电梯安装调试工程施工合同
安装电梯施工合同4篇
安装电梯施工合同4篇篇1安装电梯施工合同甲方：(委托方名称)乙方：(承接方名称)鉴于甲方拟在自己的建筑物内安装电梯，需找寻专业承接方进行施工，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商达成如下协议：第一条项目内容1. 乙方接受甲方的委托，负责在甲方建筑物内安装一台电梯，具体施工内容和要求参照双方另行签署的《电梯安装工程实施方案》。
第二条工程价款1. 本工程总价款为(具体金额)，甲方应当按照双方签署的工程付款计划及验收标准逐步支付给乙方。
2. 工程验收合格后，甲方应立即支付工程尾款，乙方交付工程的相关资料和保修材料。
第三条工程期限1. 乙方应根据实际情况按照双方签署的《电梯安装工程实施方案》合理安排工程进度，保证按照约定时间完成工程。
2. 若在工程期限内乙方无法按照安排完成工程，应事先向甲方提出延期申请，并说明延期原因。
第四条材料及设备1. 乙方应当按照国家规定选用符合质量标准并具备合法资质的材料和设备进行施工，在工程验收前应对所使用的材料和设备提供合格证明。
2. 若因材料和设备质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应责任并承诺及时更换。
第五条施工质量1. 乙方保证所提供的服务和施工质量符合国家相关标准，能够满足甲方的使用要求，并保证在工程保修期内负责解决因施工质量问题引发的一切后续责任。
第六条工程保修1. 乙方在交付工程并收到尾款后应提供(具体时间)的工程保修期，保证在保修期内负责解决因施工引发的质量问题。
2. 保修期过后，乙方应提供电梯设备的相关保养及维护服务，提供终身技术支持。
第七条法律责任1. 若乙方在施工模块疏忽，导致工程质量出现问题，应承担相应的法律责任，并承担工程重新进行的费用。
2. 若因双方原因导致工程难以继续进行，双方应友好协商解决问题，并保证不影响项目推进。
第八条保密条款1. 双方应保守双方的商业秘密，不得将商业机密透露给第三人或利用商业机密获取不正当利益。
2. 若因泄密问题造成双方损失，应依法承担相应法律责任。
电梯安装合同范文5篇
电梯安装合同范文5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 电梯型号及数量：_____________4. 安装范围：_____________电梯安装及调试。
二、承包方式乙方负责电梯的安装及调试工作，包括现场安装、验收等全部过程。
乙方应按照国家和地方的相关法规、标准、规范进行安装施工。
三、合同总价及付款方式1. 本合同总价为：人民币______元（大写：______元整）。
此价格包含但不限于人工费、材料费、运输费、保险费等所有费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）电梯设备到达施工现场后，甲方支付乙方合同总价的______%；（3）电梯安装完毕并通过验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及进度安排1. 乙方应在甲方通知后______日内进场安装。
2. 乙方应按照进度计划进行安装施工，确保工程按期完成。
如有特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。
3. 电梯安装完毕后，乙方应负责进行调试并达到验收标准。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应保证安装质量符合国家及地方相关标准、规范，并确保通过相关验收。
2. 电梯安装完成后，由乙方负责进行自检并出具自检报告。
之后，双方应共同组织验收。
验收合格后方可视为工程完工。
3. 质保期：电梯安装验收合格后，质保期为______年。
质保期内因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应免费维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成安装，乙方应承担违约责任，每逾期一日支付合同总价______%的违约金。
电梯安装合同范本6篇
电梯安装合同范本6篇篇1电梯安装合同范本甲方（安装单位）：__________乙方（需安装单位）：__________为明确电梯的安装服务内容、标准和责任，双方一致同意按照以下约定签订本合同：第一条安装服务内容1. 乙方委托甲方进行电梯的安装服务，并由甲方提供电梯设备、安装材料和设备销售合同。
2. 甲方应按照国家相关标准和要求，对电梯进行安全合格安装和调试，确保电梯的正常使用。
3. 电梯的具体类型、品牌、规格和数量，由甲方根据乙方的需求进行选定和提供。
第二条安装质量标准1. 甲方应按照国家相关标准和规定，保证电梯的安装质量符合安全标准和使用要求。
