建设部标准设计合同范本
住建部建设工程设计合同范本最新版(通用5篇)
住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同最新版1工程名称：___________工程地点：___________合同编号：___________设计证书等级：_________签订日期：___________发包人：________________________设计人：________________________发包人委托设计人承当_________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同根据以下文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建立工程批准文件。
第二条本合同设计工程的内容：名称：________________________;规模：__________________________;阶段：________________________;投资：__________________________;设计费:______________________;序号：__________________________;分工程名称：__________________;建立规模：______________________;设计阶段及内容：______________;估算总投资：____________________;费率%：______________________;估算设计费：____________________;层数：________________________;建筑面积：______________________;方案初步设计：________________;施工图(万元)：_________________;第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号：________________________;资料及文件名称：________________;份数：________________________;提交日期：______________________;有关事宜：____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件：序号：________________________;资料及文件名称：________________;份数：________________________;提交日期：______________________;有关事宜：____________________;第五条本合同设计收费估算为___元人民币。
标准的建设工程设计合同范本5篇
标准的建设工程设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（设计人）：__________根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，甲乙双方就本建设工程设计达成如下协议，以兹双方共同遵守。
一、项目概况项目名称：__________项目地点：__________设计内容：包括但不限于建筑结构、给排水、电气、暖通、景观等设计工作。
设计规模：具体规模和工程量以相关部门批准文件为准。
总投资额：__________元人民币。
二、设计任务及要求乙方应按照甲方提出的设计要求和任务进行设计，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等环节。
设计要求应明确设计的范围、深度和标准，确保设计符合相关法律法规和规范。
乙方应确保设计的合法性、安全性、经济性以及实用性。
三、设计费用及支付方式设计费用总额为：__________元人民币（大写：__________元整）。
具体费用支付方式如下：1. 本合同签订后，甲方支付乙方设计费用的百分之三十（______%），作为启动资金。
2. 设计成果经甲方确认后，支付剩余款项。
3. 如有设计变更或额外设计要求，双方另行签订补充协议确定费用及支付方式。
四、设计期限与进度安排乙方应在合同签订后______日内完成设计任务，并提交设计成果。
具体进度安排如下：方案设计______日，初步设计______日，施工图设计______日。
如有特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、知识产权归属与保密义务1. 乙方对完成的设计成果享有著作权。
2. 双方同意，设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将设计成果转让给第三方，也不得用于其他工程。
3. 双方应履行保密义务，未经对方许可，不得泄露涉及双方商业秘密的信息。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应确保设计成果的质量符合相关法律法规和规范的要求。
2. 若因乙方设计原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿。
最新建设部标准设计合同(汇总8篇)
最新建设部标准设计合同(汇总8篇)转让合同是双方约定的一种法律文件，用于将特定的权益或财产转让给他人。
以下是一些常见的借款合同案例，以供大家参考和借鉴。
建设部标准设计合同篇一工程编号:合同编号:标准施工合同工程名称:工程地点:发包人:承包人:某某省建设厅制第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____天。
拟从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(大写):;(小写):。
项目单价:详见承包人的'投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:帐号:邮政编码:电子邮箱:开户银行:帐号:邮政编码:电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1定义定义下列词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义: 1.1合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。
2024年建设工程设计合同模板5篇
2024年建设工程设计合同模板5篇篇1建设工程设计合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（设计方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行设计，乙方具备相关设计资质和能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下设计合同：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容简述]1.4 设计范围及要求：[具体设计内容，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、景观设计等]第二条设计依据及标准2.1 设计依据：国家相关法律法规、行业标准、技术规范等。
2.2 设计标准：依据甲方需求和双方共同确定的工程标准进行设计。
第三条合同总价及付款方式...... （此处省略部分具体内容，实际合同应详细规定各阶段的时间节点和具体任务）第五条设计成果交付...... （设计成果交付的具体要求、时间节点等）第六条设计变更与修改...... （对设计变更的处理方式、流程及相关责任）第七条双方权责与义务...... （双方的权利和义务具体约定，包括工作协调方式、指令提出及相应时间要求等）第八条质量要求及违约责任8.1 乙方应按国家相关技术规范进行设计，确保设计成果质量满足甲方要求和国家相关规定。
若因设计原因导致的工程问题给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
8.2 若甲方未能按时支付设计费用或其他违反合同约定的情况，乙方有权要求甲方按照约定支付违约金并赔偿相应损失。
第九条合同保密及知识产权保护...... （保密事项、保密期限及知识产权归属等约定）第十条解决争议的方式及法律适用...... （解决争议的方式选择及法律适用条款）第十一条合同变更与解除...... （合同变更的条件和流程以及解除合同的情形）第十二条其他补充条款鉴于本次工程的特殊性和复杂性，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
住建部 专业建设工程设计合同6篇
住建部专业建设工程设计合同6篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（设计人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的原则下，就甲方委托乙方进行专业建设工程设计事宜达成如下协议：一、工程概况及设计内容（一）工程名称：______________________（二）工程地点：______________________（三）设计范围及内容：包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等专业的设计工作。
