履约保证金合同范本
履约保证金通用合同范本3篇

履约保证金通用合同范本3篇篇1甲方(出让人):_________(以下简称“甲方”)乙方(受让人):_________(以下简称“乙方”)鉴于甲乙双方就_______项目签订了编号为_______的《______合同》(以下简称“主合同”),为保证该合同的履行,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,现甲乙双方经友好协商一致,达成如下协议:第一条保证金金额及支付方式1.1 乙方同意向甲方支付人民币________元(大写:________元整)作为履约保证金。
1.2 支付方式:自本合同签订之日起____日内,乙方应将上述保证金汇入甲方指定账户。
第二条保证金的性质2.1 双方确认,本合同项下的保证金系为保障主合同中乙方义务的履行而设立。
2.2 在任何情况下,该保证金均不计息。
第三条保证金的使用与退还3.1 若乙方违反主合同中的任一条款,甲方有权扣除相应金额以弥补因此造成的损失或支付违约金。
3.2 在乙方完全履行了主合同规定的义务后,甲方应在____日内将剩余保证金无息退还给乙方。
3.3 如因乙方原因导致主合同提前终止,甲方有权按照主合同约定处理保证金。
第四条违约责任4.1 任何一方未按本合同规定履行其义务的,视为违约。
4.2 违约方应当承担守约方因此遭受的所有损失,并赔偿相应的违约金。
4.3 违约金的具体数额由双方在主合同中另行约定。
第五条争议解决5.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成,任一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
第七条附件7.1 本合同附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
7.2 附件包括但不限于:_________、_________等。
履约保证金合同范本3篇

履约保证金合同范本3篇篇一履约保证金合同范本甲方(付款方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(收款方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、保证金金额乙方应向甲方缴纳人民币(大写)______元整(小写:¥______元)作为履约保证金。
二、保证金缴纳时间乙方应在本合同签订之日起______个工作日内,将履约保证金足额缴纳至甲方指定的账户。
三、保证金的用途履约保证金用于保证乙方在履行合同过程中遵守合同约定,如乙方违反合同约定,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。
四、保证金的退还1. 在乙方完全履行合同约定的义务后,甲方应在______个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。
2. 如乙方在履行合同过程中违反合同约定,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金,剩余部分无息退还给乙方。
五、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定的时间缴纳履约保证金,每逾期一天,应按照未缴纳金额的______%向甲方支付违约金。
2. 如乙方违反合同约定,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金,如违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________________法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日乙方(盖章):_______________________法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日篇二履约保证金合同甲方(采购方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(供应方/中标方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、履约保证金的金额乙方应向甲方提交人民币(大写)_______________________元(小写:¥_______________________元)的履约保证金。
履约保证金通用合同范本6篇

履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例:履约保证金通用合同范本合同编号:__________甲方(保证人):__________(以下简称甲方)鉴于甲方同意为保障乙方履行合同项下的义务,特订立本履约保证金通用合同(以下简称“本合同”),具体约定如下:第一条履约保证金的数额和形式1. 甲方应在签订本合同后_____个工作日内向乙方提供履约保证金,保证金金额为人民币__________元整。
履约保证金应以现金/银行汇票/保证保险/其他形式提供,并由乙方妥善保管。
2. 乙方应在收到履约保证金后提供相应的收据,甲方应对此保留至本合同终止之日。
1. 本合同项下,如乙方因甲方逾期履行合同约定的义务,或未按合同约定提供质量标准齐全的商品和服务,造成乙方损失时,乙方有权直接使用履约保证金进行赔偿。
在使用履约保证金后,甲方应在收到乙方通知后_____个工作日内补足履约保证金,否则乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。
2. 若合同期满,甲方履行合同义务无误,乙方应将履约保证金及时返还给甲方,不得拖延。
第三条履约保证金的变更与退还1. 在本合同履行期间,如双方甲乙另有约定需变更履约保证金数额的,需经双方协商一致,签订书面变更协议并及时履行。
2. 在本合同终止之日,如双方无争议,乙方应当及时将剩余的履约保证金退还给甲方,并在_____个工作日内办理相关手续确认履约保证金的退还。
1. 本合同对于甲乙双方均具有约束力,任何一方不得擅自更改本合同内容,否则应当承担相应法律责任。
2. 本合同未尽事宜,按照中华人民共和国法律法规进行解释。
第五条合同的生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同规定的期限履行完毕之日终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具体内容如有变动,需经双方共同协商后签署书面协议。
本合同未尽事宜,依照中华人民共和国相关法律法规处理。
甲方(盖章/签名):__________ 日期:__________以上为履约保证金通用合同范本,双方应严格遵守合同约定,确保合同顺利履行。
履约保证金合同范本三篇