2. 电梯的安装过程中，如发现任何质量问题或安全隐患，甲方应立即采取措施进行整改，确保电梯的安全使用。
第三条安装费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定支付电梯设备的采购费用、安装费用和调试费用。
2. 电梯设备的款项应在签订合同后的10个工作日内一次性支付完成。
第四条安装期限1. 甲方应按照合同约定的时间节点，完成电梯设备的采购、运输、安装和调试工作。
2. 如因不可抗力等客观因素导致安装延期，甲方应及时通知乙方并重新协商安排计划。
第五条保修责任1. 电梯安装工程结束后，甲方应向乙方提供12个月的保修期，保证电梯设备的正常使用。
2. 在保修期内，如电梯设备发生任何质量问题或故障，甲方应免费提供维修服务，并承担相应的费用。
第六条合同的解除与终止1. 若因一方原因导致无法履行合同的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 若因双方协商一致或不可抗力等原因导致合同无法履行，合同可通过书面协商解除。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商和约定。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，在安装完成后立即生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________日期：__________ 日期：__________以上是电梯安装合同的基本范本，请双方根据实际情况进行具体约定和确认，确保双方权益得到充分保障。
电梯安装合同6篇
电梯安装合同6篇篇1电梯安装合同一、合同双方甲方（委托人）：____________________（以下简称甲方）乙方（承包人）：____________________（以下简称乙方）二、项目背景为了提升楼宇的舒适度和便利性，甲方拟在旗下楼宇内安装电梯设备，现甲方与乙方就电梯的安装事宜达成以下协议，愿共同遵守。
三、项目内容1. 电梯类型：根据楼宇结构和需求，选择适合的电梯类型进行安装。
2. 安装数量：约定安装电梯数量。
3. 安装位置：确定电梯的具体安装位置。
4. 安装标准：按照国家相关标准以及甲方特定要求进行电梯的安装工作。
四、双方权利与义务1. 甲方的权利和义务：（1）支付电梯安装的费用。
（2）提供必要的安装场地和条件。
（3）协助乙方完成相关手续。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照约定时间和要求完成电梯的安装工作。
（2）确保电梯设备符合国家相关标准要求。
（3）负责电梯的维护和保养工作。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至电梯安装工程完工验收合格之日止。
六、合同解决的争议在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同如有未尽事宜，可协商补充。
以上为电梯安装合同内容，双方对合同内容已充分理解并同意遵守。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________签订日期：_________________。
篇2电梯安装合同一、甲方：_________（甲方名称），法定代表人：_________，注册地址：_________，电话：_________；二、乙方：_________（乙方名称），法定代表人：_________，注册地址：_________，电话：_________；鉴于甲方需要在______（安装地点）安装电梯，并经过与乙方协商，双方就电梯的安装工作达成如下协议：一、安装范围1、电梯的品牌型号为______，安装数量为______部；2、电梯的安装地点为______，具体位置在______；3、电梯的安装时间为______，具体安装日期由双方协商确定。
电梯安装合同范文5篇
电梯安装合同范文5篇第1篇示例：电梯安装合同范文甲方：（委托方）______________，地址：__________________鉴于甲方拟在其位于______________的建筑内安装电梯，为明确双方权利义务，现就电梯安装事宜订立如下合同：一、工程内容：1.乙方按照甲方要求，全面负责电梯的设计、制造、安装、调试及上线运行；2.电梯的品牌、型号、规格等应符合国家标准，并经过甲方确认；3.电梯的安装位置、楼层、停靠方式等应符合甲方的要求。
二、工程进度：1.乙方应按照双方约定的时间节点，按时完成电梯的安装和调试工作；2.如因不可抗力因素造成工程延期，双方应协商处理，延期时间不得超过_______天。
