交安工程施工合同
道路交安施工合同
道路交安施工合同甲方（委托方）：乙方（承揽方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循自愿、平等、诚实守信的原则，甲乙双方就乙方承揽甲方道路交安工程施工事项，经充分协商，达成以下协议：一、工程名称：道路交安工程二、工程地点：三、工程内容：1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和设计要求，完成道路交安工程的施工。
2. 乙方应确保施工过程中，道路交安设施的设置、安装、调试等环节符合国家相关法律法规和技术规范要求。
3. 乙方应保证施工质量，确保道路交安设施的正常运行，提高道路安全性能。
四、承包范围及数量：1. 承包范围：道路交安工程的全部施工内容，包括标志、标线、护栏、信号灯、监控设备等。
2. 数量：具体数量以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。
五、施工期限：1. 乙方应按照甲方要求的工期完成道路交安工程的施工。
具体工期以甲方提供的施工计划为准。
2. 乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。
六、质量标准：1. 乙方应严格按照国家相关法律法规、技术规范和甲方要求进行施工，确保施工质量。
2. 工程验收合格后，乙方应承担一年内的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应及时予以修复。
七、合同价款：1. 本合同的合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
八、付款方式：1. 合同签订后，甲方应支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
2. 工程进度达到50%时，甲方应支付乙方合同总价款的30%。
3. 工程验收合格后，甲方应支付乙方合同总价款的40%。
九、违约责任：1. 乙方如未按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。
2. 乙方如未按照约定质量标准完成施工，应承担修复费用及因此造成的一切损失。
3. 甲方如未按照约定时间支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的【】%。
交安合同模板
交安合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：交安合同模板尊敬的双方：为确保双方在交通安全生产领域的合法权益，依据我国有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、合同主体1. 甲方：（全称名称），统一社会信用代码：（填写）。
2. 乙方：（全称名称），统一社会信用代码：（填写）。
二、合同范围1. 甲方将聘请乙方为其提供交通安全咨询服务，包括但不限于交通安全评估、安全培训、安全策划等。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供专业、高效的交通安全咨询服务。
三、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约____年。
四、合同金额1. 双方确认，本合同的咨询服务费用为人民币____元整（大写：人民币____元整）。
2. 乙方应在合同生效后____个工作日内，向甲方开具等额的正规发票。
五、双方权利和义务1. 甲方应向乙方提供与安全生产相关的资料、信息，确保乙方能够顺利开展咨询服务。
2. 乙方应按照约定提供专业、高效的交通安全咨询服务，并确保服务质量。
3. 甲方应按照约定支付乙方咨询服务费用，不得无故拖欠。
4. 乙方有权对甲方的安全生产情况进行监督、检查，并提出改进建议。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
交安工程专业分包合同
交安工程专业分包合同一、合同双方甲方：（全称）乙方：（全称）二、合同内容1. 工程名称：__________交通安全工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于交通标志、标线、信号灯、交通隔离设施等的设计、制造、安装和维护。
4. 工程质量：应符合国家和地方的相关规定，确保交通安全设施的功能性和安全性。
三、合同价格根据双方的协商，本次交通安全工程的总价为______元，包括所有材料费、人工费、设备费、管理费等。
四、工期本次交通安全工程的工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
五、付款方式甲方应在合同签订后______天内支付乙方______%的预付款，余款在工程验收合格后______天内付清。
