工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任，保障建筑工程施工的顺利进行。
本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。
第二条合同定义1. 建筑工程：指在土地上或其他相关无遮拦地面上，按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。
2. 建筑工程施工：指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。
第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同，包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。
第四条施工单位1. 施工单位：指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。
2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备，并依法取得相关资质证书。
第五条监理单位1. 监理单位：指根据施工单位和建设单位之间签订合同，负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。
2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验，并依法取得相关资质证书。
第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后，建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。
2. 竣工验收合格后，方可办理竣工手续和交付使用。
第七条紧急变更在建筑工程施工过程中，若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项，应当及时协商解决并书面确认。
第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。
2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定，双方应进行协商解决。
第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同，应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。
2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定，并确保不违反公共利益和社会公共秩序。
第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
2. 工程内容根据设计文件确定，双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
施工合同专用条款
施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等，具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。
2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，并达到发包方要求的质量标准。
工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。
3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程，工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。
具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。
4. 工程变更工程实施过程中如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
变更引起的工程量、工期、费用等调整，按照变更协议执行。
5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。
发包方逾期支付工程款，应按照合同约定支付违约金。
6. 工程验收工程完工后，承包方应通知发包方进行验收。
验收合格后，双方签署《工程验收报告》。
验收不合格，承包方应按照发包方要求进行整改。
7. 保修责任工程竣工验收合格后，承包方应按照合同约定承担保修责任。
保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。
8. 违约责任双方应严格遵守合同约定，任何一方违反合同条款，应按照合同约定承担违约责任。
9. 争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决。
协商不成，可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请注意，以上条款仅为示例，实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。
在签订正式合同前，建议由专业法律顾问进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程，是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程，具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方，是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方，是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理，是指按照法律法规和合同约定，对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计，是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质，并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求，严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件，确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设，并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期，应提前书面通知甲方，并取得甲方书面同意后，方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下，按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为：按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%，在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%，按工程进度的不同分为若干次支付，乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%，在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求，提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)范本：施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任，确保合同的履行，并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求，对指定的项目进行施工，确保施工质量符合相关标准和规定，并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟，甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】，甲方应按时提供施工所需的场地和材料，否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定，并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内，如出现施工质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规，确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题，乙方应及时采取措施予以处理，并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商，如协商不成，应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并持续有效直至合同履行完毕。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”，是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称]，其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字，应在专用条款中明确约定，并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查，有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料，并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工，有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工，确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计，施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查，并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善，直至发包人满意为止。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定，保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常，并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题，施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质，并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书，在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求，业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度，确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后，根据工程规模和施工条件，制定详细的施工进度计划，并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期，在施工过程中合理安排施工班次，确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间，以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点，制定安全施工方案，并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志，保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿，为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，促进合作，确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位，乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时，需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内，双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准，乙方应承担相应的返工和修复责任，并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因，导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更，双方应及时协商并达成一致意见，按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的，应提前书面通知对方，并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失，并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项，具体内容如附件所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程施工合同专用条款
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
一、定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行合同协议书第六条。
3、语言文字和使用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用本合同文件使用汉语。
3.2适用法律和规范
需要明示的法律、行政法规：〈〈中华人民共和国合同法》〈〈中华人民共和国建筑法》
〈〈中
华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：
标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程
建设标准中的质量要求 /工艺标准执行。
发包人提供标准、规范的时间无约定。
国内没有相应标准、规范日寸的约定：无约定。
_____________________________________
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
因图纸变更引起的变化，不能作为工期延误和索赔的理由。
发包人对图纸的保密要求：施工图所涉及的一切内容均为发包人所有，未经发包人许可，承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人，不得复制。
使用国外图纸的要求及费用承担：无约定
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务：
发包人委托的职权：按照国家监理规范及天津市有关规定，同时依照监理合同、施工
合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）解除、变更或增加合同中约定的承包人
的任何职责、
义务和工作；（2）发布开工令、暂时停工或复工令；（3）决定工期延长；（4）同意分
包本工程的某非主体和非重要单位工程部分；（5）审查批准技术规范（规格）或设计的变更；（6）确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用；（7）工程结算和工程款支付，
包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。
监理合同与本合同约定不一致的，按本合同约定执行。
5.3发包人派驻的工程师
姓名：职务：
职权：负责本项目的全过程的建设管理及联系、沟通、协调工作。
______________________
5.6不实行监理的，工程师的职权：不发生。
______________________________________
7、项目经理
姓名：职务：
承包人需向发包人提交其派驻施工现场的项目经理的授权委托书，并明确授权权限。
承包人项目经理必须专职在场，项目经理每缺岗一次处罚万元。
项目经理人选一经确定，
未经发包人许可，不得擅自更换，否则将从当期工程款中扣除万元违约金。
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：带领承包人踏勘现场，并对现场及
周边情况进行详细介绍。
如施工现场存在不能满足施工要求的情况，则需由承包人自行考虑
达到施工条件，相关费用包含本次投标报价中。
发包人可协调配合。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：o
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人可利用施工区域周边道路，
但不得损坏，如有损坏由承包人自行负责修复或赔偿，并承担因此产生的一切相关费用。
施工场地的必要平整及障碍物的清除工作由承包人完成，费用已含在投标报价中。
同时承包人
应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：在投标人需要的情况下，发包人可以在发
放招标文件时提供本工程的地质勘察资料一套。
同时对工程地质等情况在投标人踏勘现场时
发包人在现场进行介绍。
发包人对提供资料及情况介绍的准确性不承担保证责任，承包人认
为有必要的，应自费复测。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人委托承包人办理施工所需的全部证件，由承包人负责办理，在需要时由发包人协助办理，相关费用含在报价中。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式交给承
包人，并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间：____________________________________________________
(8)协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、名树名木的保护工作：执行通用条款第8.1 (8)条。
___________________________________________
(9)双方约定发包人应做的其他工作：无约定。
8.2发包人委托承包人办理的工作：对通用条款第8条中应由发包人承担的工作而委
托承包人承担的工作费用，投标人应踏勘现场进行考察后慎重报价，此部分报价含在总价中
(单独列明)，一次包死，不允许调整。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)应提交计划、报表的名称及完成时间：
(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款第9.1(3) 条。
(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办
理上述部门的相关手续并达到符合当地政府主管部门的相关要求，费用包含在投标报价中。
(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款第9.1 (6)条。
(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、名树名木的保
护要求及费用的承担：乙方负责保护，费用含在标价内。
______________________________
(6)施工场地清洁卫生的要求：执行通用条款第9.1 (8)条，并符合天津市及滨海新区有关城市建设和管理的有关规定。
(7)双方约定承包人应做的其他工作：承包人应保证按期发放劳务工资，并严格按照天津市建筑[2009]257号和258号文件缴纳农民工工资保证金并按要求开立农民工工资
预储账户(相应费用已经包含在工程款中)，承包人应保证按时并优先支付农民工工资.
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前日向发包
人和监理工程师递交切实可行的施工组织设计一式五份。
承包人应根据发包人、监理人的要
求对投标文件中的施工组织设计进行补充完善，使之具有可实施性，经承包人技术负责人审
批后同时报送给发包人代表及监理工程师。
监理工程师及发包人代表及工程主管领导审核通
过后，即可进行实施；若发包人代表或监理工程师提出修改要求，承包人必须在接到通知后
48小时内修改完毕。
工程师确认的时间：收到后3天内确认。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：施工进度计划一经工程师确认，必须遵照执行。