工程建设合同专用条款
工程专用合同条款
工程专用合同条款
1. 合同目的：本合同的目的是就工程项目的设计、建设、运营等方面的相关事务达成一致，并确保双方的权益得到保护。
2. 工程概要：详细描述工程的范围、目标、计划、时间表、预算和其他关键要素，以便双方明确工作要求和达成共识。
3. 合同期限：明确工程开始和结束日期，并约定逾期完成工程所需的索赔和违约责任。
4. 付款条款：规定支付方式、金额、期限和条件，包括进展付款、里程碑付款和最终付款。
5. 变更和解除合同：明确变更合同的程序和责任，并规定解除合同的条件和后果。
6. 质量标准：确立工程项目的质量要求和验收标准，并约定工程质量问题的处理措施和责任。
7. 知识产权：明确工程项目中涉及的知识产权归属，并规定双方在知识产权使用、转让和保护方面的义务和权益。
8. 保密条款：确保相关商业和技术信息的保密，并规定违反保密义务的违约责任。
9. 违约责任：明确当一方违反合同条款时，另一方可以采取的补救措施和索赔权利。
10. 争议解决：约定争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼，并
确定相关费用和责任承担。
11. 不可抗力：明确不可抗力事件对合同的影响、责任和解决
方式。
12. 通知：规定双方之间的通知方式和要求，确保有效沟通和
信息传递。
13. 法律适用和管辖：确定合同受哪个国家或地区的法律管辖，并规定争议的解决地点。
14. 其他条款：根据具体情况，可以增加适用的特殊条款和补
充条款。
注意：以上条款仅供参考，实际的工程专用合同应根据具体项目和双方需求进行调整和完善。
在签订合同之前，建议双方征求专业法律和合同咨询意见。
工程建设合同专用条款
工程建设合同专用条款第一章总则第一条定义第二条合同内容2.1 工程建设合同应包括项目名称、地点、工程范围、工程总投资、工期、支付方式等合同基本内容。
2.2 工程建设合同中还应明确双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等相关内容。
第三条合同签署3.1 工程建设合同应由甲方和乙方双方共同签署，并加盖公章或法定代表人签字。
3.2 甲方和乙方应自觉遵守合同约定，共同履行合同义务。
第二章工程建设合同的权利和义务第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同要求进行工程建设，并提供必要的协助和支持。
4.2 甲方应按照合同约定支付工程款项，并按时提供工程建设所需的资金、场地等条件。
4.3 甲方应提供合同约定的技术资料和设计文件，并按时提供施工许可证等必要手续。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同要求进行工程建设，并要求甲方提供必要的协助和支持。
5.2 乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成工程建设，并保证工程建设结果符合合同约定的质量要求。
5.3 乙方应按照合同约定的支付方式收取工程款项，并遵守相关税务法律法规。
第三章违约责任第六条违约责任6.1 甲方或乙方未按照合同约定的工期完成工程建设的，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。
6.3 乙方未按照合同约定的质量要求完成工程建设的，应承担相应的违约责任。
6.4 本合同任何一方违约，应根据实际损失进行经济赔偿，并承担相应的法律责任。
第四章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 合同双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议或纠纷。
7.2 若协商不成，合同双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的。
7.3 仲裁期间，合同双方应继续履行合同义务，不得停止工程建设或进行其他损害对方利益的行为。
第五章附则第八条附则8.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程建设完工并验收合格之日终止。
建筑工程合同的专用条款
建筑工程合同的专用条款
第一条工程概述
甲方（建设单位）委托乙方（承包单位）进行位于[具体地址]的[工程名称]的建设工作。
工程包含但不限于[具体工程内容]。
第二条工程质量
1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量的标准和规范执行，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 工程质量应达到[具体标准]，并通过[相关质检部门]的质量检验。
第三条工期要求
1. 开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条合同价款
1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 价款支付方式为[具体支付方式]。
3. 工程进度款按[具体比例]支付，最终结算以实际完成的工程量为准。
第五条变更与追加
1. 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的追加工作量，按[具体计算方式]计算追加费用。
第六条违约责任
1. 如乙方未能按期完成工程，应按每日[具体数额]支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款，应按逾期金额每日支付[具体比例]的滞纳金。
第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
第九条生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程，是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程，具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方，是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方，是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理，是指按照法律法规和合同约定，对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计，是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质，并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求，严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件，确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设，并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期，应提前书面通知甲方，并取得甲方书面同意后，方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下，按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为：按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%，在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%，按工程进度的不同分为若干次支付，乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%，在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求，提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
建筑工程合同专用条款范本
建筑工程合同专用条款范本第一条：合同当事人甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________第二条：工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程内容：___________5. 工程质量要求：___________第三条：工程造价及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_________元整。
2. 付款方式：- 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价款的____%作为预付款。
- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付。
- 竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第四条：工程期限1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误：如因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应责任。
第五条：质量保证1. 乙方必须按照国家相关标准和规范执行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收。
第六条：变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致，并签署书面补充协议。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的工程变更，乙方有权提出索赔。
