山东省2015年公路造价师《案例分析》：实际利率与名义利率试题
造价工程师案例分析考题及剖析
造价工程师案例分析考题及剖析(一)案例一：某一建设投资项目，设计生产能力35万吨，已知生产能力为10万吨的同类项目投入设备费用为5000万元，设备综合调整系数1.15，该项目生产能力指数估计为0.75，该类项目的建筑工程是设备费的10%，安装工程费用是设备费的20%，其他工程费用是设备费的10%，这三项的综合调整系数定为1.0，其他投资费用估算为1200万元，该项目的自有资金4000万元，其余通过银行贷款获得，年利率为8%，按季计息。
建设期为2年，投资进度分别为40%，60%，基本预备费率为7%，建设期内生产资料涨价预备费率为5%，自有资金筹资计划为：第一年4200万元，第二年5800万元，该项目固定资产投资方向调节税为0，估算该项目的固定资产总额。
建设期间不还贷款利息。
预计生产期项目需要流动资金580万元。
假设该项目的生产期为8年，固定资产的折旧年限为10年，采用平均年限法提取折旧，残值率为4%.问题：估算建设期借款利息。
计算建设项目的总投资。
计算各年的固定资产折旧及寿命期末收回的固定资产残值。
考核点：第四章第三节建设项目投资估算知识点：考核建设项目投资估算构成，固定资产投资估算要掌握静态投资和动态投资的估算方法，具体要点为：应明确建设项目总投资的概念，它的计算公式是：建设项目总投资=固定资产投资总额+流动资金固定资产投资估算主要分为静态投资估算和动态投资估算，采用用生产能力指数法估算设备费用、比例法估算静态投资，计算出含基本预备费的静态投资后，再计算涨价预备费、建设期借款利息，从而得到拟建设项目的固定资产投资。
其中：基本预备费是指在编制初步设计概算时难以预料的工程费用，其计算方法是以设备及工器具购置费用、建安工程费用和工程建设其他费用三者之和为计取基础，乘以给定的基本预备费费率进行，即基本预备费=×基本预备费费率涨价预备费是指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。
2015年造价工程师《建设工程造价案例分析》考试真题解析
2015年造价工程师《建设工程造价案例分析》考试真题（新）(共120分)【试题必做部分】一、案例解析题(120分) -- 用户在提交试卷后，根据该题的答案和解析进行自我评分【试题必做答案部分】一、案例解析题1.【答案】运营期第2至5年等额本息偿还,即已知P求，则每年还款金额=1796.31×6%×(1+6%)4/[(1+6%)4-1]=518.40（万元）。
【解析】建设期利息的计算公式为：其中，qj为建设期第j年应计利息；为建设期第（j-1）年末累计贷款本金与利息之和；Aj为建设期第j年贷款金额；i为年利率。
本案例第2问和第3问主要考查计算期内各年的财务状况和清偿能力及贷款偿还本息的计算。
2.【答案】【解析】3.【答案】【解析】4.【答案】【解析】5.【答案】【解析】6.【答案】【解析】古今名言敏而好学，不耻下问——孔子业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随——韩愈兴于《诗》，立于礼，成于乐——孔子己所不欲，勿施于人——孔子读书破万卷，下笔如有神——杜甫读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修读万卷书，行万里路——刘彝黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦书犹药也，善读之可以医愚——刘向莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄声明访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利。
2015年下半年山东省公路造价师《计价与控制》费用的组成形式和分摊比例考试试卷
2015年下半年山东省公路造价师《计价与控制》费用的组成形式和分摊比例考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、发包模式下的监理模式有__种。
A．1B．2C．3D．42、承包人提出费用索赔是指工程实施过程中，由于__原因而造成的费用损失或增加。
A.不可预见因素B.天气因素C.业主因素D.非承包人自身3、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。
A.15B.18C.20D.254、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。
A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定仲裁委员会D.双方当事人对仲裁费用的承担方式5、根据FIDIC条款，履约保证金的清退应在—内。
A.工程交工验收完成后15天B.工程竣工验收完成后15天C.工程交工验收完成后14天D.工程竣工验收完成后14天（缺陷责任期）6、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。
A.20%〜30%B.30%〜40%C.40%〜50%D.50%〜60%7、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。
A.由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金B.按实际到货数量支付价款C.按合同约定的300t水泥支付价款D.由于数量不足，拒绝支付全部价款8、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
