更或延期，乙方应承担相应的责任并进行赔偿。
第六条违约责任6.1 若一方违反本合同相关条款，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
6.2 在履行合同过程中，若一方因自然灾害、政策变动等不可抗力因素无法履行合同，应及时书面通知对方，减轻双方的损失。
第七条附则7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收。
7.2 本合同的附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2019年建设工程施工合同示范文本
2019年建设工程施工合同示范文本【合同名称】：2019年建设工程施工合同【合同编号】：2019-CON-001【甲方（委托方）】：[甲方名称]【地址】：[甲方地址]【联系人】：[甲方联系人]【联系电话】：[甲方联系电话]【电子邮箱】：[甲方电子邮箱]【乙方（承包方）】：[乙方名称]【地址】：[乙方地址]【联系人】：[乙方联系人]【联系电话】：[乙方联系电话]【电子邮箱】：[乙方电子邮箱]【项目名称】：[项目名称]【项目地点】：[项目地点]【合同签署日期】：[签署日期]【1. 合同目的】本合同旨在明确甲方委托乙方进行建设工程施工，并对双方在合同履行过程中的权利、义务、责任及争议解决等事项进行约定，以确保项目的顺利进行。
【2. 工程范围】2.1 本合同的工程范围包括但不限于：[详细描述工程范围]2.2 乙方承诺在施工过程中，按照相关法律法规以及工程规范的要求，按时按质完成合同项下的全部工程。
【3. 工期】3.1 工期的约定：[约定工期详细描述]3.2 工期的计算方式：按自然日（含假日）计算工期。
【4. 付款方式】4.1 乙方施工费用的支付方式：[约定付款方式]4.2 施工费用的支付时间及比例：[详细描述支付时间及比例]【5. 质量要求】5.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照相关的工程规范和要求，确保工程质量达到设计要求。
5.2 甲方有权对已竣工的工程进行质量检验，如发现不符合要求的情况，乙方应负责无条件进行整改。
【6. 变更和索赔】6.1 双方一致同意，在工程施工过程中如发生合同范围内的设计变更，应事先书面协商，并签订变更合同。
6.2 如因无法预见的不可抗力等原因导致工程施工遇到困难或产生额外费用，双方应按照合同约定的程序进行索赔。
【7. 违约责任】7.1 乙方如未按合同要求履行责任，甲方有权要求其承担违约责任，并有权解除合同。
7.2 甲方如未按合同要求履行责任，乙方有权要求其承担违约责任，并有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载
建设工程施工合同范本2019
甲 方：____________________
乙 方：____________________
签订日期：____年____月____日
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。
建设工程施工合同怎么写呢?以下是网小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。
建设工程施工合同范文1
甲方：_______________
乙方：_______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。
一工程概况
1.1工程名称：_______________平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作
1.2工程地点：_______________平武县豆叩镇华丰村
1.3工程内容：_______________
①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计5201920立方米(含运输，运距不超过5km)。
②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽[均距])计：
_______________1840m3。
③、厂区道路硬化建设(20190米2019米)计：_______________201900平方米。
④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分场地绿化处理工程。
⑥、厂房建设图纸范围内容。
⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。
⑧、办公区域的装饰部分。
1.4工程承包范围：_______________上述工作范围。
1.5工程承建方式：_______________上述工作内容包工、包料修建。
二、工程质量要求：_______________合格。
三、工程工期约定：_______________20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。
四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。
六、工程造价及支付：_______________
此工程为合同包干价，总计工程造价为52019.3万元(大写：
_______________伍佰壹拾陆万叁仟元整)。
支付情况：_______________
1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量)
2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%
3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。
七、组成合同的文件：_______________
组成合同的文件包括：_______________
1、本合同协议书。