三、工程质量：1.电梯的安装应符合相关法律法规和标准要求，且达到国家质量标准；2.电梯在安装后应进行全面测试，确保安全运行。
四、保修服务：1.乙方提供的电梯应提供___年的免费保修服务，包括零配件更换、维修等；2.保修期内，如果电梯出现质量问题，乙方应及时处理，保证电梯的正常运行。
五、费用支付：1.甲方应在双方签订本合支付乙方总工程款的____%作为首期款；2.工程完工后，甲方应支付剩余____%的尾款。
六、违约责任：1.一方未能履行合同义务，应承担违约责任，赔偿另一方因此造成的损失；2.因不可抗力因素造成的违约，不视为违约。
七、合同解决：1.双方因履行本合同产生的争议，应协商解决；2.协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
八、其他事项：1.合同内容经双方确认后生效，不得擅自修改或撤销；2.未尽事宜，双方可协商补充。
签约日期：_________以上内容为电梯安装合同范文，双方应仔细阅读并遵守合同约定，确保电梯安装顺利进行。
第2篇示例：电梯安装合同范文甲方：(甲方名称)乙方：(乙方名称)鉴于甲方拟在其位于（地址）的建筑物内安装电梯，为确保双方权益，经协商一致，就电梯安装事宜达成如下合同：第一条安装范围乙方按照甲方需求，在指定地点安装一台（或多台）电梯，包括机房、井道、轿厢、电梯门等部件，并保证电梯的安全性和质量。
2024年施工电梯安装协议书
2024年施工电梯安装协议书【协议书】甲方：XXX公司乙方：XXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟施工一座位于XXX地区的大型商业综合楼，现需安装电梯设备，并委托乙方进行施工。
现经甲、乙双方友好协商，达成以下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：XXX大型商业综合楼电梯安装工程。
1.2 项目地址：XXX地区。
1.3 项目范围：包括电梯设备的采购、安装、调试及相关验收工作。
第二条工期和支付方式2.1 工期：根据项目的具体情况，双方将在协议签订后30日内制定详细的工期计划，并按计划执行。
2.2 支付方式：甲方按照电梯安装工程的进度，与乙方进行分期付款。
具体支付比例及金额如下：第一期付款：工程开工前支付总合同金额的30%；第二期付款：工程完成前支付总合同金额的50%；第三期付款：工程竣工后支付总合同金额的20%。
第三条质量和验收标准3.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照国家标准进行操作，确保电梯设备的质量和安全。
3.2 乙方应按照相关法规和标准的要求，对电梯设备进行调试和试运行，并确保其达到国家标准的验收标准。
3.3 甲方有权随时对电梯设备进行检查和验收，若发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并承担相应的责任和费用。
第四条材料采购和变更4.1 材料采购：乙方负责采购安装电梯设备所需要的材料，并确保其品质符合相关标准。
4.2 变更：如有工程变更需求，须由双方协商一致，签订变更协议后方可进行实施。
第五条保修和维护5.1 乙方提供一年的免费保修期，自工程竣工验收之日起计算。
在保修期内，乙方将负责修理和更换电梯设备中因质量问题引起的故障。
5.2 保养维护：保修期届满后，甲方可与乙方签订维护合同，由乙方定期进行设备的保养和维修。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照约定工期完成电梯安装工程，甲方有权要求乙方支付累计项目合同总额的0.1%作为逾期赔付。
6.2 若甲方未按照约定的支付比例和时间支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期赔付，并有权暂停施工。
施工电梯工程总承包合同(3篇)
第1篇合同编号：________甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年__月__日签订地点：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工电梯工程总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 设计单位：________________________5. 施工单位：________________________二、工程承包方式1. 乙方对施工电梯工程实行总承包，包括设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程。
2. 甲方提供工程所需场地、施工用水、用电等基础设施。
三、工程承包范围和内容1. 乙方负责施工电梯工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程。
