施工电梯安装、拆卸合同
施工电梯劳务合同范本
施工电梯劳务合同范本甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包人”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担施工电梯劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、劳务范围2.1 乙方负责施工电梯的安装、调试、运行、维护及拆除等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家安全标准和行业标准的施工电梯劳务。
2.3 乙方应确保施工电梯的安全运行，对施工电梯的安全生产负全责。
三、劳务费用3.1 劳务费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方支付劳务费用的方式为：__________四、工期4.1 工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
4.2 乙方应按照甲方的要求，在工期内完成施工电梯的安装、调试、运行、维护及拆除等工作。
五、质量标准5.1 乙方应确保施工电梯的安装、调试、运行、维护及拆除等工作符合国家安全标准和行业标准。
5.2 乙方应按照甲方的要求，提供质量合格的施工电梯劳务。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工电梯的安全运行。
6.2 乙方应制定施工电梯安全生产管理制度，加强施工电梯的安全生产管理。
6.3 乙方应定期对施工电梯进行安全检查，发现问题及时整改。
七、甲方权利与义务7.1 甲方有权对乙方的施工电梯劳务进行监督检查，发现问题有权要求乙方整改。
7.2 甲方应按照约定支付劳务费用。
7.3 甲方应提供施工电梯所需的场地、电源等条件。
八、乙方权利与义务8.1 乙方有权按照约定收取劳务费用。
8.2 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家安全标准和行业标准的施工电梯劳务。
安装电梯施工合同4篇
安装电梯施工合同4篇篇1安装电梯施工合同甲方：(委托方名称)乙方：(承接方名称)鉴于甲方拟在自己的建筑物内安装电梯，需找寻专业承接方进行施工，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商达成如下协议：第一条项目内容1. 乙方接受甲方的委托，负责在甲方建筑物内安装一台电梯，具体施工内容和要求参照双方另行签署的《电梯安装工程实施方案》。
第二条工程价款1. 本工程总价款为(具体金额)，甲方应当按照双方签署的工程付款计划及验收标准逐步支付给乙方。
2. 工程验收合格后，甲方应立即支付工程尾款，乙方交付工程的相关资料和保修材料。
第三条工程期限1. 乙方应根据实际情况按照双方签署的《电梯安装工程实施方案》合理安排工程进度，保证按照约定时间完成工程。
2. 若在工程期限内乙方无法按照安排完成工程，应事先向甲方提出延期申请，并说明延期原因。
第四条材料及设备1. 乙方应当按照国家规定选用符合质量标准并具备合法资质的材料和设备进行施工，在工程验收前应对所使用的材料和设备提供合格证明。
2. 若因材料和设备质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应责任并承诺及时更换。
第五条施工质量1. 乙方保证所提供的服务和施工质量符合国家相关标准，能够满足甲方的使用要求，并保证在工程保修期内负责解决因施工质量问题引发的一切后续责任。
第六条工程保修1. 乙方在交付工程并收到尾款后应提供(具体时间)的工程保修期，保证在保修期内负责解决因施工引发的质量问题。
2. 保修期过后，乙方应提供电梯设备的相关保养及维护服务，提供终身技术支持。
第七条法律责任1. 若乙方在施工模块疏忽，导致工程质量出现问题，应承担相应的法律责任，并承担工程重新进行的费用。
2. 若因双方原因导致工程难以继续进行，双方应友好协商解决问题，并保证不影响项目推进。
第八条保密条款1. 双方应保守双方的商业秘密，不得将商业机密透露给第三人或利用商业机密获取不正当利益。
2. 若因泄密问题造成双方损失，应依法承担相应法律责任。
电梯安装责任合同3篇
电梯安装责任合同3篇篇1电梯安装责任合同一、甲方（需方）：姓名：单位名称：联系电话：地址：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系电话：地址：鉴于甲方拟在（具体地址）安装电梯，并了解到乙方具有相关的从事电梯安装服务的能力，双方经协商一致，就电梯安装工程的相关事宜达成如下合同：一、项目名称：电梯安装工程。
二、工程内容：本合同约定的电梯安装工程包括但不限于电梯设备的安装、设备调试、验收等服务。
三、工程造价：本合同工程总价为（具体金额）。
四、工程质量：乙方保证本合同的工程质量符合国家相关法规标准，严格按照规范要求完成工程。
五、工程进度：乙方应按照双方商定的工程进度计划按时完成工程。