第七条：违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程款，应按逾期金额的日千分之五支付违约金。
第八条：争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
第九条：其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第十条：附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同通常包含多个核心部分，如工程范围、工期要求、质量标准、价格与支付方式、变更与索赔、竣工验收等。
以下是一份简化的建筑工程合同专业条款范本：
【工程概况】
本合同涉及[具体项目名称]，位于[项目地点]，由[甲方名称]作为业主，委托[乙方名称]作为承包方进行施工。
【工程范围】
乙方应根据甲方提供的图纸和技术规范，完成包括但不限于基础工程、主体结构、室内外装修、给排水电安装等全部建设任务。
【工期要求】
工程计划开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
除非因不可抗力或双方书面同意的变更，否则乙方应确保按期交付。
【质量标准】
工程质量必须符合国家现行相关建筑规范及标准，并通过甲方或第三方机构的验收。
【价格与支付方式】
合同总价为[合同金额]，支付分为预付款、进度款和竣工款。
具体支付条件和比例按照合同约定执行。
【变更与索赔】
任何工程变更需得到甲方书面确认，并按照变更内容调整合同价款和工期。
乙方在遭遇不可预见的条件时，有权提出索赔。
【竣工验收】
工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署竣工证书，视为工程交付完成。
【违约责任】
如一方违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
【争议解决】
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
以上条款仅为范本，实际合同制定时应根据项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。
在签订合同之前，务必仔细审查每一项条款，确保所有细节都被充分考虑和协商一致。
建设工程合同专用条款范本
建设工程合同专用条款范本一、合同当事人信息甲方（建设单位）：_________乙方（承包单位）：_________双方应详细列明各自的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等基本信息。
二、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________5. 工程标准及质量要求：_________三、合同价格1. 合同总价：_________2. 计价方式：_________3. 支付条件：_________4. 变更估价：_________四、工期与进度1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 进度计划：_________4. 延期责任：_________五、质量保证1. 质量保证期：_________2. 保修范围：_________3. 保修期限：_________4. 质量问题处理：_________六、变更与索赔1. 变更程序：_________2. 索赔条件：_________3. 索赔处理：_________七、违约责任1. 违约定义：_________2. 违约赔偿：_________3. 违约金计算：_________八、争议解决1. 协商解决：_________2. 仲裁条款：_________3. 法院诉讼：_________九、其他约定1. 保险要求：_________2. 知识产权：_________3. 附加条款：_________十、合同生效与签署本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
()监理人指定的接收人为：按监理合同约定。
(6)乙方指定的接收人为合同协议书中载明的乙方项目经理本人或者项目经理的授权代表。乙方应在收到开工通知后3天内，按照合同条款第4..4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，乙方施工场地管理机构的办公地点即为乙方指定的接收地点。
六、图纸的提供
1、甲方提供的条件
(1)甲方按照合同条款本项的约定向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。
(2)在监理人批准合同条款第款约定的合同进度计划或者合同条款款约定的合同进度计划修改后天内，乙方应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明乙方对各区段最新版本图纸(包括合同条款第项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后3天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为甲方或者监理人向乙方提供图纸的主要依据。甲方或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致乙方费用增加和(或)工期延误的，由甲方承担赔偿责任。乙方未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使甲方或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者乙方未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由乙方承担。
(3)甲方提供图纸的期限：甲方与乙方签订合同协议3个工作日内。
(4)甲方提供图纸的数量：两套。
2、乙方提供的文件
(1)除专用合同条款第目约定的由乙方提供的设计文件外，本项约定的其他应由乙方提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由乙方提供的文件范围：视具体施工情况由双方约定。
(8)甲方(包括监理人)和乙方中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
九、甲方义务
1、提供施工场地
施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给乙方，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。甲方最迟应当在移交施工场地的同时向乙方提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2、争议评审组：是由甲方和乙方共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对甲方和(或)乙方提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。甲方和乙方应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
三、日期和保修期
1、缺陷责任期期限：个月。
2、保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第款中约定的由乙方负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
四、材料和评审组
1、材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的乙方仅负责供应的材料。
协议编号：
工程建设合同专用条款
甲方：
乙方：
协议签订日期：年月日
协议生效日期：年月日到年月日
甲方：
联系电话：
身份证：
地址：
乙方：
联系电话：
身份证：
地址：
一、合同当事人和人员
1、甲方：
2、监理人：
4、专业分包人：指根据合同条款第项的约定，由甲方和乙方以招标方式选择的分包人。
5、专项供应商：指根据合同条款第项的约定，由甲方和乙方以招标方式选择的供应商。
除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
五、合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)施工图纸；
(8)已标价工程量清单；
(2)乙方提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。
(3)乙方提供文件的数量：视具体施工情况由双方约定。
(4)监理人批复乙方提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。
(5)其他约定：视具体施工情况由双方约定。
七、图纸的修改
监理人应当按照合同条款第目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给乙方。
(9)其他合同文件。
(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
6、独立乙方：指与甲方直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
二、工程和设备
1、临时工程：施工供水、供电、临时施工用房及设施。
2、单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
3、永久占地：本合同工程需永久占用的土地。
4、临时占地：本合同工程需临时占用的土地。
八、联络来往函件的送达和接收
(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
(2)甲方指定的接收地点：甲方办公地点。
(3)甲方指定的接收人为：甲方指定的业主代表。(4Leabharlann 监理人指定的接收地点：按监理合同约定。