2. 乙方应按照甲方要求，保证工程质量和进度，确保工程按时、按质完成。
3. 乙方负责办理工程所需的各项审批手续，承担相关法律责任。
四、工程质量标准1. 工程质量标准应符合国家现行相关规范、标准和设计要求。
2. 乙方应保证工程一次性验收合格，确保工程安全、可靠、美观。
五、合同工期与要求1. 合同工期：____个月。
2. 开工日期：____年__月__日。
3. 竣工日期：____年__月__日。
4. 乙方应按照合同约定，确保工程按期完成。
六、合同价款1. 合同总价：人民币____元。
2. 付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定。
3. 甲方在工程竣工验收合格后，向乙方支付合同总价款的____%。
电梯安装合同样书7篇
电梯安装合同样书7篇篇1甲方（以下简称“业主方”）：___________乙方（以下简称“安装方”）：___________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方安装电梯事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________电梯安装工程。
2. 工程地点：___________。
3. 安装范围：包括电梯设备、控制系统、配套设施的安装及调试等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包括安装人工费、辅料费及其他相关费用。
2. 支付方式：本合同签订后，业主方需支付安装方合同金额的______%（大写：______元整）作为预付款。
电梯安装完成并通过验收合格后，业主方支付剩余款项。
三、工期及进度安排1. 安装工期：自本合同签订之日起______天内完成安装工作。
如遇特殊情况，双方协商确定工期顺延。
2. 进度安排：乙方应按照甲方提供的进度计划进行安装，确保工程按时完成。
如有延误，乙方需及时通知甲方并共同协商解决。
四、安装质量与验收1. 安装质量：乙方应按照国家相关标准及规范进行安装，确保安装质量符合要求。
2. 验收标准：按照国家和地方相关标准及规范进行验收。
验收合格后方可交付使用。
3. 验收程序：工程完工后，乙方需通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后______天内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按合同约定支付合同款项；（2）甲方应提供符合安装要求的现场条件；（3）甲方有权对乙方的安装过程进行监督。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按合同约定完成安装工作；（2）乙方应确保安装质量符合要求；（3）乙方应对安装过程中造成的人身伤亡及财产损失承担责任；（4）乙方应提供必要的售后服务及技术支持。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任；2. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方由此造成的损失；3. 如因甲方原因未按合同约定支付合同款项，甲方应承担违约责任并支付滞纳金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号: 电梯安装调试工程施工合同工程名称：工程地点：甲方・. ______乙方：签订日期：为了明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程名称：项目电梯安装工程；第二条安装地点：工地；第三条工程内容：台" ”电梯系统安装工程，具体规格、型号、数量等见附件1; 第四条工程承包范围和承包方式工程承包范围为招标书所有条款规定的内容及招标范围内的全部图纸内容和合同文件所要求完成的一切工作，包括但不限于招标文件中所描述的工作，且包括或不排除依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成木项目全部电梯安装工程所需要的全部工作。
承包方式为大包干：即包工、包料（如型钢、金属构件等）、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，建议增加：与其他施工单位的配合费、电梯到工地后的二次刽运费、脚手架（井架）搭拆费、预留孔洞修复费、施工用电费、防护栏的安装费、吊装费、调试费、税金、合同期内的设备保管费、以及在取得政府有关部门发给验收合格证止（电梯检测费除外）以内的所发生的一切费用。
工程造价一次性包死。
