地铁工程设计总承包合同范本(word格式)
地铁线建设工程总承包合同
地铁线建设工程总承包合同甲方：地铁建设公司乙方：建筑承包公司鉴于甲方计划开展地铁线建设工程，现甲乙双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成本合同如下：一、工程范围1.1 本合同约定的工程范围为甲方规划的地铁线全部工程，包括线路设计、土地征用、隧道施工、站台建设以及相关配套设施。
1.2 工程分为多个阶段，具体每个阶段的工程范围和时间安排由甲方根据工程进展情况书面通知乙方。
二、工期和交付2.1 甲方将在签署本合同后30天内移交施工场地，并提供相应的设计图纸和工程计划。
2.2 乙方按照甲方提供的工程计划和要求，严格按照施工进度表安排工期，保证工程按时交付。
如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
三、工程价款和支付方式3.1 本工程的总价款为XXX万元人民币（大写：XXX万元整），具体价格按合同附件中的价款明细表执行。
3.2 支付方式分为两种：工程进度款和最终结算款。
3.2.1 工程进度款：按照甲方每个工程阶段的工程进度比例支付，款项支付条件和比例由甲方和乙方在施工前协商确定。
3.2.2 最终结算款：工程竣工后，甲方组织竣工验收合格后的工程，由双方共同组成结算委员会进行最终结算。
最终结算款的支付时间不得晚于验收合格后的30个工作日。
四、质量保证和责任4.1 乙方承诺对本合同约定的工程质量负责，确保工程达到国家相关规范和标准。
4.2 如工程竣工后，经甲方组织的验收发现存在质量问题，乙方需在接到通知后的合理期限内进行整改，若无法达到验收标准，乙方需承担相应的违约责任，并承担由此引起的全部费用。
4.3 乙方应合理安排施工人员和设备，确保施工过程中人员、设备及周边环境的安全。
如因乙方原因发生严重事故，乙方需承担相应的责任。
五、保险责任5.1 工程施工期间，乙方应按照国家相关法规和标准购买相应的施工保险，并提供给甲方备案。
5.2 如因工程施工期间发生意外事故，造成甲方财产损失或第三方人身伤亡，由乙方负责赔偿，并提供相应的保险证明。
地铁线路建设总包合同
地铁线路建设总包合同一、合同目的和背景此合同旨在明确地铁线路建设的总包责任和双方的权益，确保地铁线路建设的顺利进行和合同履行。
二、合同主要内容1. 合同双方甲方地铁建设公司乙方总包公司2. 合同签署日期和有效期签署日期YYYY年MM月DD日有效期自签署之日起有效，至工程竣工验收合格且结算完毕之日止。
3. 总包范围乙方承担甲方委托的地铁线路建设项目的总包工作，包括但不限于设计、施工、设备采购、材料供应以及质量监控等。
4. 工期及阶段性目标双方约定工期为从合同生效之日起至工程竣工验收合格的约定工期。
合同明确阶段性目标，以确保项目进度和质量控制。
5. 付款方式和金额根据工程阶段进度，甲方按约定时间和金额向乙方支付工程款项。
6. 质量保证和验收标准乙方负责保证工程的质量符合合同约定和相关标准规定。
合同约定工程竣工后进行验收，验收标准根据国家相关标准执行。
7. 双方权益和责任双方有义务全力配合并提供所需资源，确保地铁线路建设按计划进行。
双方应遵守相关法律法规，并对违约行为负责。
8. 保密条款双方应保守商业秘密和合同相关信息，未经对方同意不得披露或使用。
9. 合同变更和解除双方可以协商一致，通过书面形式进行合同变更或解除。
双方如有违约行为，对方有权解除合同并追究违约责任。
10. 争议解决双方在履行合同过程中如产生争议，应通过友好协商解决协商不成时，可向有管辖权的法院起诉。
三、合同效力和附则1. 合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件为合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决，形成补充协议，并作为本合同的附件。
成都地铁总承包合同范本
成都地铁总承包合同范本《成都地铁[线路名称]总承包合同》甲方（发包方）：名称：[甲方单位名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方单位地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方单位名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方单位地址]联系方式：[乙方联系电话]一、工程概况1. 工程名称：成都地铁[线路名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：包括但不限于地铁线路的土建工程、轨道工程、供电系统、通信系统、信号系统、通风空调系统、给排水及消防系统等的设计、施工、设备采购及安装调试。