A.降低企业的负债比率B.使企业少缴部分所得税C.提咼企业的融资风险D.保持原有股东对企业控制权9、下列合同无效的是__。
①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；②小张和小王通过电子邮件签订的合同；③小张称商场大甩卖，与商场签订的合同；④19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同；⑤19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同A.①④⑤B.②③⑤C.①⑤D.②③⑤10、在工程建设过程中如果提咼工程质量标准，一般会导致__。
交通(公路篇)一级造价师案例考点汇总
第一章 投资估算与经济评价例1-11、估算指标中：借方挖装子目是压实方；预算定额中：借方挖装及运输是天然方。
2、(1)路基工程：借方挖装定额单位为1000m3压实方，而运输子目单位为1000m3天然方，运输是否需将挖装的压实方换算成天然方？ 不需要；（2）路面工程：套用垫层、基层、面层。
考核点：估算指标中垫层、稳定土基层20cm 以上，其他基层10cm 以上，冷再生基层18cm 以上， 分层碾压时，平摊拖压加倍，每l000㎡ 增加1.5工日；（3）桥涵工程：涵洞单位是道，60道工程量为60无误，如果是1个洞口，则按0.5道计；（4）交叉工程：按被交道公路等级套用子目；（5）安全设施：按路线长度套用子目；（6）填前挖松适用地面横坡1:10-1:5。
例1-21、实际利率与名义利率的换算：i=（1+r/m ）n-1；2、建设期利息计算：当年借款，半额计息，以后各年，余额计息；3、建设项目总投资构成（了如指掌图）。
例1-31、（1）隧道围岩等级不同，对应洞身乘以相应系数：Ⅰ级：0.68，Ⅱ级,0.75，Ⅲ、Ⅳ级不变，Ⅴ级1.35，Ⅵ级1.65；2、监控、通风、消防、配电照明分别用隧道长度*附录中单价。
例1-41、本题主要考核资金时间价值的计算，此类题型最好走三步：列流量→画图形→再折算。
正常情况下考试会给出相关折算系数，防止意外，建议记住一：A=F*i/[（1+i)n -1]，即A/P ，i,n ，其他5个公式根据需要推导。
例1-51、项目投资现金流量表，融资前，不考虑利息，用财务净现值、投资内部收益率、静态投资回收期判断项目是否可行。
因此，固定资产原值不含建设期利息。
构成：营销补贴两回收，建流经维四项税，净累系折累。
1、资本金现金流量表，融资后，计算资本金财务内部收益率，用于融资决策和投资者是否出资。
构成：营销补贴两回收，金债经维四项税，净累系折累。
2、增值税=销项税-进项税3、 固定资产余值=（使用年限-运营期）*年折旧+残值4、调整所得税=息税前利润*税率=[（营-销）-（经-进）-折-维+补-附]*税率5、息税前利润=利润总额+利息6、息税前利润=营业收入-总成本+利息+补贴7、总成本=经折摊息8、息税前利润=营业收入-经折摊+补贴9、等额还本利息照付计算：At=Ic/n+Ic*[1-(t-1)/n]*i。
2015年造价工程师考试《案例分析》：建设期利息估算试题
2015年造价工程师考试《案例分析》：建设期利息估算试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，政府采购应遵循（）原则。
A．平等自愿B．等价有偿C．公平、诚实信用、合法D．公开、公平、公正和诚实信用2、适用于单跨和三跨桥梁，可在深水、峡谷中建桥采用，同时也适应在乎原区以及用于城市跨线桥的桥梁承载结构的施工方法是__。
A．预制安装法B．横移施工法C．移动模架逐孔施工法D．转体施工法3、下列屋面防水工程中，应按设计图示尺寸以长度计算工程量的是__。
A．屋面防水卷材B．屋面涂面卷材C．屋面排水管D．屋面刚性防水管4、由10个熟练木工组成的木工队，在异型混凝土浇筑段上制作安装100m2的特殊曲面木模。
根据企业的统计资料，已知一般曲面木模的制作安装每工日完成5m2，特殊曲面木模的难度系数为2.0，每天两班工作制，则木工队在该段施工的流水节拍为__。
A．4天B．2天C．8天D．10天5、根据FIDIC合同条件，当保留金已累计扣留到保留金限额的__时，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金。
A．40%B．50%C．60%D．80%6、在投资估算中用朗格系数法推算项目建设费用的基数是__。
A．直接费B．建筑工程费C．安装工程D．主要设备费7、关于承包商提出的延误索赔，正确的说法是__。
A．属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿B．属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期C．由于特殊的天气，只能延长工期，但不能给予费用补偿D．由于工人罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期8、如果现在的2000元、两年后的2500元、四年后的1000元投资均按实际利率4%投入，则10年后的总值为__元。
A．7865B．7647C．8462D．95709、下列关于互斥方案经济效果评价方法的表述中正确的是__。
造价工程师考试《案例分析》练习题及答案(1)
案例分析(每题20分)1某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖;若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。
