监理工程师考试2011年(合同管理)
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-31
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
监理工程师合同管理太难了
监理工程师合同管理太难了！这是许多考生在经历了监理工程师考试后的一致感慨。
合同管理作为监理工程师考试的重要科目之一，其难度和复杂性使得众多考生在备考过程中感到压力巨大。
那么，为什么监理工程师合同管理如此之难呢？首先，合同管理涉及的知识面广，要求考生具备扎实的法律、经济和管理等方面的基础知识。
合同管理不仅包括合同法律法规、合同的订立、履行、变更和解除等方面的内容，还包括合同纠纷的处理、合同风险的防范等方面的知识。
这些知识涉及面广，要求考生对相关法律法规、概念、原则等有深入的理解和掌握。
其次，合同管理的内容复杂，需要考生具备较强的分析和解决问题的能力。
合同管理过程中，考生需要对合同条款进行深入解读，分析合同中的风险和问题，并能够提出合理的解决方案。
这要求考生不仅要有扎实的理论知识，还需要具备丰富的实践经验和判断力。
再次，合同管理考试的题型多样，考察方式灵活。
合同管理考试不仅包括单项选择题、多项选择题等客观题，还包括案例分析题、论述题等主观题。
这种多样化的题型要求考生在备考过程中，既要掌握基础知识，又要能够运用知识分析和解决问题，具备较强的应变能力。
此外，合同管理考试的评分标准较为严格，考生需精确掌握知识点。
合同管理考试的评分标准往往较为严格，考生需要在答题过程中准确无误地表达自己的观点和答案。
任何小小的错误都可能导致失分，这对考生的知识掌握程度和答题技巧提出了较高的要求。
综上所述，监理工程师合同管理之所以难，是因为其涉及的知识面广、内容复杂，考察方式多样，评分标准严格。
这些因素使得考生在备考过程中面临着巨大的挑战。
然而，正是因为合同管理的重要性和难度，才使得监理工程师证书具有更高的含金量。
因此，考生在备考过程中，需要做好充分的准备，掌握扎实的基础知识，提高自己的分析和解决问题的能力，才能在监理工程师合同管理考试中取得好成绩。
同时，考生还需调整好心态，保持积极乐观的态度，相信自己通过努力和坚持，一定能够克服困难，取得监理工程师证书。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
监理工程师考试合同管理综合题
合同管理——综合分析题综合分析题（2题/20分）1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。
要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：（1）特别严重的降雨；（2）现场劳务不足；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）无法遇见的恶劣土质条件。
使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权提供延误；（6）工程款不到位。
问题1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。
签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。
业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。
两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2）定金与预付款有何区别？3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？4）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？简要答案：1、答：一）上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
二）上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。
2、答：1）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。
2）定金与预付款的区别：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-22
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-221、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是()。
【单选题】A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是附加监理工作酬金中的奖金。
监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,有权按专用条款的约定获得经济奖励。
2、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。
【多选题】A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系正确答案:A、D、E答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。
监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。
委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。
监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。
3、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
【单选题】A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是争端裁决委员会成员的产生途径。
签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会。
4、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有()。
2011年监理工程师考试合同管理模拟题(5)
2011年监理工程师考试合同管理模拟题（5） 1．依据委托监理合同示范文本规定，（ ）属于额外的监理工作。
A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作 B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作 E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作 ?答案?CE ?考点?额外监理工作。
P85 ?解析?善后与恢复工作 2．设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（ ）。
A．经批准的可行性研究报告 B．设计依据的标准 C．城市规划许可文件 D．限额设计要求 E．工程勘察资料 ?答案?ACE ?考点?设计合同中发包人提供的资料。
P94 ?解析? 设计依据文件和资料 批准的可研报告和项目建议书 规划许可文件 工程勘察资料 设计要求 工程的范围和规模 限额设计的要求 设计依据的标准 其它 3．按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（ ）。
A．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作 B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费 C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还 D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费 E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费 ?答案?ACD ?考点?设计合同中的违约责任。
P102 ?解析? A发包人延误支付，每逾期1天，承担应付金额的2‰违约金，设计期顺延逾期30天以上，设计人可暂停工作，并书面通知发包人。
C设计未开工的，不退还定金，已开工不足一半时，按设计费一半支付。
D设计人延误完成设计任务，每延误1天，减收项目应收设计费的2‰。
4．设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（ ）。
监理工程师合同管理试卷
监理工程师合同管理试卷1.招标采购和合同管理工作的关键是（）。
[单选题] *A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式(正确答案)D.编制的招标文件和合同文件2.保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。
[单选题] *A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审(正确答案)C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审3.下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。
[单选题] *A.平等B.公平C.公正(正确答案)D.诚实信用4.按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。
[单选题] *A.厂矿的职能部门B.有限责任公司(正确答案)C.政府机关D.某高等学校5.关于保证人资格的说法，正确的是（）。
[单选题] *A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人(正确答案)C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人6.以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。
[单选题] *A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付(正确答案)C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止7.下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。
[单选题] *A.勘察或设计费用清单B.勘察设计机构设置及岗位职责(正确答案)C.联合体协议书D.法人代表人身份证明8.下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。
[单选题] *A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人(正确答案)C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件9.下列描述中不属于资格评审的是（）。
[单选题] *A.资质要求B.业绩要求C.质量要求(正确答案)D.信誉要求10.招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-20
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-201、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。
【不定项】A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担正确答案:A答案解析:本题考核的是协调管理。
如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。
2、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
【单选题】A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案:D答案解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。
故，本题选D3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。
【不定项】A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2dD.一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日正确答案:D答案解析:本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。
采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。