第五条
在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证 金及利息的,必须提前日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方 按照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。
第六条
乙方保证金的补足
在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后日内将保证金 补足,补足方式同本合同第三条的约定。
2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客 投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息 中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足 以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。
3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金 及利息不予返还。
第七条
乙方保证金的返还
《租赁合同》终止后日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定 之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。
第八条
乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的,甲方有权解除《租赁 合同》。
第九条
甲方保证金支付方式
甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的
方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的%(-%),以作为履 行合同的担保。
2、确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作十二条
争议解决方式
本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,
协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(只能选择一种):1、提交北京仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。
第十三条
其他约定事项。
第五条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙 方交付履约保证金之日起生效。
履约保证金通用合同范本8篇

履约保证金通用合同范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据双方签订的合同条款,为确保乙方履行本合同约定的各项义务,甲乙双方就履约保证金事项达成如下协议:一、履约保证金的目的本履约保证金是为了确保乙方按照本合同约定履行各项义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、维修保养等。
在乙方完全履行本合同约定的各项义务前,本履约保证金将被有效保留。
二、履约保证金的金额根据工程规模、技术难度和潜在风险等因素,经甲乙双方商定,乙方需向甲方提交人民币______元的履约保证金。
该金额作为乙方履行本合同义务的保证。
三、履约保证金的提交与返还1. 乙方应在合同签订后______日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方支付的履约保证金后,应当向乙方出具收据。
3. 当乙方完全履行本合同约定的各项义务后,甲方应当在工程竣工验收合格并签署竣工验收证书后的______日内将履约保证金返还给乙方。
4. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务,甲方有权根据本合同约定扣除相应金额的履约保证金作为违约金或赔偿金。
四、履约保证金的担保方式本履约保证金可以采用银行汇票、转账、电汇等方式提交。
若采用第三方担保方式,担保人须具备相应资质和信誉,并出具书面担保函。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定提交履约保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
3. 若甲方未按本合同约定返还履约保证金,乙方有权要求甲方返还,并追究甲方的违约责任。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得向任何第三方透露。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
履约担保合同范本(七篇)

履约担保合同范本委托保证人(承包商,以下称甲方):住所:法定代表人:电话:_____ 传真:_____ 保证人(以下称乙方):住所:法定代表人:电话:_____ 传真:_____ 鉴于甲方与(以下简称业主)就项目于____年____月____日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。
2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%,数额最高不超过人民币____元(大写:)。
第三条保证的方式及保证期间3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:(1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为:___________________________。
5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币____元(大写:)。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
履约保证金通用合同范本5篇

