二级建造师教材案例分析
2024年二级建造师市政工程案例分析及答案

2024年二级建造师市政工程案例分析及答案一、案例背景本项目为XX市城市道路改造工程,位于市中心区域,主要包括道路拓宽、排水系统改造、交通信号灯更新、绿化带建设等工程。
项目全长2.5公里,总投资额为3亿元人民币。
工程于2023年3月正式开工,预计2024年12月竣工。
二、案例分析1. 道路拓宽工程问题描述:在道路拓宽过程中,原计划采用明挖法进行隧道施工,但施工过程中遇到了地下水位较高、地质条件复杂等问题,导致施工进度严重滞后。
解决方案:1. 优化施工方案:经过专家论证,决定将明挖法改为暗挖法,降低施工风险。
同时,采用降水井施工技术,有效控制地下水位。
2. 加强施工现场管理:增加施工人员,调整施工班次,确保24小时不间断施工。
3. 协调各部门:与水利、交通、规划等相关部门密切沟通,解决施工过程中遇到的问题。
2. 排水系统改造工程问题描述:原计划采用传统的雨水收集井方式进行排水,但这种方式在应对极端天气时效果不佳,可能导致城市内涝。
解决方案:1. 采用新型排水系统:引入海绵城市理念,采用透水铺装、雨水花园等新型排水设施,提高城市排水能力。
2. 优化设计方案:调整排水管道布局,加大管道直径,提高排水效率。
3. 加强监测:设置水位监测装置,实时掌握排水系统运行情况,确保排水畅通。
3. 交通信号灯更新工程问题描述:原计划采用传统的光电式交通信号灯,但这种信号灯在视觉效果和节能方面存在不足。
解决方案:1. 采用智能交通信号灯:采用LED光源,具有亮度高、能耗低、寿命长等优点。
2. 引入智能交通系统:通过大数据分析,实现交通信号灯的智能调控,提高道路通行效率。
3. 加强维护保养:定期对交通信号灯进行清洁、检修,确保其正常运行。
4. 绿化带建设工程问题描述:原计划绿化的植物品种单一,绿化效果不佳。
解决方案:1. 丰富植物品种:选择具有本地特色的植物品种,提高绿化效果。
2. 采用生态绿化模式:利用土壤改良技术、节水灌溉系统等,提高绿化带的生态环境效益。
二建实务中的建筑工程质量事故案例分析

二建实务中的建筑工程质量事故案例分析建筑工程质量事故对于工程项目的进展和质量安全都具有重要的影响,因此在二建实务的学习和应用中,对于建筑工程质量事故案例的分析学习变得尤为重要。
本文将从实际案例中选取几个典型的建筑工程质量事故进行分析,以期加深我们对于建筑工程质量事故的认识,并寻找避免类似事故的措施。
案例一:某高层住宅楼设计欠妥导致结构失稳某高层住宅楼的施工过程中发生了结构失稳的事故,对该建筑物的正常使用造成了极大的威胁。
经过调查分析发现,此次事故的主要原因是设计欠妥。
设计人员在计算和设计楼体结构时未能考虑到地震荷载和其他外力的影响,导致楼体结构承受不住外力的作用而出现失稳。
针对这一事故,我们应该从设计阶段加强质量控制和风险评估,确保建筑楼体结构的稳定性。
实施科学的设计计算和合理的结构设计方案,并加强与结构设计师和监理单位的沟通与协调,以避免类似设计欠妥导致结构失稳的事故。
案例二:某道路工程质量不达标导致交通事故增加某地的一条主要道路新建工程完工后不久,就发生了多起严重交通事故,给当地居民的出行安全带来了严重威胁。
经过调查分析,发现该道路建设质量不达标,道路平整度和路面硬度不符合规范要求,导致了车辆在行驶过程中的不稳定,容易发生自行车溜滑等事故。
针对这一事故,我们应该加强施工过程中的质量控制和监督,确保道路建设符合规范要求。
对于道路施工过程中的土方填筑、压实等工序要加强监督,确保道路路基的平整度;同时,在道路铺设阶段,要对材料的选择和施工质量进行严格把关,确保道路的平整度和路面硬度符合规范要求,以降低交通事故的发生率。
案例三:某住宅小区装修污染导致居民健康受损某住宅小区完成装修后,居民陆续出现了呼吸道疾病等健康问题,严重影响了居民的身体健康。
经过调查分析,发现该小区在装修过程中使用了大量有害物质,如挥发性有机物等,导致了室内空气质量严重下降,给居民的健康带来了威胁。
针对这一事故,我们应该在装修过程中加强材料的选择与使用,尽量选择环保无害的材料,在使用有害物质时要加强通风换气措施,以确保室内空气质量符合健康要求。
二级建造师市政案例分析 案例一、案例二

案例一 搭板识图、作用基坑排水方法选择(集水明排)补充验槽的五方和验槽的项目填方地表处理措施填方路基压实度分区(95、93、90)三、案例分析题(共4题,每题20分)案例(一)背景资料某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程。
桥台设计为重力式U 型结构,基础采用扩大基础,持力层位于砂质黏土层,地层中有少量潜水;台后路基平均填土高度大于5m 。
场地地质自上而下分别为腐殖土层、粉质黏土层、砂质黏土层、砂卵石层等。