该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件;采用固定总价合同，每月工程款在下月末支付;工期不得超过12个月，提前竣工奖为30万元/月，在竣工结算时支付。
承包商C准备参与该工程的投标。
经造价工程师估算，总成本为1000万元，其中材料费占60%。
预计在该工程施工过程中，建筑材料涨价l0%的概率为0.3，涨价5%的概率为0.5，不涨价的概率为0.2。
假定每月完成的工程量相等，月利率按1%计算。
问题：1.该项目的招标活动中有哪些不妥之处?逐一说明理由。
2.按预计发生的总成本计算，若希望中标后能实现3%的期望利润，不含税报价应为多少?该报价按承包商原估算总成本计算的利润率为多少?3.若承包商C以1100万元的报价中标，合同工期为11个月，合同工程内不考虑物价变化，承包商c程款的现值为多少?(计算结果保留两位小数)4.若承包商C每月采取加速施工措施，可使工期缩短1个月，每月底需额外增加费用4万元，合同工期内不考虑物价变化，则承包商C工程款的现值为多少?承包商C是否应采取加速施工措施?(计算结果保留两位小数)点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森参考解析1.该项目的招标活动中有下列不妥之处：(1)“要求投标人为国有企业”不妥，因为这限制了民营企业参与公平竞争，违反《招标投标法》规定的公平、公正的原则;(2)“要求投标人获得过项目所在省优质工程奖”不妥，因为这限制了外省市企业参与公平竞争，违反《招标投标法》规定的公平、公正的原则;(3)“规定开标后不得撤回投标文件”不妥，根据《招标投标法》，提交投标文件截止后到招标文件规定的投标有效期终止之前不得撤回;(4)“规定若联合体中标，招标人与牵头人订立合同”不妥，因为根据《招标投标法》，联合体各方应共同与招标人签订合同。
四川省2015年下半年公路造价师《案例分析》：实际利率与名义利率试题
四川省2015年下半年公路造价师《案例分析》：实际利率与名义利率试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对于填方路基土石方数量计量中，下列处理方法不正确的是__。
A．零填挖路段的翻松、压实不另计量B．零填挖路段的换填土，按压实的体积，以立方米计量C．利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量D．借土填方，按天然方的体积，以立方米计量2、下列可以构成一个有效的承诺是__。
A．承诺是由非受要约人做出B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D．向不特定的多数人同时做出承诺3、对建设项目实施全过程控制时，应以__为主。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．系统控制4、矩阵式监理组织形式的主要优点是__。
A．权力集中、隶属关系明确B．命令统一，决策迅速C．发挥职能机构的专业管理作用D．机动性大，适应性好5、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。
A．15B．20C．28D．306、监理设备的产权归__。
A．监理单位所有B．承包人所有C．业主所有D．三方共有7、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。
A．监控作用B．保证作用C．监控和保证作用D．关键作用8、夏季高温时，为调节拌制水泥混凝土的凝结时间，常用的外掺剂是__。
A．减水剂B．速凝剂C．引气剂D．缓凝剂9、工程质量主要取决于__。
A．工作质量B．企业管理水平C．企业素质D．企业技术能力10、监理工程师签发《中期支付证书》时，发现付款净金额小于合同中规定的临时支付的最小限额，应__。
A．签发中期支付证书B．通知承包人调整C．通知业主决定D．不签发中期支付证书11、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前__天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
2015年山东省公路造价师《案例分析》：功能价值的分析考试试卷
2015年山东省公路造价师《案例分析》：功能价值的分析考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程施工承包合同B．监理服务合同C．勘察设计委托合同D．监理设施购置合同2、路面弯沉值一般可用__测量。
A．刚性承载板B．贝克曼梁C．3m直尺D．水准仪3、价值工程的核心是__。
A．总功能提高B．使用成本下降C．生产成本下降D．功能分析4、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。
A．无民事行为人B．无效代理行为人C．限制民事行为人D．表见代理人5、公路工程施工合同纠纷的仲裁，由__的仲裁委员会仲裁。
A．工程所在地B．建设单位所在地C．施工单位所在地D．合同双方当事人选定6、《公路工程国内招标文件范本》规定，对于合同规定的任何材料或设备的正规检查或检验的时间，监理工程师至少应提前__小时通知承包人其到场时间。
A．12B．24C．36D．487、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。
A．不确定B．小于C．等于D．大于8、预应力混凝土（高强度混凝土除外）的最大水泥用量，不宜超过（）。
A．500kg/m3B．600kg/m3C．550kg/m39、评标应当由评标委员会负责评审。