六、违约责任如甲方未按约定时间支付款项，应按未付款项的______%支付违约金；如乙方未按约定时间完成工程，应按延误天数支付总工程款的______%作为违约金。
七、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______日期：______以上是一份交通安全工程专业分包合同的范本，具体的合同内容应根据实际工程的需要进行调整。
在签订合同时，双方应充分了解和理解合同的内容，确保合同的公正性和公平性，以保护双方的合法权益。
交安项目合作协议范本大全
合作协议书甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方合作开展交通安全生产有关事宜，达成如下合作协议：一、合作目标甲乙双方共同致力于提高交通安全水平，减少交通事故发生，保障人民群众的生命财产安全，促进社会和谐稳定。
二、合作内容1. 甲方负责提供交通安全相关的政策、法规、标准和技术指导。
2. 乙方负责具体执行交通安全措施，落实交通安全管理制度，确保交通安全设施的正常运行。
3. 甲乙双方共同开展交通安全宣传教育活动，提高广大人民群众的交通安全意识。
4. 甲乙双方共同开展交通安全检查和评估，对存在安全隐患的环节及时进行整改。
三、合作方式1. 甲乙双方建立定期协商机制，共同研究解决交通安全工作中的重大问题。
2. 甲乙双方建立信息共享机制，及时互相通报交通安全相关信息。
3. 甲乙双方根据实际需要，可以共同组织专业培训、研讨会等活动，提高交通安全管理水平。
四、合作期限本合作协议自签字之日起生效，合作期限为____年。
合作期满后，如甲乙双方同意继续合作，可续签合作协议。
五、权利和义务1. 甲方有权对乙方的交通安全管理工作进行监督和检查，确保乙方按照合作协议履行职责。
2. 乙方有权在合作协议范围内，根据实际情况提出交通安全工作的建议和需求，甲方应及时给予支持和服务。
3. 甲乙双方应严格遵守合作协议的约定，不得擅自变更、解除或终止合作。
4. 甲乙双方应相互尊重，平等合作，共同维护合作双方的合法权益。
六、违约责任1. 甲乙双方违反合作协议的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 甲乙双方应按照法律法规和合作协议的规定，承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，甲乙双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
交安工程合同
交安工程合同一、合同基本信息合同名称：交通安全工程服务合同甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]签订日期：[具体日期]合同期限：[起始日期]至[结束日期]二、合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方就[具体项目名称]的交通安全工程合作事宜，包括工程设计、施工、监理、验收以及后期维护等服务内容。
项目范围应详细描述，包括但不限于道路标记、交通信号灯安装、护栏设置、标志牌立设等。
三、权利与义务甲方的权利与义务主要包括提供必要的工程条件，及时支付合同约定的款项，并对乙方的工作进行监督与验收。
而乙方则需按照约定的时间、质量和标准完成工程项目，并负责相应的售后服务和保修工作。
四、合同价格及支付方式合同金额应根据实际工程量和材料成本等因素确定。
支付方式一般分为预付款、进度款和尾款，具体的支付比例和时间应在合同中明确规定。
五、违约责任若一方未能履行合同中的条款，需承担相应的违约责任，如赔偿对方因此而产生的损失等。
违约责任的具体规定应当公平合理，确保合同的严肃性和约束力。
六、争议解决对于合同执行过程中出现的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项合同中还应包括保密协议、知识产权归属、不可抗力条款等其他相关事宜，以保障双方利益不受未预见事件的影响。
八、附件根据需要，可附上设计图纸、技术规范、材料清单等相关文件作为合同的一部分。
九、签字盖章本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________甲方公章/合同专用章：__________乙方公章/合同专用章：__________签订日期：__________。
交安工程合同谈判内容
交安工程合同谈判内容
交安工程合同谈判的内容可能包括以下几个方面：
1. 明确合同范围：包括合同文件的构成，如招投标文件、合同条件、投标答疑函件、承诺书、黑白合同、补充协议等。
2. 合同条件优化：包括履约担保、大节点付款、结算后付款迟延、缺陷责任期长短、保修金支付、放弃建设工程价款优先受偿权、禁止停工、限制停窝工损失索赔、政府审计是否作为最终结算价款、结算审核期长短等重点风险条款。
3. 考虑施工单位提供投融资或投融资担保的项目：需要考虑项目收款风险能否排除，工程价款能否顺利结算，工程项目能否顺利开竣工。