六、工程责任：乙方承担电梯安装工程的安全、质量、进度和相关法律责任。
七、付款方式：甲方根据乙方提供的发票支付工程款。
工程款支付方式为（具体支付方式），首期支付为工程总额的（具体比例），尾款支付为工程总额的（具体比例），工程验收合格后支付。
八、变更和解决争议：在工程过程中，如有需要变更的情况，双方应协商一致定性变更内容和费用。
如发生争议，双方均有义务本着诚实信用的原则友好协商解决，协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并完成后终止。
甲方（需方）：签字：日期：乙方（承包方）：签字：日期：以上为电梯安装责任合同，双方需遵守合同内容并履行各自的责任。
感谢您的合作！篇2电梯安装责任合同一、合同双方甲方：（安装单位）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（甲方委托的安装单位）法定代表人：地址：联系电话：二、合同内容1. 甲方为乙方委托安装电梯，乙方应按照国家相关规定和标准进行电梯的安装工作，并保证安装工程质量符合相关标准。
2. 乙方应按照甲方提供的设计方案和技术要求进行安装，不得私自更改。
如有必要更改，需得到甲方的书面同意。
3. 乙方应派遣具有相关资质和经验的工程师和技术人员进行电梯的安装工作，确保安装过程安全可靠。
包电梯合同范本(通用20篇)
包电梯合同范本(通用20篇)工程名称：工程地点：施工电梯使用单位（甲方）：施工电梯单位（乙方）：签订日期：年月日施工电梯吊使用单位（以下称甲方）：施工电梯单位（以下称乙方）：甲方因工程建设需要，向乙方租用施工电梯，由乙方负责安装、维护、服务、拆卸，依据《_经济合同法》，在双方自愿平等的条件下，经友好协商，达成如下协议，明确甲、乙双方的权力和义务，以供双方共同遵守。
一、工程名称：二、工程地点：三、租赁机械的名称、型号、数量、地点：1、名称：施工电梯2、型号：SC（D）200/2003、数量：贰台四、安装时间：甲方暂定于 20xx 年月日安装施工电梯，具体时间以甲方向乙方协商好的时间为准。
五、施工电梯使用时间：自验收合格并实际交付使用开始，到实际停止使用为止。
在实际使用时间段内结算台班费用，以24小时为壹个台班。
六、台班费及附属费用：1、施工电梯基础施工费用：由乙方负责提供可行的基础施工方案，甲方负责施工及接地制作，费用归甲方负责。
2、施工电梯进出场费用：每台施工电梯￥元。
3、施工电梯的标准扶墙臂（3200-3800mm）、锚固、预埋件及其相应的机械、主材、辅材、人工费用等由乙方自行承担。
4、施工电梯专用箱及专用箱以后的所有电线电缆由乙方自行承担。
5、施工电梯台班费按月租形式，每台月租费用：￥元整/台。
6、施工电梯机组人员的工资、奖金、生活费已在月租赁台班费内。
7、如遇不可抗力的原因造成停机，免收台班费：例如八级以上大风、地震,乙方不收施工电梯台班费用；春节放假期一个月乙方免收施工电梯台班费用，如果超过一个月，超过部分乙方按正常台班费用的50%计算台班费用，另因甲方原因造成停工的按租赁费的50%计算台班费用。
七、付款形式：1、施工电梯安装完毕并验收合格开始使用，甲方向乙方支付进出场费用的50％计。
2、施工电梯台班费用，甲方每二个月结算一次，次月15日支付50％给乙方。
3、施工电梯结束使用后设备拆除前支付至租金的80%，施工电梯拆除后陆个月内，甲方向乙方支付剩余的费用。
电梯施工安装合同
电梯施工安装合同甲方（委托方）：公司名称：注册地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：公司名称：注册地址：联系人：联系电话：鉴于甲方需要对某建筑物进行电梯的施工和安装工作，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
第一条合同目的乙方在合同约定范围内，按照甲方的要求进行电梯的施工和安装工作。
第二条工程内容1. 乙方将根据甲方的要求，对建筑物进行电梯的施工和安装。
2. 施工和安装内容包括但不限于：(1) 设计并提供电梯施工和安装方案；(2) 设计并提供电梯机房、轿厢和井道的施工图纸；(3) 负责电梯的设备采购、运输和安装；(4) 安装并调试电梯设备；(5) 提供电梯的保养和维修服务。
第三条工期1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工和安装工作。
2. 工期约定为自合同生效之日起，至乙方提交甲方使用电梯的开工报告，不可抗力因素将按照相关法律法规处理。
第四条施工安全1. 乙方应按照国家相关安全规范和标准进行施工，确保施工过程中的安全。
2. 甲方应提供相应的安全保护措施和施工条件，确保施工顺利进行。
第五条质量保证1. 乙方应保证施工和安装的质量符合国家相关标准和规范要求。
2. 乙方对施工和安装所使用的材料和设备提供质量保证，质保期为施工完工之日起一年。
第六条价款支付1. 甲方应按照合同约定的工程进度和验收标准进行付款。
2. 乙方应提供相关资料，包括发票、收据等以供甲方支付货款。