二、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总时长]三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方现行的有关地铁工程建设的规范、标准和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并按照相关规定进行验收。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。
（2）进度款：乙方每月提交工程进度报告，经甲方审核确认后，按照完成工程量的[进度款支付比例]支付进度款。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的[竣工款支付比例]。
（4）质保金：预留合同总价的[质保金比例]作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。
（2）按照合同约定及时支付合同款项。
（3）协助乙方协调与工程相关的外部关系。
（4）提供工程建设所需的相关资料和文件。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的工期、质量标准完成工程建设任务。
（2）遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，确保施工过程中的安全和环保。
2024版城市轨道交通工程总承包合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版城市轨道交通工程总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 合同当事人第二条合同项目内容及范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程质量标准第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算3.6 支付方式与条件第四条合同履行与交付4.1 施工期限4.2 施工方案与工艺4.3 工程变更4.4 工程验收4.5 工程移交第五条合同担保与保修5.1 承包方担保5.2 发包方担保5.3 质量保修5.4 保修期限第六条合同变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件6.3 变更与解除的程序第七条违约责任与赔偿7.1 违约行为7.2 违约责任7.3 赔偿金额计算第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 诉讼或仲裁地点第九条合同的生效、终止与解除9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同解除条件第十条合同的转让与分包10.1 合同转让10.2 分包管理10.3 分包合同第十一条税费11.1 税费承担11.2 税收优惠政策第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密条款第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力应对措施第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同修改与补充14.4 合同解除或终止后的权利义务14.5 合同争议的延长条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同的规定，具有发包资格的轨道交通工程建设管理单位，负责对工程项目的资金、质量、安全、进度等各项工作进行总体协调和管理。
1.2 承包方承包方是指根据本合同的规定，具有总承包资格的企业，负责承担轨道交通工程的设计、采购、施工、试运行等总承包工作。
地铁工程承包合同(模板)
地铁工程承包合同1. 引言本合同是根据甲方（地铁工程建设方）和乙方（承包商）之间就地铁工程承包达成的一致意见，双方约定条款和条件。
2. 合同内容2.1 工程描述甲方将委托乙方承担地铁工程的施工和建设任务。
具体工程范围包括但不限于地基处理、隧道挖掘、轨道铺设、车站建设、电力设备安装等等。
2.2 工程进度和期限双方约定工程开始日期和工程完工日期。
乙方应按照约定的工程进度和期限完成工程建设任务，并保证工程的质量和安全。