(2)工程造价部门公布的价格调整。
(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。
(4)双方约定的其他因素。
按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理工程师考试2011年《建设工程合同管理》习题（10）1、施工合同采用可调价格合同通常用于（）的施工合同。
A．工期较短B．可调价格C．固定总价D．成本加酬金2、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）日。
A．承包人第一次提交竣工验收报告B．承包人修改后再次提请竣工验收C．最终验收合格D．办理竣工验收手续3、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任4、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。
A．交付不动产的，在不动产所在地B．给付货币的，在给付货币一方所在地C．交付动产的，在接受动产一方所在地D．设备采购，在采购方所在地E．材料采购，在供货方所在地5、设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是（）。
A．保证设计质量B．完成各阶段设计任务C．对外商的设计资料进行审查D．配合施工E．保护设计人的知识产权6、在工程建设中涉及的代理主要是（）。
A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．再代理7、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。
由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。
设计合同范本针对此情况的规定包括（）。
A．发包人与设计人协商并经设计人同意B．设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C．该部分设计成果需经设计人审查批准D．设计人不对该部分的设计质量承担责任E．设计人对该部分设计未能按时交付承担责任8、施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，（）个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A．10B．10.5C．11D．11.59、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。
A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D．监理人的过失导致合同终止10、FIDIC施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（）控制。
A．业主B．工程师C．承包商D．工程师和承包商共同1、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）。
A．视为撤回仲裁申请B．视为无仲裁协议C．缺席裁决D．移交人民法院判决2、可以通过合同约定的担保方式包括（）。
A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金3、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。
下列排序中正确的是（）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、标准4、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。
A．立即发出解除合同通知B．立即停工并发出通知要求支付预付款C．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工5、在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依（）执行。
A．地方标准B．部门标准C．行业标准D．强制标准6、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（）。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务7、工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人（）的选择。
A．经验多少B．能力强弱C．报价高低D．财务状况8、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（）。
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止9、监理单位的义务包括（）。
A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包商签订施工合同C．公正地维护有关各方的合法权益D．不得泄露与本工程有关的保密资料E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动10、对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A．后履行抗辩权B．追认权C．拒绝权D．不安抗辩权1、委托监理合同中，委托人的义务不包括（）。
A．协助监理人掌握产品质量信息B．协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录C．免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备D．要求更换监理人员E．提供解决合同争议所需的事实材料2、FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是（）。
A．分包商受到损害B．是承包商的违约责任C．由于业主的原因D．从业主处获得批准的索赔权3、FIDIC合同条件下，承包商提出变更建议在（）的情况下可能被采纳。
A．可加速完工B．可降低业主实施、维护或运行工程费用C．为业主带来利益D．可降低施工成本E．对业主而言能提高竣工工程的效率或价值4、合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（）确定价款。
A．补充协议B．合同有关条款C．交易习惯D．按照通常标准5、下列关于保证的说法不正确的是（）。
A．保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B．保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人C．保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D．当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任6、招标代理行为属于（）。
A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．复代理7、当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自（）时解除。
A．发出通知B．通知到达对方C．对方签认通知D．对方签认通知送达主张人8、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（）确定的价格履行。
A．协议补充B．按照有关合同条款确定C．按照交易习惯确定D．按照订立合同时履行地的市场价格履行E．按照订立合同时订立地的市场价格履行9、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。
A．损害公共利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的10、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。
A．运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用1、施工合同示范文本规定，因（）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
A．不可抗力B．工程量增加C．承包商基础施工超挖D．设计变更E．工程师延误提供所需指令2、按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。
A．与投标人就投标价格进行谈判B．将中标结果通知未中标的投标人C．强制中标人接受新的承包条件D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E．授权评标委员会确定中标人3、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（）。
A．承包人负责检查试验B．发包人负责检查试验C．费用由发包人负责D．费用由承包人负责E．检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购4、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（）的一项款额。
A．不计入合同价格之内B．用于不可预见项目使用C．由工程师或承包商代表控制使用D．专门用于承包商施工范围内工程使用5、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。
A．交付不动产的，在不动产所在地B．给付货币的，在给付货币一方所在地C．交付动产的，在接受动产一方所在地D．设备采购，在采购方所在地E．材料采购，在供货方所在地6、在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照（）订立书面合同。
A．招标文件B．双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改C．投标文件D．双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改E．招标人要求投标人垫资的要求7、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。
监理工作完成后，该部汽车应（）。
A．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托人，监理人支付折旧等费用8、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。
A．建设行政主管部门B．质量监督机构C．监理单位D．仲裁委员会9、工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。
实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（）签署意见。
A．总监理工程师B．监理工程师C．发包人代表D．质量监督机构负责人10、在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失8万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额15万元，监理人已缴纳税金2万元，委托人应承担的赔偿金额为（）万元。
A．23B．15C．13D．81、工程建设的过程中，（）保证的金额是可以随时间变化的。
A．施工投标保证B．施工合同的履约保证C．施工预付款保证D．工程保险2、委托监理合同中，属于监理人的义务包括（）。
A．按合同约定派驻人员B．使用委托人提供的设施完成工作后应归还C．将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D．负责工程施工中有关各方的协调管理E．负责办理施工有关的行政批准手续3、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。
A．单价B．总价C．成本加酬金D．计划价格4、在建筑工程一切险中，保险人对（）等原因造成的损失负责赔偿。
A．自然事件B．设计错误C．意外事件D．自然磨损E．维修养护5、FIDIC合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括（）。
A．对已付款支付证书的修正B．作为保留金增加的任何款项C．本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D．法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项E．承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额6、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（）。