第七条违约责任1. 若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力等无法实现合同目的的情况，一方应及时通知对方，双方协商解决。
第八条保密条款双方应对因合同履行中获取的商业秘密和机密信息予以保密，除非经过对方同意，否则不得向第三方透露。
第九条争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；若协商无果，可向当地人民法院提起诉讼。
第十条合同解除1. 除非双方另有约定，否则一方不得擅自解除本合同。
2. 若一方有过失导致合同无法履行，对方有权解除合同。
电梯拆装合同协议书
电梯拆装合同协议书甲方（委托方）：法定代表人：地址：乙方（承包方）：法定代表人：地址：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行电梯拆装事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。
第一条工程概况、工程范围及内容、工程承包方式1.1 工程名称：电梯拆装工程。
工程地点：1.2 工程概况：1.3 工程范围及内容：乙方负责按照甲方的要求，对旧电梯进行拆除，并将新电梯进行安装。
第二条工期2.1 拆装旧电梯的工期为× 天。
2.2 安装新电梯的工期为× 天。
第三条质量标准3.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行电梯的拆装工作。
3.2 乙方应保证拆装过程中不损坏甲方的其他设备。
3.3 乙方应保证新电梯的安装质量，确保电梯的正常运行。
第四条费用及支付方式4.1 乙方向甲方提供的电梯拆装服务费用为人民币元整（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应在本合同签订后的× 天内，向乙方支付上述服务费用的×%。
4.3 剩余的费用，甲方应在本合同约定的工期完成后，向乙方支付。
第五条安全责任5.1 乙方应负责拆装过程中的安全防护工作，确保施工安全。
5.2 乙方应对因其原因造成的人员伤亡和财产损失承担责任。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成拆装工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金 = 服务费用× 逾期天数× 1%。
6.2 甲方未按照约定时间支付费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金 = 未支付费用× 逾期天数× 1%。
第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工电梯拆除安全协议书
施工电梯拆除安全协议书施工电梯拆除安全协议书甲方（施工单位）：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________证件号码：______________________乙方（电梯所属单位）：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________证件号码：______________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民事法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方平等协商，就施工电梯拆除安全事宜达成以下协议：一、拆除范围1、拆除电梯主体及相关附属设施。
2、拆除电梯纵梁、横梁、支架等全部构件。
3、拆除电梯机房、井道等全部部件。
二、协议内容1、甲、乙双方应在安全生产的前提下，按照国家有关法律和规定，认真组织电梯拆除工作。
若发生意外事故，由甲方承担全部责任。
2、甲方应负责电梯拆除前的工程安全复验工作，由乙方提供拆卸前的基本资料。
3、甲方将按照拆卸前制定的方案及进度表进行拆卸作业，严禁恶性追工、变更施工方案和乱动乙方设施。
4、如因甲方原因影响乙方设备正常使用，甲方应承担相应赔偿责任。
5、甲方须保证电梯拆取前及拆取过程中，严格按照安全生产管理制度执行，文明施工，无环境污染、设施损坏和人身伤亡事故发生，如发生，甲方应承担全部责任。
6、甲、乙双方未经允许，不得向外泄露协议书相关内容。
三、期限本协议自双方签字生效，至电梯拆除完毕时止。
四、违约责任1、若甲方未按照本协议约定的时间、内容拆除电梯或严重违反协议约定，将面临依法追究的法律责任，并承担一切因此引发的经济损失和法律责任。
2、若乙方未按照本协议约定的时间、内容提供基本资料或严重违反协议约定，乙方将面临依法追究的法律责任，并承担一切因此引发的经济损失和法律责任。
电梯安装协议书范本（通用6篇）
电梯安装协议书范本（通用6篇）电梯安装协议书范本（通用6篇）在我们平凡的日常里，协议书使用的频率越来越高，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
大家知道协议书的格式吗？以下是小编为大家整理的电梯安装协议书，欢迎阅读与收藏。