评标委员会应由__负责组建。
A．招标代理机构B．招标人C．公证机构D．交通主管部门10、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。
A．不得含有坚硬的物体、冻土块B．含有石灰、粉煤石、石块等物质C．用钢筋混凝土回填D．用地基开挖时剩余的土回填11、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延12、保证合同的当事人是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东省2015年公路造价师《案例分析》：实际利率与名义利率试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、无效经济合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门2、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值3、公路工程施工合同纠纷的仲裁，由__的仲裁委员会仲裁。
A．工程所在地B．建设单位所在地C．施工单位所在地D．合同双方当事人选定4、施工承包合同的担保合同是属于__。
A．从合同B．分包合同C．主合同D．无偿合同5、小胡在大学四年学习期间，每年年初从银行借款2000元用以支付学费，若按年利率6%计复利，第四年年末一次归还全部本息需要__。
A．8700元B．9275元C．9245元D．9000元6、在公路工程监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．施工合同文件B．监理委托合同C．监理单位给承包人的书面通知D．项目法人给承包人的书面通知7、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留A．①②③⑤B．①②③④C．①②③⑤D．①③④⑤8、材料消耗定额是指完成一定__所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品9、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A．生产工人学习、培训期间工资B．生产工人工资性津贴C．职工养老保险D．生产工人基本工资10、__才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单11、担保方式中的保证要求__订立书面保证合同。
A．债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人12、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。
A．签订合同协议书之前B．签订合同协议书之后C．签订合同协议书的同时D．中标人选定的时间13、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)14、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。
A．抽样法B．核子密实度仪法C．灌砂法D．比重法15、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。
A．停工指令B．现场指令C．监理日报(记)D．试验记录16、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。
A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔17、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。
A．使潜在损失最小B．减少忧虑价值C．使实际损失最小D．选择最佳的风险对策组合18、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。
A．业主B．承包人C．业主和承包人双方D．监理工程师19、承包人__。
A．可将主体和重要的单位工程分包B．不可将主体和重要的单位工程分包C．经业主同意可将主体和重要工程分包D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包20、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。
A．12B．24C．18D．3021、根据FIDIC合同条件，动员预付款的条件是__。
A．施工人员已进场施工B．已提供履约押金或履约保函C．承包商已签订材料、设备的采购合同D．承包商购买的材料、设备已进场22、下列合同无效的是__。
①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；②小张和小王通过电子邮件签订的合同；③小张称商场大甩卖，与商场签订的合同；④19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同；⑤19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同A．①④⑤B．②③⑤C．①⑤D．②③⑤23、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。