详细范围如下：1、机房内电梯设备安装定位及井道设备安装及调试（膨胀螺栓由乙方负责提供及安装）；2、候梯厅门（包括大、小门套）安装；3、附件一所包括在内的候梯厅内电梯设备和轿厢安装及调试；4、轿厢安装及调试（包括轿厢内壁、轿厢门、候梯厅门、候梯厅门套、地板、天花等装饰）：5、电梯井道照明、插座回路等所有井道附属设施安装工程；6、机房设备接地；7、电梯监控盘的安装及调试（装于消防监控中心）；8、由电梯轿厢至机房控制柜的电线及其线路安装，电梯井道内的所有强弱电电缆（包括闭路电视监控用视频电缆）安装。
9、为使本合同项下电梯正常使用运行所需完成的其它项目。
第五条质量标准乙方的安装工作必须按国家现行电梯工程施工验收规范组织施工，工程质量标准为合格，并保证通过工程验!收取得使用合格证。
第六条合同价款合同价款：RMB：元整（大写：人民币），施工和生活用水、用电、临建工程等费用及电梯安装所用钢、竹棚及脚手架搭拆等施工措施费（包括电梯机坑内的排水等内容）、税费已含在合同价款中。
具体安装价格明细如下：电梯安装价格表单位：元第七条支付方式[]1、安装调试完毕，经技术监督局验收合格之日起天内，甲方向乙方支付合同总价的％。
工程通过竣工验收合格并移交甲方满个月且经甲方确认乙方已完成保修责任后天内，支付合同总价％的保修款，不计利息。
[]2、根据情况作付款方式调整。
3、甲方可以银行承兑汇票支付任何工程款，乙方须到甲方指定的银行办理贴现手续。
第八条安装工期开工前7天，甲方应将机房及井道移交乙方，乙方应及时验收接收并组织施工，电梯安装工期为甲方通知的开工日期后犬内安装完毕。
开工日期以甲方书面通知为准，以技术监督局对每批电梯验收合格之口作为该批电梯的安装二期截止口。
第九条甲乙双方责任甲方责任：1、负责协助乙方办理电梯安装申报手续，提供能满足设备要求的良好堆放场地。
2、负责在电梯首层内提供电梯安装、调试用的电源接驳点。
3、指派现场代表监督工程的质量、进度、处理工程变更的签证，做好电梯安装工程与其他工种的协调和配合工作，确保电梯安装工程及时验收。
如属于其它承包人完成的项目，甲方认为有必要转交给乙方承担时，所引起的费用可经双方商定另行签定补充合同，费用由甲方负担。
4、按照合同约定向乙方支付工程款。
5、甲方应指派两名熟练的技术工人接受乙方的培训，以便掌握应急救援程序。
乙方责任：1、乙方须在合同规定的工期内，提供电梯安装时间进度表，经甲方审定后按进度表执行。
因乙方原因造成工期延误，并造成甲方损失的，乙方应承担相关责任。
2、乙方负责对电梯井道施工图及现场的预留、预埋审查，督导使满足安装之需要。
在签订合同前，乙方需对所有相关电梯的建筑结构设计图纸进行确认，合同签订后，视为乙方对全部设计认可，按设计图进行施工能满足全部安装和验收要求。
如果出现按设计图进行士建施工后有无法满足电梯安装或验收的情况，全部责任和相关修改费用由乙方负责。
乙方应对已施工完成的井道进行验收，对有关的建筑尺寸（包括井道结构、尺寸、地面标高）进行核查，对不符合设计要求和安装要求的部分在安装前20天提出合理的整改要求，由总承包人进行整改，否则，电梯进场后或安装时发现的不能满足要求的问题，全部责任和相关费用、工期延误等山乙方负责。
3、甲乙双方及监理单位同时参与电梯设备的开箱、清点及验收，如发现少件或质量不符合要求，则由乙方负责免费更换或补冋，并赔偿相应的损失。
4、乙方负责运送设备到仓库或甲方指定的地点堆放，并在进场后负责从地放地点到安装现场的二次搬运。
电梯所有机械设备及配件的水平运输和垂直吊运应按照甲方指定的地点进行（工地红线范围内），包括设备到货时•的卸货。
5、乙方按施工安全规范的规定施工，采取措施确保施工安全和各方安全。
凡在施工中由于乙方的责任造成一切事故均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案。
6、乙方在整个安装过程中，应在各井道II设置必须的活动安全护栏或护网，并派专人负责保管及看护。
乙方负责电梯施丄期间及工程后期的使用管理，并由专人开电梯。
7、在样板房展示期间或塔吊和施工电梯拆除后，如甲方需要，乙方应负责提供电梯使用, 由专人开电梯。
在样板房展示期间因乙方原因发生央人、关人事件，每发生一次，乙方须向甲方支付人民币元的违约金。
8、乙方向总承包人申请用水、用电，施工用电临时供电电缆、调试供电电缆、调试用电、电费（包括需量费）等一切由此引起的费用巳含在合同价款中；乙方自行解决存放工具、住宿问题，相关费用已含在合同价款中；为了不影响总工期，乙方必须自行和总承包人协商在总承包人按计划拆除塔吊前电梯进场，并完成主机等三大件的吊装至机房，相关费用已含在合同价款中。
9、乙方应服从监理单位、总承包人的管理，参加工程例会，满足总承包人的进度、质量要求。
10、乙方应当配合甲方委托的其它承包人完成与电梯安装工程有关的其它项目，包括配合消防施工人员安装电梯井道外至电梯楼层监控盘的电缆及消防对讲电缆；所冇其它专业在电梯轿箱内的开孔（洞）（如摄像机、读卡器、转换开关等）由专业公司提出具体要求，由乙方完成开孔（洞）工作并保证质量。