2.3 工程费用甲方将向乙方支付工程费用，具体金额和支付方式将在另行约定的付款计划中详细规定。
2.4 工程质量与保修乙方应确保工程的质量达到相关法律法规和行业标准的要求。
工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供合理的保修期，并在保修期内负责修复由于乙方施工问题导致的质量问题。
2.5 保险和责任乙方需购买适当的施工保险来覆盖可能发生的意外事故和损失。
在施工期间，乙方应对施工现场的安全负有责任，并采取必要的措施防止任何事故发生。
2.6 变更和解除双方如需变更合同内容，应通过书面形式进行，并经双方协商达成一致。
如因不可抗力等特殊情况，导致工程或需要提前解除合同的，双方应及时沟通并妥善处理。
2.7 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商未果，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
3. 其他条款3.1 知识产权乙方在施工过程中所使用的技术和知识产权归乙方所有，除非在合同中另有约定。
甲方不得未经乙方同意使用、复制或泄露乙方的知识产权。
3.2 保密条款除非双方另有约定，双方在履行合同过程中获取的任何商业秘密和机密信息应予以保密，不得向第三方披露。
3.3 法律适用和管辖本合同适用于的法律。
如发生任何法律纠纷，应提交至甲方所在地人民法院解决。
4. 合同的生效和变更4.1 合同生效本合同自双方正式签署之日起生效，并取代之前所有口头或书面的约定和协议。
4.2 合同变更本合同的任何修改、补充或变更应经双方书面同意，并以书面形式作为合同附件。
地铁线建设工程总承包合同
地铁线建设工程总承包合同《地铁线建设工程总承包合同》【合同正文】第一章总则一、合同双方甲方：（以下简称“建设单位”）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：乙方：（以下简称“承包单位”）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：二、项目名称：地铁线建设工程项目地址：项目概况：合同价款：施工周期：第二章合同范围一、项目范围1. 地铁线设计、土建施工、电气设备安装、通信系统建设等工程；2. 相关辅助设施的施工，包括车站、出入口、设备房等。
二、合同价款1. 总价款：2. 阶段支付计划：阶段一：完成工程进度的百分之十，支付相应款项；阶段二：完成工程进度的百分之二十五，支付相应款项；阶段三：完成工程进度的百分之四十，支付相应款项；阶段四：支付剩余款项。
第三章合同条款一、工程质量要求1. 承包单位应按照国家相关标准和规范，确保工程质量达到合同约定的要求。
2. 承包单位应严格遵守工程施工的相关技术规程，采用合适的施工方法和材料。
二、工期要求1. 承包单位应按照工程进度计划，合理安排施工人员和资源，确保工期的准时完成。
2. 如遇不可抗力因素、建设单位延迟交付场地等情况，可协商延长工期。
三、安全管理1. 承包单位应建立完善的安全管理制度，确保施工期间的人员和设备安全。
2. 承包单位应按照国家相关法规，配备必要的安全防护设施，并进行安全培训。
四、合同变更和索赔1. 如遇合同范围变更或工程变更，需双方协商一致，并签订变更协议。
2. 如遇施工期间发生不可抗力等原因导致损失，承包单位有权提出索赔要求。
五、违约责任1. 若建设单位拖欠款项或延迟提供必要的场地，导致承包单位工期延误，建设单位应承担相应的违约责任。
2. 若承包单位未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
第四章合同生效与解除一、合同生效1. 双方在合同签订之日起生效，并按照合同约定履行各自责任。
二、合同解除1. 经双方协商一致，可以解除合同，需书面通知对方并签订解除协议。
地铁工程总承包合同
地铁工程总承包合同合同编号： [填写合同编号]合同签署日期： [填写签署日期]一、合同双方乙方（总承包商）[填写乙方名称] [填写乙方地址] [填写乙方联系人] [填写乙方联系方式]甲方（业主）[填写甲方名称] [填写甲方地址] [填写甲方联系人] [填写甲方联系方式]二、工程概况1. 工程名称地铁工程项目2. 工程地点[填写工程地点]3. 工程内容4. 工程规模本工程的规模和具体要求详见相关技术文件和设计方案。
5. 工期本工程的工期为[填写工期]，自合同生效之日起计算。
三、服务范围和责任1. 乙方责任2. 甲方责任3. 双方配合在合同履行期间，双方应互相配合，共同推进工程进度，解决工程中的问题，并保持良好的沟通和合作。