桥台及台后路基立面如图1-1所示,路基典型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。
图1-2路基典型横断面及路基压实度分区示意图施工过程中发生如下事件:事件一:桥台扩大基础开挖施工过程中,基坑坑壁有少量潜水出露,项目部按施工方案要求,采取分层开挖和做好相应的排水措施,顺利完成了基坑开挖施工。
事件二:扩大基础混凝土结构施工前,项目部在基坑施工自检合格的基础上,邀请监理等单位进行实地验槽,检验项目包括:轴线偏位、基坑尺寸等。
事件三:路基施工前,项目部技术人员开展现场调查和测量复测工作,发现部分路段原地面横向坡度陡于1:5。
在路基填筑施工时,项目部对原地面的植被及腐殖土层进行清理,并按规范要求对地表进行相应处理后,开始路基填筑施工。
事件四:路基填筑釆用合格的黏性土,项目部严格按规范规定的压实度对路基填土进行分区如下:① 路床顶面以下80cm 范围内为I 区;② 路床顶面以下80cm~150cm 范围内为II区;③ 床顶面以下大于150cm为III区。
【问题】1. 写出图1-1中构件A的名称及其作用。
2. 指出事件一中基坑排水最适宜的方法。
3. 事件二中,基坑验槽还应邀请哪些单位参加?补全基坑质量检验项目。
4. 事件三中,路基填筑前,项目部应如何对地表进行处理?5. 写出图1-2中各压实度分区的压实度值(重型击实)。
【参考答案】1. 写出图1-1中构件A的名称及其作用。
构件A是桥头搭板;主要作用:防止桥梁与道路连接部分的不均匀沉降;缓轻车辆冲击荷载,防止桥头跳车。
二级建造师施工质量事故案例分析

二级建造师施工质量事故案例分析施工质量事故是建筑行业中常见的问题之一,不仅会对工程造成严重损失,还可能威胁到人们的生命安全。
作为一名二级建造师,了解和分析施工质量事故的案例,能够帮助我们更好地掌握施工质量管理的要点,并从中吸取教训。
本文将以案例分析的方式,探讨几个典型的二级建造师施工质量事故案例,并从中总结经验教训。
案例一:某高层住宅建筑倒塌事故在某市区,一座正在建设的高层住宅建筑突然发生倒塌事故,造成多人死伤。
经过事故调查,发现该建筑存在多个施工质量问题。
首先,施工过程中未严格按照设计要求进行混凝土浇筑,导致部分结构出现施工质量问题;其次,基础地质勘察不准确,未能充分了解地基土层情况,导致基础设计不合理。
最后,施工管理层对施工现场存在严重违规操作行为,没有有效监控。
这个案例告诉我们,二级建造师在施工质量管理中应该做好以下几个方面的工作:首先,严格按照设计要求进行施工,加强对混凝土浇筑、钢筋拼接、配电等关键环节的质量控制;其次,要重视基础施工质量,加强对地质调查和基础设计的审核,确保基础施工质量符合要求;最后,加强施工现场的管理和监督,发现问题及时整改,并建立相应的违规行为记录。
案例二:某桥梁工程质量问题某地一座新建的桥梁工程竣工后不久,就出现了多个质量问题。
经过初步调查,问题集中在桥梁伸缩缝的施工上。
施工单位在施工过程中未采用合适的防水密封材料,导致桥梁伸缩缝处渗水、破损,严重影响了桥梁使用寿命和行车安全。
这个案例提醒我们,在桥梁工程中,二级建造师应该加强对关键部位的施工质量控制。
具体来说,要重视桥梁伸缩缝的施工,按照规范要求选择合适的防水密封材料,并确保施工过程中的操作规范和措施到位。
此外,还需要严格按照设计要求进行材料选择、焊接质量控制等方面的工作。
案例三:某高速公路路面开裂某高速公路刚投入使用不久,就出现了路面严重开裂的问题,给行车带来了安全隐患。
经过调查,发现该问题主要源于施工材料的质量不达标。
二级建造师市政典型案例分析

二级建造师市政典型案例分析二级建造师市政工程师是指在工程建设过程中,负责市政公用设施、道路、桥梁、给水排水、市政照明、绿化及相关市政设施的施工和管理的工程师。
下面将通过一个典型的市政工程案例,对二级建造师市政工程师的工作进行分析。
案例背景:市A区计划建设一条总长10公里的城市快速路,连接A区的核心商业区和其他区域。
该项目涉及到道路工程、桥梁工程、绿化工程、给水排水工程等。
1.市政工程设计:作为市政工程师,首先要进行工程设计。
在此案例中,设计过程主要包括道路线路的规划设计、桥梁桩基的设计、绿化带的设计以及道路排水系统的设计。
道路设计要充分考虑交通组织和规划,确定道路的车行道数量、车行道宽度、人行道宽度等,同时考虑道路纵横坡的设计,以保证道路的交通安全和通行效率。
桥梁工程设计要根据道路的要求,确定桥梁的类型(如路面桥、高架桥等),以及桥梁的跨度、梁高等参数。
同时,还需进行桥梁的承载力、稳定性等计算,并设计桥梁的桩基。
绿化带的设计要考虑周边环境和生态要求,选择合适的植被,确定绿地的位置和规模,并设计相应的灌溉系统。
道路排水系统的设计要确定合适的排水设施,包括雨水收集池、雨水管道、雨水篦子等,确保道路在降水时能有效排水,防止积水现象。
2.施工管理:在施工阶段,市政工程师要负责工程的组织和管理。