11、乙方提供安装、调试资料各三套，包括有关图纸及产品合格证。
有关交工资料的收集和整理由乙方负责，交总承包人统一汇总整理，甲方给予配合。
12、乙方在向甲方办理移交手续前，须对所有现场的材料、设备、器械等进行保护，如有丢失或破坏，乙方自行负责。
乙方不得损坏已施工完成的成品，否则，由此造成的损失由乙方负责。
13、乙方对存放在工地的设备采取防雨措施，进场后负责全权保管，直至完成验收合格后, 移交甲方。
14、所有运抵现场的材料被视为甲方财产，没有甲方批准不W迁离现场。
15、乙方应做好施工组织、管理，维持现场的清洁，做到工完场清。
第十条工程验收工程竣工前10天，乙方以书面形式通知甲方，乙方负责办理验收有关申报手续，向—技术监督局中请进行验收，甲方应及吋配合。
技术监督局验收的电梯安全检测费用由乙方承担。
第十一条保修条款1、自技术监督局验收合格II乙方向甲方移交电梯之日起24个月内为免费质量保证期，乙方免费提供保养和维修服务，保修期结束后按国家有关规定执行。
2、在保修期内，发现有施工质量问题，乙方应在接到通知后24小时内组织人力、物力免次返修。
属甲方使用不当或其他非乙方原因造成的，其返修费用由甲方负责。
3、乙方应派专人长驻工地附近，专职进行电梯的管理服务工作，24小时处理电梯故障和突发事件，质保期内每3个月做一次全面检查统计，内容包括设备运行状况，润滑情况，安装装置状态以及故障情况，确保电梯始终在最佳状态下运行，同时须向物业管理人提交检查表。
4、维修负责人：地址：联系电话：第十二条违约责任1、乙方应在合同规定的工期完成电梯安装的全部工程，并通过竣工驶收。
除不可•抗力和非乙方原因造成的工期拖延外，每延误1天乙方向甲方支付延期竣工违约金RMB元。
2、甲方应在规定时间内向乙方支付工程款，甲方延误付款的，每延误1天须向乙方支付应付工程款%的违约金，违约金累计不超过应付部分工程款的%o第十三条不可抗力1、本合同所称不可抗力为不町预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及下列的自然灾害：(1)级以上的地震：(2)级以上的大风；(3)持续降水24小时目.降雨量为mm以上；(4)摄氏度以上并持续2天的高温天气；其它：2、因不町抗力致使协议部分不能履行的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，可免除相应的责任，但本协议另有规定的除外；3、协议一•方延迟履行协议后发生不可抗力的，不能免除责任方责任；4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话或传真通知另一方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的不可抗力事件证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方核实确认，否则，不能免除相应责任；5、乙方遭受不可抗力事件影响时，除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求釆取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。
第十四条保险乙方应为其现场安装的工作人员购买人身保险，保险费用由乙方负责。
在甲方需要时，乙方应出示保险凭证。
第十五条纠纷争议处理方式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，如协商不成时，可按下列方式第种方式处理：(1)向仲裁委员会申请仲裁；(2)向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十六条合同文件的组成下列文件均是本合同的组成部分，彼此互相解释，互为说明：1、本合同及其附件；2、中标通知书；3、招标文件及其附件；4、标准、规范及有关技术文件及资料；5、投标文件及其附件；6、双方有关本采购设备的洽商、变更等书而文件(以时间的先后顺序，之后的优先于之前的)。
第十七条其它1、本合同一式份，甲方执份,乙方执份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同订立地点为o3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、条款前带“”的为针对不同项目的特定条款，用“广’选择方为本项tl适用条款。
附件1：技术规格甲方盖章：甲方法定代表人或委托代理人签字：_______ 年________ 月________ 日_______ ________ ________ 乙方盖章：乙方法定代表人或委托代理人签字：年月 _ 日。