具体设计内容根据甲方需求确定。
二、设计任务及要求（一）乙方应按照现行国家标准、规范进行设计，并遵守地方政府有关部门的规定。
（二）乙方应根据甲方提出的功能需求和建设标准进行设计方案创作，并完成相应施工图设计。
（三）设计任务分阶段进行，具体阶段及要求如下：方案设计、初步设计、施工图设计等阶段，每个阶段的具体成果及交付时间按照双方约定的进度计划执行。
三、设计费用及支付方式（一）设计费用计算方式：根据工程规模、设计难度及工作量等因素，经双方商定，设计费用总额为人民币________元。
（二）支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方设计费用总额的____%作为预付款。
设计成果经甲方确认后，支付剩余款项。
具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
四、设计周期与进度安排（一）乙方应在收到甲方支付的设计预付款后，按照双方约定的进度计划开展设计工作。
（二）如遇特殊情况，乙方应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
五、知识产权及保密条款（一）乙方对完成的设计成果享有著作权。
在本合同履行过程中，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计成果用于本合同以外的其他用途。
（二）甲乙双方应对涉及对方的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任及赔偿损失（一）若甲方未按照本合同约定支付设计费用，乙方有权终止设计工作，并保留追究甲方违约责任的权利。
设计合同范本住建部(汇编8篇)
设计合同范本住建部（汇编8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!设计合同范本住建部（汇编8篇）在法制日益健全的今天,合同中的利益冲突日益增多,合同的订立既是维护当事人的合法权益,又是避免产生不必要争议的重要手段。
建设部标准设计合同范本
建设部标准设计合同范本合同编号：XXX/2022甲方：建设部地址：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXX地址：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXX为明确双方在标准设计项目中的权益和责任，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在规定甲乙双方在标准设计项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。
第二条项目要求1. 甲方要求乙方按照建设部标准设计要求进行设计工作。
2. 乙方应在规定时间内完成标准设计，并按照要求提交相关文件和资料。
第三条项目费用1. 项目费用由甲方根据工作量和质量进行支付。
2. 甲方应按照约定时间支付乙方相应的设计费用。
第四条项目变更1. 在项目进行过程中，如有需要进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更后的工作量和费用应根据实际情况进行调整。
第五条合同约束力本合同对甲乙双方具有法律约束力，双方应按照合同的要求履行各自的义务。
第六条违约责任1. 若甲方或乙方未按照合同的约定履行义务，应承担违约责任。
2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自解除合同。
第七条争议解决本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交本合同签订地有管辖权的人民法院处理。
第八条合同解除本合同在以下情况下解除：1. 双方协商一致解除合同；2. 根据法律法规规定解除合同。
第九条其他约定1. 本合同自双方签字之日起生效，有效期为XXX年。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：。
住房和城乡建设部建设工程设计合同3篇
住房和城乡建设部建设工程设计合同3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方（设计人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国住房和城乡建设部建设工程设计合同条例》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建设工程设计达成如下协议：第一条项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[项目内容简述]4. 设计范围及阶段：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
第二条设计要求和标准1. 乙方应根据甲方的需求和项目实际情况，按照国家和地方现行的有关工程设计规范、标准进行设计。
2. 乙方应保证设计质量，确保设计的合法性、安全性、实用性及美观性。
3. 乙方应按照约定的进度完成各阶段的设计任务，并及时提交设计成果。
第三条合同金额及支付方式1. 本工程设计合同总金额为人民币[总金额汉字大写]元（￥[总金额数字小写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付设计费用：（1）合同签订后[时间]，甲方支付设计总费用的XX%作为预付款；（2）乙方提交初步设计方案并经甲方确认后[时间]，甲方支付设计总费用的XX%；（3）乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后[时间]，甲方支付剩余的设计费用。
第四条双方权利和义务一、甲方的权利和义务：1. 甲方有权要求乙方按照约定的时间、质量和数量完成设计任务。
2. 甲方有权对乙方的设计提出建议和修改意见。
3. 甲方应按时支付设计费用。
4. 甲方应提供乙方所需的现场情况和相关资料。
二、乙方的权利和义务：1. 乙方应按照约定的时间、质量和数量完成设计任务，并提交设计成果。
2. 乙方应对设计成果的质量负责，并接受甲方的监督。
3. 乙方应对甲方的商业秘密进行保密。
4. 乙方有权获得约定的设计费用。
第五条设计进度及交付1. 乙方应在合同签订后XX天内完成方案设计，并提交给甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-2013-0010建设工程设计合同(二)(专业建设工程设计合同)工程名称:______________________________工程地点:_______________________________合同编号:______________________________设计证书等级:__________________________发包人:________________________________设计人:________________________________签订日期:______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人:___________________________________________________________________ _____设计人:___________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_____________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的40%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。
未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。
逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。
并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要设计人配合建筑材料。
设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。
出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:设计人名称:(盖章)(盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:项目经理:项目经理:住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日。