包括施工进度的安排、施工质量的控制、施工过程中的问题解决等。
在此案例中,施工进度的安排包括道路、桥梁等施工工序的合理安排,确保项目按时完成。
同时要进行现场巡查,监督施工质量,并及时处理施工中的问题和变更。
施工质量的控制主要包括对道路、桥梁等结构的验收,确保符合设计要求和相关标准。
同时要加强对施工现场的管理,确保材料的质量和施工的正确执行。
在施工过程中,市政工程师还要解决施工中的问题和变更。
例如,当发现施工材料不符合质量要求时,要及时采取措施进行调整,确保工程质量。
3.工程验收:工程验收是市政工程师的最后一项工作。
在此案例中,工程验收包括对道路、桥梁、绿化带以及给水排水系统等的验收。
二级建造师市政案例分析完整版

二级建造师市政案例分析完整版一、案例背景介绍市政工程是指为满足城市公共需求而进行的基础设施建设工程,包括道路、桥梁、给排水、燃气、热力、电力、通信等。
本文将对某市政工程项目进行案例分析,旨在探讨该项目的设计、施工和管理等方面的问题。
二、项目概况该市政工程项目位于某市市区,总面积约1000亩,包括道路、桥梁和给排水系统等。
项目预算约为10亿元,计划施工周期为3年。
该项目的主要目标是改善市区的交通状况和基础设施水平,提高市民的生活质量。
三、设计分析1. 道路设计:根据市区的交通流量和道路状况,设计师采用了四车道双向道路的设计方案。
道路的宽度、坡度、弯道半径等参数均符合国家标准,并考虑了行人和非机动车的通行需求。
2. 桥梁设计:项目中涉及了多座桥梁的设计,包括跨河桥、跨铁路桥等。
设计师在设计过程中充分考虑了桥梁的承载能力、抗震能力和安全性,确保桥梁的稳定性和可靠性。
3. 给排水系统设计:项目中的给排水系统包括雨水排水、污水处理和供水系统等。
设计师根据当地的气候和人口密度等因素,合理设计了雨水排水管网和污水处理设施,保证了市区的排水和供水需求。
四、施工过程分析1. 施工组织:在项目施工前,施工方制定了详细的施工组织方案,明确了施工队伍、设备和材料的调配计划。
同时,施工方还与相关部门进行了沟通,确保施工过程中不会对市区的交通和环境造成严重影响。
2. 施工质量控制:施工方在施工过程中采用了严格的质量控制措施,包括材料的检验、施工工艺的监督和工程质量的验收等。
同时,施工方还建立了质量追溯体系,确保施工质量的可追溯性。
3. 安全管理:施工方在项目施工过程中高度重视安全管理,制定了详细的安全管理方案,并组织了安全培训和演练。
同时,施工方还配备了专业的安全监测人员,确保施工过程中的安全。
五、管理经验总结1. 项目管理:项目管理团队在项目实施过程中充分发挥了协调和管理的作用,及时解决了施工中的问题,确保了项目按时按质完成。
二级建造师中的工程管理实务案例分析精讲

二级建造师中的工程管理实务案例分析精讲在二级建造师考试中,工程管理实务是考试的重点内容之一。
通过案例分析,可以更好地理解和应用知识,提高问题解决能力。
本文将针对二级建造师中的工程管理实务,精讲实际案例分析。
案例一:工程合同管理1. 案例背景某公司承接了一项新项目,与业主签订了工程合同。
合同约定了工程的时间、质量、费用等具体要求。
2. 问题描述在工程施工过程中,项目不断面临变更和调整,对合同管理提出了挑战。
同时,费用超支和工期延误也成为了问题。
3. 解决方案(1)合同变更管理:合同发生变更时,及时与业主沟通,协商确定变更内容、费用和工期等,确保变更合理合法。
(2)费用管控:建立严格的费用管理制度和规范,确保合同费用的透明化和合理化,同时做好费用核算和分析。
(3)工期管理:严格按照合同约定的工期进行项目管理,合理安排工程进度,避免工期延误。
案例二:施工组织设计与管理1. 案例背景某公司承接了一项大型建筑工程,需要进行施工组织设计。
合理的施工组织设计能够提高施工效率,确保质量和安全。
2. 问题描述在施工组织设计过程中,公司面临着许多挑战,如设计方案不合理、施工人员配备不足等。
3. 解决方案(1)设计方案优化:结合实际情况,对施工组织设计方案进行优化,确保施工进程的顺利进行。
同时,充分考虑各种因素,如工艺、安全和施工条件等。
(2)人员管理:提前做好人员配备和培训,保证施工人员的技能和素质符合要求。
同时建立科学的绩效管理机制,激励施工人员的积极性。
(3)质量控制:建立有效的质量管理体系,加强施工质量检查和监督,确保施工过程中的质量控制。
案例三:安全生产管理1. 案例背景某公司在施工过程中,发生了一起安全事故,造成了人员伤亡和财产损失。
2. 问题描述安全事故发生后,公司面临对事故原因的分析和对安全生产管理的改进。
3. 解决方案(1)事故原因分析:对安全事故进行全面深入的调查和分析,查找事故的根本原因,提出相应的改进建议。
二级建造师市政案例分析完整版

[背景材料]1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。