A．营业税B．第三方责任险C．施工设备保险费D．城市建设维护税24、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时，对方有权__。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务25、合同成立的有效条件包括__。
①合同主体资格合格；②内容合法；③订立的形式和程序合法；④必须经过鉴证公证；⑤必须经过主管部门登记批准；⑥必须经过担保A．②④⑥B．③④⑤C．①④⑥D．①②③二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、施工定额由下列哪些部分组成__。
A．时间定额B．劳动定额C．产量定额D．机械定额E．材料定额2、乳化沥青碎石宜用于（）的沥青面层。
A．高速公路B．一级公路C．二级公路D．三级公路E．四级公路3、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。
A．土地出让金B．征地费C．机会成本D．拆迁费用E．劳动力安置费4、发放交工证书的基本条件是__。
A．工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值B．按要求编制完成竣工文件C．按要求进行了竣工决算D．设计、施工、监理、业主等单位已准备好总体报告材料E．质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书5、关于价值工程的特点叙述正确的有__。
A．价值工程目标是提高产品价值B．价值工程核心是降低成本C．价值工程强调不断改革和创新D．价值工程要求将功能定量化E．价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑：6、办公和生活用具家具购置费包括__。
A．照明、通风动力设备B．办公室家具C．单身宿舍用具D．生活福利设施E．购置的清扫车7、下列费用中，不能计入生产经营成本的是__。
A．直接费用B．审计费用C．财务费用D．管理费用8、监理单位的义务包括__。
A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包人签订施工合同C．公正地维护有关各方的合法利益D．不得泄露与本工程有关的保密资料E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动9、标准试验是__。
A．现场质量控制的重要手段B．控制指导施工的科学依据C．包括水泥试验D．包括集料的级配试验E．结构的强度试验10、下列属于前期支付的项目有__。
A．履约保函手续费B．动员预付款C．材料设备预付款D．保险手续费E．保留金11、可索赔的损失索赔费用包括__。
A．由索赔事项引起的直接和间接成本B．由于合同延期而带来的利润损失C．由于合同延期而带来的额外时间相关损失D．合同延期引起的上级部门或公司管理费损失E．由于干扰造成的生产率降低所引起的额外成本12、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。
A.宽度不得超过0.2mmB.深度不得超过20mmC.裂缝长度不得超过1/2桩宽D.裂缝长度不得超过1/3桩宽13、建设项目竣工决算由__组成。
A．竣工验收标准B．竣工决算报告说明书C．竣工工程平面示意图D．竣工决算报表E．工程造价比较分析14、以下属于预备费计算基数的是__。
A．建筑安装工程费B．设备、工具、器具购置费C．建设单位管理费D．建设期贷款利息E．大型专用机械设备购置费15、施工企业成本费用管理，应着重围绕__等环节进行。
A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高B．通过改进产品质量从而提高产品价格C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本16、下列合同中，属于主合同的是__。
A．施工承包合同B．施工分包合同C．担保合同D．监理合同E．工程保险合同17、价值工程工作的分析阶段的主要工作内容包括__。
A．收集整理信息资料B．功能定义C．方案评价D．功能整理E．功能评价18、材料费是指材料预算价格与工程所需材料数量的乘积，材料预算价格由__组成。
A．包装品回收B．材料供应价C．运杂费及场外运输损耗D．采购及保管费E．施工场地内的二次搬运费19、桥梁按力学性能可分为__。
A．梁式B．拱式C．悬吊式D．连续式20、以下__可作为处理风险的对策。
A．风险回避B．损失控制C．控制工程质量D．工程分包E．合同转移21、进度计划一般有__几种。
A．总体进度计划B．一般进度计划C．年度进度计划D．关键工程进度计划E．非关键工程进度计划22、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。
A．设计依据及参数B．设计意图C．结构特点D．设计计算方法E．施工要求23、属于下列情况之一，即__为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。
A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证无效代理24、下列关于工程量清单的作用说法正确的有__。
A．提供公开的竞争环境B．为办理工程结算提供了依据C．编制估算指标的基础D．询标评标的基础E．为施工过程中支付工程进度款提供依据25、建设单位在委托监理单位和施工单位进行建筑物拆除，应提供的文件和资料主要包括__。
A．上级有关部门的批文B．拆除工程的有关图纸和资料C．拆除工程涉及的区域和该地区地上地下建筑物、构筑物分布情况D．委派施工单位进行影响拆除工程安全施工的各种管线切断、迁移工作。