履约保证金通用合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1履约保证金通用合同范本履约保证金通用合同为了保障甲乙双方合同的履行,维护合同的有效性和权益,根据国家法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就履约保证金的事宜达成如下协议:第一条保证金的数额、支付方式和用途1.甲方应在本合同生效后_____日内向乙方支付履约保证金,金额为(大写)______元整(¥____)。
2.甲方应以____________方式支付保证金,支付给乙方指定的账户。
3.保证金将用于履行合同义务或支付违约金等用途。
4.甲方在合同履行完毕并经乙方确认后,保证金应及时返还给甲方。
第二条保证金的返还1.若甲方在合同履行过程中未违约,合同到期后,乙方应及时将全额保证金返还给甲方。
2.若甲方违约,致使合同无法履行,乙方有权扣除违约金后将剩余保证金返还给甲方。
3.乙方有权在合同履行期间根据实际情况暂时扣留或冻结保证金,并在扣除违约金后将剩余保证金返还给甲方。
第三条违约责任1.一方违约,应向对方支付违约金,违约金数额为合同金额的____%。
2.若一方严重违约,使得合同无法继续履行,违约方应承担一切法律责任,并向对方支付相应的赔偿金。
第四条争议解决本合同中任何一方提出与履约保证金相关的争议,双方应友好协商解决;如果无法协商解决,应提交____地区____仲裁委员会进行仲裁,仲裁结果为终局裁决。
第五条附则1.本合同一式两份,双方各执一份,合同自双方签字盖章后生效。
2.本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:__________ 生效日期:__________本合同经双方共同商议并书面确认后生效,自签订之日起正式执行。
希望双方能够真诚合作,共同遵守合同,保障各自的权益。
感谢阁下的合作,祝好!履约保证金通用合同签署地点:______________履约保证金通用合同签署日期:______________以上就是我为您提供的关于【履约保证金通用合同范本】的文档,希望对您有所帮助。
履约保证金通用合同范本6篇

