青年路小学围墙、大门合同newdoc

合集下载

学校围墙大门工程合同范本

学校围墙大门工程合同范本

学校围墙大门工程合同范本一、合同编号:_____________二、甲方(学校)名称:_____________三、乙方(承建方)名称:_____________四、合同目的:本合同旨在确立甲乙双方在学校围墙大门工程项目中的权利、义务和责任,保证工程质量,明确工期和造价,以促进双方合作共赢。

引言:随着教育环境的不断改善和安全需求的提高,学校基础设施的建设和维护变得尤为重要。

为了提升学校的安全管理水平,同时增强校园的整体美观,甲方决定对学校围墙大门进行改造升级。

一、工程描述:1. 工程地点:_____________2. 工程规模:大门设计需符合学校整体建筑风格,宽度不得少于____米,高度不得低于____米。

3. 材料要求:大门应使用耐侯性强、安全性高的材料,如优质钢材或铝合金。

4. 设计风格:大门的设计应体现学校的文化特色,简洁而不失庄重。

5. 施工时间:自____年____月____日起至____年____月____日止。

6. 质量标准:必须达到国家及行业相关标准。

二、双方责任:1. 甲方责任:- 提供必要的工程资料和施工条件。

- 按合同约定及时支付工程款项。

- 监督工程进度和质量,组织验收工作。

2. 乙方责任:- 负责大门的设计、制造和安装。

- 保证工程质量,按期完成施工任务。

- 遵守安全生产规定,保障施工现场安全。

三、合同价格及支付方式:1. 合同总价:人民币(大写)_____________元整(¥_______)。

2. 付款方式:预付款为合同总价的30%,其余款项按照工程进度分阶段支付。

四、违约责任:1. 若甲方未按时支付款项,应按逾期金额每日千分之五支付违约金。

2. 若乙方延误工期或未达质量标准,应按合同总价的相应比例支付违约金。

五、争议解决:因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

结语:本合同一经双方签字盖章后生效,具有法律效力。

围墙、大门标准合同范本(2024版)

围墙、大门标准合同范本(2024版)

围墙、大门标准合同范本(2024版)合同编号:__________鉴于甲方需要在其土地上设置围墙和大门,乙方具备围墙和大门的施工资质与经验,甲乙双方本着平等互利的原则,经充分协商,达成如下协议:一、工程内容1.1 乙方负责按照本合同约定的标准、规范和质量要求,为甲方施工围墙和大门。

1.2 围墙施工范围包括但不限于:基础施工、墙体砌筑、抹灰、涂料等。

1.3 大门施工范围包括但不限于:门框安装、门扇安装、锁具安装、电气设备安装等。

二、工程质量2.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。

2.2 乙方应保证其所使用的材料符合国家环保要求,不得使用劣质、假冒、侵权产品。

2.3 工程验收合格后,乙方应承担不少于一年的质保期,质保期内出现质量问题,乙方应无条件进行维修或更换。

三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工,确保工程按时完成。

3.2 乙方应提前一周向甲方报告工程进度,如需延期,应提前三天向甲方说明原因并征得甲方同意。

四、工程款项4.1 双方确认,本合同工程款项为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

4.2 甲方在本合同签订后七个工作日内,向乙方支付工程款的50%作为预付款。

4.3 剩余的50%工程款,在工程验收合格后,七个工作日内一次性支付给乙方。

五、违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每延期一天,违约金为合同金额的0.5%。

5.2 乙方如未按照约定质量标准完成工程,甲方有权要求乙方进行返工,由此产生的一切费用由乙方承担。

5.3 甲方如未按照约定时间支付工程款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:每延期一天,滞纳金为应付款金额的0.5%。

六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

学校围墙大门工程合同模板

学校围墙大门工程合同模板

合同编号:____甲方(发包方):____学校地址:____联系电话:____联系人:____乙方(承包方):____工程有限公司地址:____联系电话:____联系人:____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就学校围墙大门工程(以下简称“工程”)的建设事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:____学校围墙大门工程1.2 工程地点:____学校围墙大门处1.3 工程内容:根据甲方要求,乙方负责拆除现有围墙大门,重新建设一座符合甲方要求的新围墙大门。

1.4 工程预算:工程总预算为人民币____元整(大写:____元整)。

二、工程期限2.1 工程开工日期:自乙方收到甲方付款后之日起算,工期为____天。

2.2 工程竣工日期:按照工程进度和合同约定,工程应于____年__月__日前竣工。

三、工程质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量。

3.2 乙方应保证工程的安全性、美观性和耐用性,工程质量应符合国家相关标准和规范。

3.3 工程验收合格后,乙方应承担一定的保修期限,具体保修期限和保修内容由双方另行约定。

四、工程款支付4.1 甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付工程款项。

4.2 工程进度达到约定的付款节点后,乙方应向甲方提供相应的工程进度报告和付款申请,甲方应在收到报告后的10日内完成付款。

4.3 工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余工程款项。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×日利率(日利率为0.05%)。