[问题]乙工地应如何使用这一套张拉设备?[分析]本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑:(1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验;(2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验;(3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。
[背景材料]2.某新建预制构件厂,拟生产一批 30m 有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。
[问题]如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。
[分析]本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。
(1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求;(2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形;(3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理;(5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。
[背景材料]1.某污水处理厂设计有一座长 28m,宽 22m 混凝土贮泥池,墙厚为 400mm.墙体混凝土施工在 5 月初进行,一次浇筑完成。
墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。
混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽 0.2mm 左右的裂缝。
[问题]试分析产生裂缝的原因。
[分析](1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
二级建造师教材案例分析目录1.机电工程项目投标与合同管理2.机电工程项目施工组织设计3.机电工程项目施工资源管理4.施工进度控制在机电工程中的应用5.机电工程项目施工质量控制6.建筑安装工程项目施工质量验收7.工业安装工程项目施工质量验收8.机电工程项目试运行管理9.机电工程项目施工技术管理10.机电工程项目施工安全管理11.机电工程项目施工现场管理12.施工成本控制在机电工程项目中的应用13.机电工程项目竣工验收14.施工预结算在机电工程项目中的应用15.机电工程项目回访与保修16.机电工程项目施工风险管理17.建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分1.机电工程项目投标与合同管理01-【案例2H320010-1】一、背景具有电力工程施工总承包一级资质的某施工单位,曾经多次承揽过500kV输电线路工程施工,拥有大型的施工设备,有丰富经验的施工技术人员和项目经理,近几年的经营状况和财务状况良好,但目前的施工任务不太饱满。
该单位从“中国招标网”上获悉“呼一辽直流500KV输电线路工程”施工的公开招标公告内容如下:1.项目法人:国家电网公司。
招标单位:国网建设有限公司。
建设地点:内蒙古。
计划工期:2006年7月底开工,2006年10月底竣工。
招标方式:无标底公开招标。
资金来源:国家电网公司自筹资金或银行贷款。
2.投标人必须同时具备的条件:(1)响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人或其他组织;(2)具有国家建设部颁发的“电力工程施工总承包一级”资质;(3)承担过500KV及以上输电工程;(4)具有良好的财务状况、施工业绩和大型的施工设备;(5)有较丰富经验的项目负责人。
二、问题1.该施工单位是否应参加此次投标?说明具体理由。
2.招标单位对投标单位资格审查时一般审查哪些方面?该施工单位能否通过资格审查?3.该工程投标实行工程量清单报价,若允许调整,施工单位如何对策?三、分析1.该项目是国家电网公司在网上公开招标,说明已通过国家发改委立项;该项目是国家电网公司投资在大西北(内蒙古)电力建设项目,符合国家发展西部、“西电东送”的战略目标,是国家的战略性工程,该施工单位的发展目标应与国家的政策方针紧密联系在一起,应该抓住这次机会。
2、该项目要求施工单位的资质为具有国家建设部颁发的“电力工程施工总承包一级”证书,该施工单位符合条件。