四、合同价款与支付方式1. 合同价款本合同的总价款为[填写总价款]，合同价款包括设计费、施工费、设备费、材料费、试运行费等。
2. 价款支付方式3. 价款的增减在工程施工过程中，如发生工程范围的变更、增减等情况，乙方有权要求对价款进行调整。
具体调整方式和金额由双方协商确定，并在书面协议中明确。
五、违约责任1. 违约责任任何一方违反本合同规定的条款，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，具体金额由双方协商确定。
2. 强制履行如一方未按合同约定的质量和期限履行合同义务，守约方有权向违约方提起诉讼，并要求违约方按照合同约定履行义务。
六、争议解决争议解决途径本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
适用法律和仲裁地点本合同适用中华人民共和国法律。
如双方无法协商解决，争议提交到仲裁机构，仲裁地点为[填写仲裁地点]。
七、其他事项1. 合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并具有法律约束力。
2. 合同变更如需要对本合同进行变更，变更须经双方协商一致，并在书面形式上进行补充。
3. 合同解除本合同在履行过程中，如因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行，双方可协商解除合同。
2023地铁建设工程设计合同正规范本(通用版)
地铁建设工程设计合同1. 合同背景和目的地铁建设是现代城市交通规划的重要组成部分，为了确保地铁项目的顺利推进和高质量完成，需要有一份建设工程设计合同。
本合同的目的是明确双方的权益和责任，确保设计工作按时、按质量要求完成。
2. 合同双方本合同由双方订立：甲方：地铁建设局（简称“甲方”）地质：（填写甲方地质）乙方：设计公司（简称“乙方”）地质：（填写乙方地质）3. 设计内容和要求合同约定的设计内容包括但不限于方面：•地铁线路设计：包括线路走向、站点设置、车站设计等。
•结构设计：包括隧道结构、车站结构、地下通道结构等。
•轨道设计：包括轨道选型、轨道布置等。
•通信信号设计：包括列车控制系统、通信系统等。
•电力供应设计：包括供电系统、变电所设计等。
•给排水设计：包括排水系统、消防系统等。
•环境设计：包括噪音控制、通风系统设计等。
•安全设计：包括防护设施设计、应急疏散设计等。
设计要求包括但不限于要求：•满足国家相关标准和规范要求。
•保证设计方案的科学性、经济性和可行性。
•充分考虑地铁建设和运营的安全性和舒适性。
•提供设计相关的技术支持和资料。
4. 设计工作进程和时间安排1.设计前期准备阶段：双方确定设计范围、任务书和设计费用等事项，签订正式的设计合同。
2.设计方案阶段：乙方根据甲方提供的要求和资料制定初始设计方案，提交甲方进行初审和修改意见的反馈。
3.施工图设计阶段：根据设计方案的初步批准结果，乙方进行详细的施工图设计，提交甲方审核并提出修改意见，直至最终批准。
4.设计交付和验收阶段：乙方将完成的设计文件按照约定的格式和要求交付甲方，并参与相关的验收工作。
双方约定的时间安排如下：•设计前期准备阶段：自合同签订之日起，15个工作日完成。
•设计方案阶段：自设计前期准备阶段结束之日起，45个工作日完成。
•施工图设计阶段：自设计方案阶段结束之日起，90个工作日完成。
•设计交付和验收阶段：自施工图设计阶段结束之日起，15个工作日完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地铁工程设计总承包合同范本设计总承包合同协议书一、本合同书由大连市地铁工程建设指挥部（以下简称“发包人”）与（以下简称“设计总承包单位”）于 2009 年月签署。
工程名称：大连市地铁一期工程设计总承包合同编号：工程地点：辽宁省大连市二、工作范围大连市地铁一期工程的工程总体设计、设计总体工作、总包管理、初步设计（含设计概算及招标所需的工程量清单编制）、施工图设计（含预算编制和施工配合）、为专项课题研究和科研提供技术支持、提供与本合同工作相关的技术支持和服务。
以上工作范围各阶段设计不包括人防工程设计、电力外网设计。
三、工期要求：2009年6月完成总体设计和初步设计；2009年7月提交第一批基础施工图。
四、合同价款：本合同为固定费率合同，根据设计总承包单位投标时所报的各分项工程设计费计算的取费费率在合同实施期间保持不变。
本工程设计总承包合同总价暂定为人民币万元（小写）￥元。
即各分项工程设计费取费费率乘以对应的各暂定分项工程费用（各分项工程费暂定金额详见招标文件第四部分《大连市地铁一期工程各专业工程投资估算表》）得出各分项工程设计费用的暂定合同价格，各分项工程设计费、总体设计费及总承包管理费、其他费用之和为暂定合同总价。