4. 约定时间节点：包括甲供材的进场时间、业主指定分包或另行发包项目的进场时间和工期节点、业主方提供施工图纸的时间节点、业主方要求设计变更的时间、业主方提供政府批文或其他审查意见的时间节点等，这些时间节点都影响着实际的竣工时间。
5. 合同价款能否达到预计盈利目标。
6. 熟悉相关法律法规：包括合同法中关于订立合同应遵循的原则问题、订立合同的方式问题、缔约过失责任问题、不同合同应具备哪些条款问题、格式条款与格式合同问题、免责问题、合同无效问题、合同效力待定问题、合同条款规定不明应遵循的原则问题、合同风险转移问题、承担违约责任问题等。
以上内容仅供参考，在实际谈判中，可能还需根据具体情况进行调整和完善。
建筑施工交通安全责任协议书
建筑施工交通安全责任协议书背景在建筑施工过程中，交通安全是一项重要的任务。
为保障工地内外人员的生命安全和财产安全，必须建立起一套完备的交通安全管理体系。
在此背景下，为落实施工交通安全责任，签订本协议，共同遵守并实施。
协议内容1. 目的本协议的目的是明确建筑施工单位和相关参与方在交通安全管理中的责任和义务，为保障施工现场的交通秩序和人员安全提供指导和约束。
2. 协议参与方参与本协议的主要方包括：建筑施工单位：承担本协议下的主体责任和义务。
基建工程监理单位：负责监督施工单位的交通安全管理情况。
施工现场安全员：负责组织实施交通安全管理，监督执行情况并及时反馈。
3. 建筑施工单位的责任3.1 交通安全计划编制建筑施工单位应根据施工实际情况和相关规定编制施工交通安全计划，并及时向基建工程监理单位提交。
3.2 设立施工交通安全组织建筑施工单位应设立专门的施工交通安全组织，并配备专职人员负责日常管理和事故处理。
3.3 交通标识设置建筑施工单位应合理设置交通标识，明确施工现场的交通流向和警示信息。
3.4 司机培训和考核建筑施工单位应对驾驶人进行交通安全培训，包括行车纪律、安全驾驶技巧和应急处理等方面的知识，并定期进行考核。
3.5 交通事故应急预案建筑施工单位应制定完善的交通事故应急预案，并与相关单位进行协调配合，确保事故发生后能够快速、有效地处理。
4. 基建工程监理单位的责任4.1 对施工单位的交通安全管理进行监督基建工程监理单位应定期巡视施工现场，对施工单位的交通安全管理进行监督，并提供相关意见和建议。
4.2 交通安全投诉处理基建工程监理单位应及时处理交通安全方面的投诉，并协调解决相关问题。
4.3 交通安全检查基建工程监理单位应定期组织交通安全检查，督促施工单位按照本协议规定履行交通安全责任。
5. 施工现场安全员的责任5.1 监督施工现场交通秩序施工现场安全员应监督施工现场的交通秩序，及时发现和制止违规行为，并督促相关人员遵守交通安全规定。
交通设施建设工程施工合同
交通设施建设工程施工合同1. 合同目的和背景本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）达成，为了规范双方在交通设施建设工程方面的合作关系，明确双方责任和权益。
2. 合同内容2.1 项目概述本合同所涉及的交通设施建设工程项目是指（在此处具体描述项目概述，如项目名称、地点、规模等），项目详细设计文件作为本合同附件。
2.2 工程范围承包商应按照项目详细设计文件的要求，对交通设施建设工程进行施工。
工程范围包括但不限于工作：•工程测量•土方开挖•基础施工•结构施工•管道敷设•路面铺设•电气设备安装2.3 工期和进度控制本工程的总工期为（在此处填写总工期），具体工期安排详见项目进度计划（附件）。
承包商应按照项目进度计划进行施工，并保证按时完成工程。
如因不可抗力等原因，工期需要延长的，承包商应在延长工期前提出书面申请，并与业主协商确定延期的工期安排。
2.4 工程质量和验收标准承包商在施工过程中应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工，保证工程达到合格质量。
在竣工验收时，业主将对工程进行验收，若发现工程质量不符合要求，承包商应负责进行整改直至达到验收标准为止。
2.5 合同价款和支付方式本合同总价款为（在此处填写总价款）。
支付方式如下：•首付款：合同签订后的15个工作日内，业主支付合同总价款的（%）作为首付款。
•进度款：按照项目进度计划和实际施工进度，每完成一阶段工程，业主支付合同总价款的（%）作为进度款。
•竣工款：工程竣工并经验收合格后，业主支付合同总价款的（%）作为竣工款。
2.6 合同变更和解除若在工程实施过程中需要对合同内容进行变更的，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
双方同意，在情况下，本合同可以解除：•一方严重违反合同约定，经修正无效的；•因不可抗力等原因，工程的。
3. 合同履行方式本合同的履行过程中，双方应相互配合，互相提供必要的支持和协助。
承包商应配备足够的技术人员和施工人员来保证工程质量和进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
交安工程施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