3.该施工单位曾经多次承揽过500kV输电线路工程施工,拥有大型的施工设备,有丰富经验的施工技术人员和项目经理,财务状况良好,在建设单位(业主)的印象中应该是具有良好业绩的高水平的施工单位,目前施工任务不太饱满,能够满足施工工期的要求。
4.招标单位对投标单位资格审查时,按审查的七个方面来回答。
5.若允许调整,则要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量,对有较大误差的,通过招标单位答疑会提出调整意见,取得招标单位同意后进行调整。
四、参考答案1.施工单位应该参加此次投标。
因为本案例该施工单位作为一家具有电力工程施工总承包一级资质的施工单位,并且曾经多次承揽过500KV输电线路工程施工,有良好的业绩和丰富的经验,符合投标人条件。
2.该施工单位能够通过资格审查。
招标单位对投标单位资格审查时,一般审查以下方面:(1)法定代表人资格证书;(2)授权代表的授权委托书;(3)企业营业执照、企业资质等级证书;(4)企业概况及履约能力说明资料;(5)企业近三年的财务审计报告;(6)主要工机具、机械设备一览表;(7)企业施工业绩及其证明材料。
3.要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量,对有较大误差的,通过招标单位答疑会提出调整意见,取得招标单位同意后进行调整。
02-【案例2H320010-2】一、背景某工程机械厂(甲方)扩建一动力车间,工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等8项内容。
通过招标,最终确定由某安装公司(乙方)中标,承建动力车间的改造。
双方按规定签订了施工承包合同,约定开工日期为8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件: 事件1:因原有设备搬迁拖延,甲方于8月17日才提供全部场地,影响了A、B两项目的正常工作时间,使该两项工作开工时间延误了2d,并使这两项工作分别窝工6、8个工日,C项目未受到影响。
事件2:乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场,但因运输问题推迟到8月29日才进场,造成D项目实际工作时间增加ld,多用人工7个工日。
事件3:在E项目施工时,因设计变更,造成施工时间增加2d,多用人工14个工日,其他费用增加1.5万元。
事件4:在F项目施工时,因甲供材料出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并影响H工序作业时间延长1d,窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,无机动时间,其余工作有足够的机动时间。
二、问题1.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由。
2.若工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日,施工管理费、利润等均不予补偿。
则在该工程中,乙方可得到的合理的经济补偿有哪几项?经济补偿额是多少?三、分析(一)通常索赔的起因有以下几种:1.合同对方违约,不履行或未能正确履行合同义务与责任;2.合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等;3.合同变更;4.工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等;5.不可抗力因素,如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
(二)施工项目实施索赔,应具备下列理由之一:1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2.因工程变更造成的时间、费用的损失;3.由于监理工程师的错误造成的时间、费用的损失;4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5.非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用;7.与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失。
四、参考答案1.事件1:因为施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任,且A位于关键线路上,所以对于A工作可以提出工期补偿和费用补偿要求;工作B位于非关键线路上,且未超过其总时差,故不可以向甲方提出工期赔偿,但可以提出费用补偿;工作C未受影响,所以不必提出工期和费用的赔偿要求。
事件2:乙方不能提出补偿要求,因为租赁设备晚进场属于乙方应承担的风险。