最终合同价格中的设计费用以批复的初步设计概算相应分项工程费用乘以合同中相应设计费费率确定。
五、本协议中的措词和用语与所属的设计总承包合同条款及有关附件同义。
六、下列文件均为本合同的组成部分1、设计总承包合同协议书2、设计总承包合同补充协议（如有）3、中标通知书4、投标文件5、设计总承包合同条款6、设计总承包合同附件7、招标文件在实施过程中共同签署的补充与修正文件作为本合同的组成部分。
上述文件将相互补充，若有不明确或不一致处，以上述排序在前者为准。
七、设计总承包单位同意，按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的服务。
八、发包人同意按照本协议书注明的期限和方式，向设计总承包单位支付根据本合同规定应支付的款项，作为设计总承包单位履行合同的报酬。
九、本合同经双方签字盖章即生效，至设计服务期满并结清设计费用报酬时终止。
十、本合同正本一式二份，具有同等法律效力，发包人、设计总承包单位各执一份。
副本八份，发包人和设计总承包单位各四份。
十一、本协议书及合同条款如有变化，一方应及时通知另一方。
发包人：（公章）设计总承包单位：（公章）法定代表人或法定代表人或委托代理人：委托代理人：地址：地址：邮编：开户银行：电话：帐号：传真：邮编：电话：传真：签订日期：年月日设计总承包合同条款1.名词定义、适用语言和法律1.1下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：1.1.1合同条款：是根据法律、法规和其他规范性文件规定及建设工程实施的需要订立，用于大连市地铁一期工程设计的合同条款；是发包人与设计总承包单位根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。
1.1.2本工程：指大连市地铁一期工程（即大连市地铁1号线一期工程和大连市地铁2号线一期工程）。
1.1.3设计服务：指本合同约定的，在发包人委托工作范围内进行的设计工作。
1.1.4发包人：指合同协议书中明确的发包人以及其取得相应资格的合法继承人。
1.1.5发包人代表：由发包人授权的代表发包人执行本合同并行使发包人权力的人员。
1.1.6设计总承包单位：在合同协议书中约定的作为大连市地铁一期工程的工程总承包管理及总体设计、初步设计（含设计概算及招标所需的工程量清单编制）、施工图设计（含预算编制和施工配合）、为专项课题研究和科研提供技术支持、提供与本合同工作相关的技术支持和服务的设计单位，以及其合法继承人。
设计总承包单位可以根据工程的实际需要选择若干有相应资质的设计单位（需报发包人审定），在设计总承包单位的管理下共同完成合同约定的设计工作。
1.1.7项目组：由设计总承包单位根据合同约定而为完成本工程设计成立的团队。
1.1.8第三方：是指除发包人、设计总承包单位以外与工程建设有关的当事人。
1.1.9设计文件：指按合同规定的，设计总承包单位提供的设计过程文件、最终成果及互提资料等文件，载体是纸张，并相应有电子文件。
1.1.10日：是指任何一个24:00至下一个24:00的时间段。
1.1.11月：是根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。
1.2本合同适用的法律是国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章和其他规范性文件。
1.3编制建设工程设计文件应当以国家及地方相关规定为依据。
编制依据具体见技术需求。
1.4本合同的书写、解释和说明的语言为中文。
1.5如本合同当事人对本合同及其附件有关条款的理解有争议，应当按照《中华人民共和国合同法》规定确定其真实含义。
2.发包人的权利和义务2.1发包人对部分设计质量关键节点与设计总承包单位共同研究确立项目的合理功能，同时监督设计总承包单位落实。
2.1.1如果设计人员渎职或不能圆满地执行任务，服务态度恶劣，影响设计工作进行，发包人认为有必要更换并出具书面通知（不需说明理由），则设计总承包单位应立即撤换，代之以一位具有满足本设计工作需要能力的人员。
2.1.2在阶段审查或设计工作检查中，发包人有权对设计总承包单位或其分包单位不胜任的工作发出改正、停工的指令，因此造成的费用增加和进度延期，发包人不承担任何责任。
设计总承包单位应承担相应的违约责任。
发包人有权根据工作需要将此不胜任的部分另行指定其它设计单位完成，费用从原合同价中开支或扣除。