电梯安装协议书篇1甲方：乙方：为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产文明施工，提高全员生产安全意思，创造安全的施工作业环境，杜绝安全事故的发生，本着互惠互利的原则，经双方商议，就施工升降机安装事宜，达成如下协议：一、内容：甲方委托乙方将塔式起重机安装到工地，全面负责机械设备的安装、顶升、拆卸，负责设备的安装高度米。
二、时间：年月日至年月日三、费用计取及付款办法：安装费用共计人民币3000元，协议签订后甲方先付安装费用的%即元，安装完毕后再付剩余的安装费，拆卸费用另算。
四、双方责任：（一）甲方责任1、认真执行国家有关安全生产法规和企业安全生产规章制度，给乙方提供必要的安全和生产条件。
2、负责对乙方进行入场教育，认真做好对乙方的安全生产监督管理工作，并对乙方违章作业有权制止。
3、在工程施工中，负责对乙方在施工升降机安装时进行安全技术交底，并履行签字手续。
4、甲方派一名安全员常驻项目负责日常的安全技术指导及安全检查、监督工作。
5、机房违约自行安装或请他人安装，发生一切安全事故均与乙方无关。
（二）乙方责任1、严格遵守国家有关安全生产法规和甲方的安全生产规章制度，严格按照操作规程施工，杜绝违章操作和冒险作业。
2、乙方在安装施工现场10米范围内除乙方施工人员外，其他人员一律不准进入施工现场，如一次造成的一切安全事故，乙方不负任何责任。
3、乙方人员在运输、安装、过程中，要周密安排工作程序，明确职责，如发生一切设备损坏、安全事故由乙方全面负责。
4、乙方入场前，办好相关手续，并保持人员的相对稳定，如有关人员变动须事先向甲方申报。
5、乙方入场前必须接受甲方对现场人员的教育工作，在作业中必须严格安全操作规程和现场的实际情况，向本班人员做好安全技术交底工作，切实做好前班后安全自查工作，发现安全隐患，在无能力自行排除的情况下，须立即报甲方有关负责人，严禁盲目蛮干。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工电梯安装、拆卸合同甲方（委托方）：
乙方（安装方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签定本合同：
一、施工电梯概况
设备名称：施工升降机规格型号：SC200/200
制造厂家：备案证号：
安拆数量：壹台、安装高度：米
二、工程概况
施工地点：
工程名称：
三、施工电梯安装、拆卸费用及支付方法
1、设备安装、拆卸费（大写）元/台
2、设备进退场费用付款：元/台
四、甲方责任、义务
1、负责向乙方提供相关的建筑资料、根据乙方提供的施工电梯资料、负责施工电梯基础的设计与施工（含承台、桩基）。
2、负责施工电梯基础地脚螺丝的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。
3、施工电梯进场安装、拆卸，负责做好道路周边障碍物的清除等工作，保证施工电梯安拆的顺利进行。
4、负责架设设备电源线至使用地点。
按设备用电要求，把开关装好在设备作业附近3米内。
负责配备设备专用的接地线和防雷的地极。
5、负责设备进入施工现场后的安全保卫工作，如设备及部件在租赁期间有人为损坏或丢失，照价赔偿。
配合甲方的装拆工作，积极疏导行人。
6、负责配备合格持证的指挥员、信号工及指挥用具，避免声音指挥及信号不正确而造成的不良后果。
7、施工电梯进场、安装、顶升、拆除、退场，应提前通知乙方，以便乙方做好准备和安排。
8、提供验收设备使用的重物。
五、乙方责任、义务
1、根据甲方提供的建筑资料，编制拆装方案，报甲方和监理审批。
提供设备的基础资料和图纸，协助甲方预埋地脚螺栓。
所用螺栓应符合使用说明书的规定要求。
2、按甲方要求，在规定日期进场安装，按设备的各项安全规范要求装拆设备和顶升附墙，承担设备装拆和顶升附墙过程中引发的安全责任。
3、施工电梯使用期间，确保防坠安全器在有效内，超过有效期的及时更换或重新检测，提供合格证给甲方备案。
4、出示单位安装资格证（三证）和上岗人员资格证。
安装、拆卸前负责向当地主管部门办理安装、拆卸备案。
5、设备进场前做好维护保养，保证设备完好，把相应记录交甲方备案。
6、负责设备在使用中的维修保养，并负责相应配件。
设备在使用中出现故障，在8小时内派人到位修理，不得已任何理由延修或拒修。
7、施工电梯每次顶升附墙，对装拆人员进行安全技术交底，持证上岗，作业完毕进行顶升附墙验收，把影像记录、验收资料报甲方备案。
六、违约责任
1、合同履行过程中，双方不得随意终止合同，因故终止合同需经双方协商妥善解决。
2、因不可抗力致使不能实现本合同目的，不能视为违约。
七、争议解决方式
双方发生经济合同纠纷自行协商不能解决时，到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或呈请有管辖权的人民法院裁决。
八、未尽事宜
本合同如有未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
其他事项（由双方协商确定）
九、本合同一式两份，合同双方各执一份。
甲方（委托方）：乙方（安装方）：
日期：年月日日期：年月日。