事件3:由于设计变更造成的影响是属于甲方责任,所以乙方可以向甲方提出工期和费用补偿要求,但是由于E工作所耽误的时间未超过其总时差(10d),不对总工期造成影响,所以即使提出工期补偿要求,甲方也应不予补偿。
事件4:由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,并且H工作处在关键线路上,故应给予工期补偿和费用补偿,费用增加甲方应予补偿。
2.在本工程中,乙方应得到的合理的经济补偿有:(1)由于事件1引起的经济补偿费用:(6+8)×l8=252元;(2)由于事件3引起的经济补偿费用:14×30+15000=15420元;(3)由于事件4引起的经济补偿费用:30×6+1000+18×24=1612元。
乙方可得到合理的经济补偿费用为:252+15420+1612=17284元。
03-【案例2H320010—3】一、背景某施工单位通过投标承接了由某市政府投资的造纸厂机电安装工程的施工。
工程开工一个月后,厂区管道工程施工进行到70%时,施工单位发现该厂址地下有一座汉朝古墓,并向监理单位、建设单位报告,经考古专家鉴定为国家保护文物,根据《中华人民共和国文物保护法》,该管道工程施工必须停止。
建设单位向该市领导及有关部门申报,经过论证、协商,决定重新设计再施工。
该施工单位已投入了大量的人力、物力和财力,因此决定向建设单位索赔。
二、问题1.该项施工索赔能否成立,为什么?2.该施工单位的上述索赔应按什么程序进行?三、分析根据《建设工程施工合同示范文本》GF-99-O201中列举了发包人可以向承包人提出索赔的依据条款,此类情况属于意外风险和不可预见因素索赔,通常是由于人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及承包人通常不能预见的不利施工条件等引起,导致承包人损失,这类风险通常应该由发包人承担,即承包人可以据此提出索赔。
四、参考答案1.该项索赔能够成立。
因为在施工中遇到地下文物而停止施工是因为建设单位在设计选址上的失误,施工单位应该得到赔偿。
2.施工单位的索赔程序是:(1)该施工单位用书面形式向监理单位提出索赔意向通知。
(2)该施工单位应编制详细的索赔文件,文件中应说明该工程的开工时间、工程进度、施工人力投人情况、施工机械设备投人情况以及与该工程有关的费用投人情况,工程改建的具体原因,该工程的施工承包合同。
(3)该施工单位在向监理单位发出索赔意向通知书后的28d内向监理单位提交索赔文件。
(4)索赔文件提交后,请求和催促建设单位在28d内给予答复。
(5)与监理单位进行充分协商,就索赔事宜达成一致。
(6)如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见,则施工单位和监理单位可根据合同约定选择采用仲裁或者诉讼方式解决。
04-【案例2H320010—4】一、背景某施工单位与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同,合同草签中规定:“合同价款采用固定总价方式确定,合同价款不因情况发生变化进行调整。
工程内容及其规定:(一)空调系统(不含防排烟系统)安装、调试;(二)地下车库消防系统安装、调试,以施工图内容为准;(三)工程预算由乙方按工程量清单编制。
业主审查……”。
在编制预算过程中,预算人员虽知道地下车库有防排烟系统,但在草签合同中有“有不含防排烟系统”字样,就没有计算该项费用。
合同签订后,业主要求施工单位进行地下车库防排烟系统的施工,施工单位以合同中无此项内容,要求合同变更,业主不同意,经多次协商无效,双方诉讼法律,而施工单位败诉。
后来考虑到施工单位损失太大,业主同意终止合同。
二、问题1.按照背景材料,施工单位可否要求合同变更?2.本案例合同终止是否成立?三、分析(一)工程变更一般主要有以下几个方面的原因:1.业主新的变更指令,对工程的新要求。
如业主有新的意图,业主修改项目计划,削减项目预算等。
2.由于设计人员、监理方人员、承包方事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。
3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。
4.由于产生新技术、有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。
5.政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。
6.由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。
(二)合同终止应具备下列条件之一:1.合同承包合同已按约定履行完成;2.合同解除;3.承包人依法将标的物提存。