考核项目组主要专业负责人的工作能力，如因人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，有权指示设计总承包单位增加或调整相应的技术人员。
2.2发包人应及时提供基础资料，作为工作开展的前提之一。
发包人委托专业部门或单位进行的专项工作所获得的技术资料，也将根据工作需要，作为基础资料提供给设计总承包单位。
2.3发包人有权检查设计总承包单位是否按进度计划及要求开展设计，是否落实了进度控制的各项措施。
未达到要求的，发包人有权要求设计总承包单位进行整改，整改后仍未达到要求的，发包人有权给予处罚。
2.4发包人负责组织审查和确认该项目各阶段的设计成果及重大技木方案。
2.5对于设计总承包单位书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在7日内予以确认或反馈意见，否则，设计总承包单位有权按报备意见进行工作；需要发包人协调的，由发包人项目工程师组织协调。
2.6发包人应按合同规定支付合同费用。
3.设计总承包单位权利与义务3.1总则：按照国家及行业现行的规范、规程、标准、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价；按本合同条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件；对设计工作承担全部责任，对完成的设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，发包人或政府部门组织的审查并不排除设计总承包单位的以上所有责任。
3.2组织机构：设计总承包单位必须在大连市设置常设机构，建立完善的组织，配备足够的人员并保持基本稳定。
应根据承担设计任务的特点组成工程设计项目部，制定项目的管理文件，明确工作职责、工作目标、工作计划、工作程序、内部审查和质量管理等内容。
并将目标责任落实到项目负责人、专业负责人和设计人，检查工作是否按合同要求完成，确保设计工作的有序性和有效性，对项目质量负全责。
项目负责人和各专业负责人，应参与过地铁工程建设或具有类似经验。
其经验、能力和健康状况应能够胜任所承担设计的组织、计划、协调工作。
应根据工程进展的需要提供施工配合服务，及时解决施工过程中的设计、技术问题。
3.3质量保证：设计总承包单位应按ISO9000规定建立质量管理和质量保证体系，按事前指导、过程控制和成果审查的思路开展设计工作，通过事前制定计划、设定目标指导下一步的工作；通过功能分析、模块化设计、方案技术经济比较等过程的控制，确保方案可行并通过优化降低投资；通过图纸、文件的签发审查程序保证设计质量。
大连市地铁一期工程的设计质量目标为：设计成果合格率100% 。
3.4投资控制：是设计总承包单位方案取舍中的重要因素。
设计总承包单位须按发包人要求和根据阶段设计投资估算或设计概算设定的单位工程投资目标开展设计工作。
在方案比较、功能选择、设备选型过程中都必须根据价值工程理论进行相应深度的技术经济比较，以确保投资额目标的实现。
3.5组织保证与人员稳定：设计总承包单位应建立各项管理制度，形成相应的管理文件。
设计总承包单位制定的管理制度必须与发包人有关管理制度相适应，确保设计总承包单位工作与发包人管理的协调一致。
服务意识与创优：设计总承包单位应协调好各方之间的关系，解决好工作中存在的问题，及时处理发生的技术问题。
设计总承包单位在工作中时应注意设计成果的及时和有效，工作过程中应考虑与相关专业的接口配合，注意互提资料的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。
3.6机电设备方案、国产化及选型3.6.1满足大连市地铁一期工程设备国产化率的要求，发包人要求引进设备使用的外汇额度不得突破经国家审批的可行性研究报告的外汇额度，机电设备系统的设计应以此作为设计目标。
3.6.2设备国产化必须确保系统功能的完整，确保设备性能、质量的可靠，考虑运营成本，考虑设备维修及维修费用，同时应注意风险分析，对设备匹配程度、正常运转保证率、产品寿命周期、维修周期、备品备件、标准化生产、国内供货情况等因素进行综合分析。
3.6.3设计总承包单位必须提出设计阶段的设备国产化实施方案和机电设备国产化清单，包括系统总成方案、产品功能要求等，确保设备国产化的可实施性。
3.6.4设计总承包单位须提出设备选型和标段的划分推荐方案，发包人拥有选择决策权。
3.7规划协调、环境保护：3.7.1设计总承包单位应从整体上超前考虑环保问题，提高环保措施的有效性及工程本身在环境方面的合理性，减少外部环境对工程的不利影响，以便在工程实施中能够逐项落实。
3.7.2设计总承包单位应负责总体协调本工程设计的质量、进度和投资控制，进行合同管理、信息管。