交安设施施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《施工承包合同条例》、《中华人民共和国合同法》和其他相关的法律、
法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为保护甲、乙双方的合法权益，结合甲方工程的具体情况。
经甲、乙双方友好协商，甲方同意由乙方承建工程的施工。
为明确甲乙双方的责任、义务和权利。
特签订本
合同，以便双方共同遵照执行。
一、工程内容及承建范围
二、材质要求
三、工程价款
四、双方责任：
（一）甲方责任：
1、负责提供乙方因设计和施工所需要的原始图纸和资料。
2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。
3、负责做好施工过程中各相关部门的协调工作，以利工程顺利进行，并提供施
工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方承担。
4、对现场工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中问工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证及组织工程竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1、乙方应按照甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。
2、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。
3、乙方在施工期间必须严格按照《安全生产法》要求，做好安全防患工作，施
工人员必须穿戴必要的安全防护装备，施工现场应设置完善的安全警示标志，确保施工人员及通行车辆和行人安全。
4、乙方必须严格按照合同要求施工，施工过程中违反操作规范要求或产品质量
不合格，甲方有权责令其返工，返工费用由乙方承担。
5、验收合格后，乙方负责提供竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说
明书等一式两份给甲方。
6、负责办理完善甲方的结算手续。
三、工程工期：
四、工程质量标准和保修期：
1、工程质量标准：符合国家及行业规范标准。
2、保修期：双方约定本工程的保修期为壹年，保修期自竣工验收合格并交付使
用之日算起。
乙方在保修期内，接到故障通知后，乙方应在12小时内赶到现场
处理。
在保修期内因安装质量问题，乙方负责保修或退换，在甲方指定的合同时间内，如乙方不进行维修，则甲方有权请其他具有相应资质的单位进行维修，其费用由乙方承担。
如届甲方使用不当或不可抗力因素而造成的损坏，则不届于保
修范围，乙方应负责修复，但费用由甲方支付。
五、工程验收；
1、乙方在规定的期限内完工后，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，
甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。
验收前，乙方应及时向甲方提供一切资料，竣工图纸原件和竣工资料等。
2、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格日为竣工日期。
六、承包方式及结算方式；
1、乙方按甲方确认的施工图要求及本工程验收规范组织施工，包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包工程通过本工程验收。
2、承包方式：双悬臂式标志—套；单悬臂标志—套；单立柱标志—套；标线—平' 米；其他,总金额（大写:元整）。
3、结算方式：按实际完成工程量结算。
七、付款方式：
1、双方签订合同后，甲方支付乙方合同总价的30%作为工程预付款即:¥:元
（大写:元整）。
2、完成总工程量的50%后，经双方核实所完成的工程量及工程造价并签字盖章
后，十五天内支付合同总价的30%作为工程进度款即:¥:元（大写:元整）。
3、全部工程验收合格且竣工结算书经甲方审核确定后，壹个月内支付合同总价
的35%即：¥ :元（大写:元整），余款作为质保金，在保修期满后，无质量
和赔偿问题，甲方一次性支付余款。
八、违约条款
甲乙双方如有一方违约，应以本合同总金额白分之十的合同款项作为违约金付丁非
违约方。
九、其他事项
1、双方因合同的履行发生争议，应本着友好、平■等的精神协商解决。
协商不成是，任何一方均可向成都市人民法院提起诉讼。
2、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有相同的法律效力。
从签订之日生效，所有工程款项结活后失效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
开户行：开户行：
账号：账号：
日期: 日期:。