履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例:履约保证金通用合同范本甲方(出借方):____________(单位名称)(法定代表人:____________,身份证号:____________)地址:____________电话:____________乙方(借款方):____________(单位名称)(法定代表人:____________,身份证号:____________)地址:____________电话:____________经双方友好协商,甲方同意出借一定数额的款项给乙方,并且为保障借款的履约,双方特就以下事项达成一致,订立本履约保证金通用合同。
第一条履约保证金的数额及币种1.1 乙方将向甲方支付履约保证金人民币___________元整(大写:________________)。
1.2 履约保证金支付方式:一次性支付/分期支付,具体支付时间及方式详见附件。
第二条履约保证金的用途2.1 乙方在本合同有效期内履行借款合同所约定的义务,无违约行为,甲方应在借款合同到期或解除之日起______个工作日内返还履约保证金,不计利息。
2.2 乙方因借款合同违约行为导致甲方受到损失的,甲方有权直接从履约保证金中扣除相关损失金额。
第四条履约保证金的托管4.1 履约保证金由甲方专门开立的用于托管履约保证金的账户进行托管。
4.2 甲方应妥善保管履约保证金账户的相关证件和密码,不得将履约保证金挪用作他用。
4.3 乙方应在借款合同到期或解除之日起______个工作日内提供甲方指定的账户用于接收返还的履约保证金。
第五条履约保证金的返还5.1 借款合同到期或解除之日起______个工作日内,甲方应返还履约保证金给乙方,不计利息。
5.2 乙方提供的返还账户不正确或无法操作的,甲方有权中止返还行为,直至乙方提供正确的账户为止。
5.3 乙方未提供正确返还账户且逾期______个月以上的,甲方有权取得乙方返还账户对应的履约保证金的支配权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
履约保证金合同范本履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同甲方:乙方:本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
()第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):年月日履约保证金合同范本【范本二】:北京市市场场地租赁保证金合同出租人(甲方):承租人(乙方):保管人(第三方):北京市市场协会根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定,三方就编号为的《北京市市场场地租赁合同》(简称《租赁合同》)中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下:第一条保证金的管理保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。
第二条乙方保证金自本合同签订之日起日内,乙方(是/否)应支付《租赁合同》约定租金总额%计元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。
第三条乙方保证金按下列第种方式支付:1、由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。
2、乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。
第四条乙方保证金应用于以下第种情况:1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。
2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。
3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金及利息不予返还。
4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的,甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。
第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的,必须提前日书面通知乙方。
在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。
第六条乙方保证金的补足在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后日内将保证金补足,补足方式同本合同第三条的约定。
第七条乙方保证金的返还《租赁合同》终止后日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。
第八条乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的,甲方有权解除《租赁合同》。
第九条甲方保证金支付方式甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的%(- %),以作为履行合同的担保。
甲方保证金应于每年月日前向第三方支付,甲方保证金使用后,应于日内补足。
新设立的市场应于开业后个月内向第三方支付保证金。
第十条甲方保证金应用于以下情况:1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。
2、。
第十一条第三方的权利义务1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金,保证金应存入指定银行的指定帐户,不得转存、隐匿。
2、确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作他用。
3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。
第十二条争议解决方式本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(只能选择一种):1、提交北京仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。
第十三条其他约定事项。
第十四条本合同一式份,甲方份,乙方份,第三方份,。
第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。
甲方(章):乙方(章):住所:住所:营业执照号码:营业执照号码:市场登记证号码:身份证号码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:第三方(章):住所:法定代表人:委托代理人:电话:指定银行:指定帐号:签订时间:签订地点:履约保证金合同范本【范本三】:履约保证金合同甲方(全称): ***乙方(全称):本履约保证金协议由双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证金缴纳时间乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。
未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。
第三条保证金额乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币 *** 元(¥ ***元)作为履约保证金交付给甲方。
第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。
保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。
第五条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第六条其他本协议一式陆份,具有相同法律效力。
甲方执叁份,乙方执叁份。
甲方:(公章)乙方:(公章)地址:地址:邮政编码:邮政编码:履约保证金合同范本【范本四】:履约保证金合同甲方:公司乙方:公司根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就)项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、甲方交由乙方承包施工的范围为:玻璃幕墙,建筑面积约6万m2。
工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。
二、为甲乙双方更好合作,乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。
乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户,乙方缴纳的履约保证金全额到账,以到账时间为准,本“框架协议”生效。
三、履约保证金的返还方式:1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37。
5%,即叁佰万元整;2、在第一次拔付工程款时,甲方向乙方无息返还履约保证金的25%,即贰佰万元整;3、在第二次拔付工程款时,无息返还履约保证金的12。
5%,即壹佰万元整;4、在第三次拔付工程款时,无息返还履约保证金的12。
5%,即壹佰万元整;5、竣工验收合格后,无息返还余下的12。
5%的履约保证金,即壹佰万元整。
四、工程计价:本合同暂定金额9500万元,最终以结算审计金额为准。
本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。
甲乙双方编制工程量清单,依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《建设工程工程量清单计价定额》(2015)及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行,规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。
五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价,其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。
六、支付框架协议:1、本工程工期为180天。
进场后,每二个月为一个支付周期,每个周期拔付已完工程量价款的70%;2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的85%;3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%;4、剩余3%的工程款作为质保金,保修期为一年,待保修期满无违反合同条款且无质量问题,保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款;此协议签订后,乙方进场时间不晚于年月日。
如在年月日前现场不能达到乙方进场的要求,乙方有权解除合同,甲方应立即退还履约保证金,同时需以履约保证金为基数,按照中国人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金,违约金从保证金到账之日起计算;如乙方未提出解除合同,甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。
如甲方将本工程发包给其他单位,除按以上违约责任赔偿外,还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。
七、本框架协议一式两份,双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:委托代理人(签字):委托代理人(签字):住所:住所:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:签订时间:年月日履约保证金合同范本【范本五】:承包商履约保证金合同合同编号:(工履约)字第号保证人(以下称甲方):________________住所:________________________________法定代表人:__________________________电话:_______________________________传真:______________债权人(即业主,以下称乙方):________住所:________________________________法定代表人:__________________________电话:________________________________传真:______________债务人(即承包商,以下简称丙方):____住所:____________________________法定代表人:__________________________电话: _______________________________传真:_______________鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________ 的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。