5.2 甲方未按照约定时间支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式同上。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

学校围墙合同范本

学校围墙合同范本

学校围墙合同范本甲方(学校):____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(施工方):____________________地址:____________________联系电话:____________________鉴于甲方需要建设学校围墙,经甲乙双方友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:学校围墙建设工程。

2. 工程地点:甲方校园内指定地点。

3. 工程内容:按照甲方要求进行围墙的施工,包括基础施工、墙体砌筑、粉刷等。

二、工程期限1. 开工日期:______年____月____日。

2. 竣工日期:______年____月____日。

三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,甲方应及时组织验收,如发现质量问题,乙方应负责无偿修复。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元(大写:________整)。

2. 支付方式:合同签订后,甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款;工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程总价款的______%;工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价款的______%;剩余工程总价款的______%作为质保金,在质保期满后无质量问题时支付。

五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:提供施工所需的场地、水、电等条件;按合同约定支付工程价款;协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

2. 乙方权利与义务:按照合同约定的时间、质量要求进行施工;负责施工现场的安全,如发生安全事故,由乙方承担全部责任;遵守甲方的校园管理规定。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款,每逾期一天,应向乙方支付违约金______元。

2. 若乙方未按合同约定的时间、质量要求进行施工,每逾期一天或出现质量问题,应向甲方支付违约金______元。

学校围墙合同范本

学校围墙合同范本

学校围墙合同范本合同编号:XXXXXX合同签订日期:XXXX年XX月XX日甲方:学校名称乙方:围墙建设公司名称现就学校围墙的建设事宜,双方达成如下合作协议:1. 合同目的本合同的目的是为了确保学校围墙的建设能够按照双方的约定顺利开展,规范工程的建设过程和建成后的使用。

2. 工程范围甲方委托乙方负责学校围墙的建设工作,具体范围包括但不限于:•围墙的设计、施工和安装;•围墙所需的材料和设备的采购;•相关土地的准备和清理。

3. 工程进度和验收标准3.1 工程进度乙方将在合同签订后的xx天内提供建设计划书,明确工程进度和竣工日期。

3.2 工程验收标准•围墙必须符合国家相关建筑规范和安全标准;•围墙的外观应整洁美观,没有明显的破损和缺陷;•围墙的基础和墙体结构牢固可靠;•围墙的高度和长度符合设计要求。

4. 工程费用4.1 工程造价工程总造价为xx万元,具体细项及费用明细在附件中列出。

4.2 付款方式•学校在合同签订后支付工程款的xx%作为预付款,在乙方开工之前支付;•工程完工后,学校支付工程款的xx%作为进度款;•学校在验收合格后支付工程款的xx%作为尾款。

4.3 付款延迟和违约金如果学校未按时支付款项,应按照每天0.xx%的比例向乙方支付违约金。

5. 工程保修5.1 保修期乙方在工程竣工后提供为期xx年的免费保修期。

5.2 保修范围保修期内,围墙的设计、施工和安装出现问题,乙方负责免费维修。

5.3 保修责任在保修期外,如因乙方质量问题导致围墙出现问题,乙方负责按照维修合同约定的价格进行维修。

6. 合同变更和解除6.1 合同变更任何合同变更都应经过双方协商一致,并以书面形式确认。

6.2 合同解除•双方协商一致,可以解除本合同;•一方严重违反合同约定,守约方有权解除本合同,并要求违约方赔偿损失。

7. 法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释均受中华人民共和国法律的管辖。

任何因本合同发生的争议,应通过友好协商解决。

小学建校门及围墙工程合同

小学建校门及围墙工程合同

小学建校门及围墙工程合同合同编号:___________甲方(委托方):_____________(小学全称)乙方(承包方):_____________(建筑公司全称)鉴于甲方有校门及围墙建设的需求,且经过双方友好协商,特此签订如下合同:一、工程项目概述1. 项目名称:_____________小学新建校门及围墙工程。

2. 项目地点:_____________小学所在地详细地址。

3. 工程内容:包括但不限于校门的设计、制作、安装以及围墙的建设。

4. 工程规模及标准:根据甲方提供的设计方案和技术要求执行。

二、合同金额1. 合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

2. 价格包含所有材料费、人工费、管理费及税费等。

三、工程质量1. 乙方必须严格按照国家有关建筑工程质量标准及规范进行施工。

2. 工程质量应符合设计要求和甲方特别提出的技术指标。

四、工期要求1. 开工日期:自合同签订后的第____天起。

2. 竣工日期:自开工之日起计算的第____天内完成并通过验收。

3. 如遇不可抗力因素影响工期,双方应协商确定新的竣工日期。

五、付款方式1. 预付款:合同签订后____天内,甲方支付总合同价款的____%作为预付款。

2. 进度款:根据工程进度分阶段支付,具体比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款:工程竣工并通过甲方验收后,支付剩余的合同款项。

六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量未达标,应按合同约定向甲方支付违约金。

2. 若甲方未按约定时间支付工程款项,应向乙方支付滞纳金。

七、争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

学校围墙修建合同模板

学校围墙修建合同模板

学校围墙修建合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!学校围墙修建合同模板甲方:XX学校乙方:XX建筑工程有限公司鉴于甲方需要对学校围墙进行修建,以确保学校师生的人身安全和财产安全,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,签订本合同。

第一条 工程概况1.1 工程名称:XX学校围墙修建工程1.2 工程地点:XX学校校园内1.3 工程内容:根据甲方提供的施工图纸,对学校围墙进行修建,包括墙体、大门及配套设施。

第二条 工程价款2.1 工程总价:人民币XX万元整(大写:人民币玖拾玖万陆仟捌佰元整)2.2 付款方式:本合同签订后,甲方支付乙方工程总价30%的预付款,工程验收合格后支付60%的进度款,剩余10%作为质保金,质保期结束后支付。

第三条 工程质量3.1 工程质量标准:符合国家及行业相关规范、标准及甲方要求。

3.2 质量保证:乙方对施工过程中出现的问题负责及时整改,确保工程质量。

第四条 工程期限4.1 工期:自合同签订之日起,共计X个月。

4.2 延期:因乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方每日违约金人民币XX 元。

第五条 违约责任5.1 乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。

5.2 甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。

第六条 争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条 其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。

甲方(盖章):XX学校乙方(盖章):XX建筑工程有限公司签订日期:____年____月____日请根据您的实际情况进行修改和完善,以确保合同的合法性和有效性。

围墙大门采购合同范本

围墙大门采购合同范本

围墙大门采购合同范本一、合同目的甲方因需要围墙大门,特向乙方采购围墙大门及相关配件,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就围墙大门的采购事宜达成如下合同条款。

二、产品信息1. 产品名称:围墙大门2. 规格型号:________________________3. 数量:________________________4. 材质:________________________5. 颜色:________________________6. 单价:________________________7. 总价:________________________8. 交货地点:________________________9. 交货时间:________________________10. 质量标准:按照国家相关标准执行。

三、质量要求乙方保证所提供的围墙大门符合甲方要求的质量标准,并且提供相应的质量保证。

四、付款方式1. 合同签订后,甲方支付合同总价的30%作为预付款。

2. 乙方按照约定时间完成围墙大门的生产并通知甲方验收,甲方验收合格后支付合同总价的60%。

3. 围墙大门安装完毕并经甲方验收合格后,甲方支付剩余10%的尾款。

五、交货及验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点交付围墙大门。

2. 甲方在收到围墙大门后应进行验收,如发现质量问题应在收到货物后7天内书面通知乙方,乙方应在接到通知后7天内进行更换或维修。

六、违约责任1. 如乙方未能按期交货,每逾期一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金。

2. 如甲方未能按期支付货款,每逾期一天,应向乙方支付逾期付款金额1%的违约金。

七、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

JF—2006—0001山西省建设工程施工合同工程名称:青年路小学围墙、大门工程发包单位:太原市迎泽区青年路小学校承包单位:山西建筑工程(集团)总公司监理单位:勘察设计单位:山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会建设工程施工合同第一部分协议书发包人(全称):太原市迎泽区青年路小学校承包人(全称):山西建筑工程(集团)总公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:青年路小学校围墙、大门工程工程地点:太原市邮电后街工程内容:建筑面积:㎡,建筑高度:m或跨度:m,结构类型:,层数:,其他群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: _ _资金来源:__ _二、工程承包范围承包范围:围墙、大门等工程三、合同工期:开工日期:2010年 6月20日竣工日期:2010年 8 月10日合同工期总日历天数 52 天四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款(中标价)金额(大写):捌拾肆万叁仟贰佰元(人民币)¥: 84.32 万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:二O一O 年七月十日合同订立地点:太原市迎泽区青年路小学校本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.22 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.24质量保修:指建设工程在保修范围和缺陷责任期内发生质量问题的,承包人应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

1.25质量缺陷:指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。

1.26质量保修金:是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款做预留,用以保证承包人在缺陷责任区内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

2、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释,互为说明。

除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。

双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。

双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。

需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。

发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

4、图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。

承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。

工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。

工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。

5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。

双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。

一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。

委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。

委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。

承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。

工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。

工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。

紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。

因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

相关文档
最新文档