建设工程施工合同(物业)
物业公司外墙维修施工合同4篇
物业公司外墙维修施工合同4篇篇1物业公司外墙维修施工合同甲方：物业公司（以下简称“甲方”）乙方：施工公司（以下简称“乙方”）为了明确甲方与乙方在外墙维修施工过程中的权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、施工地点及范围1.1 乙方承诺在本合同有效期内，按照甲方的要求和相关规定，在物业公司内指定的外墙维修工地进行施工。
1.2 施工范围包括但不限于外墙表面清洁、脱落部分修补、涂装、防水处理等工程。
二、施工期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，合同期限为______天（自施工开始日期计起）。
2.2 若乙方无正当理由延长施工工期，应承担因此产生的违约责任。
三、价格及支付方式3.1 本合同总价为___________（大写）人民币，乙方应在施工结束后7个工作日内开具正规发票，甲方迅速结清尚欠款项。
3.2 如甲方因自身原因变更工程内容或者增减工程量，应与乙方重新洽商确定费用。
四、质量要求4.1 乙方承诺施工前应做好项目前期准备工作，保障施工质量和进度。
4.2 施工过程中如发现质量问题，应及时采取整改措施，确保施工质量符合甲方要求。
五、安全防护5.1 乙方应确保施工人员遵守安全操作规程，配备安全防护用品，并保证施工过程中无事故发生。
5.2 如施工导致物业公司内外墙损坏、人员伤亡等情况，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保修期限6.1 外墙维修工程竣工验收合格后，乙方应对其提供______年的保修期。
6.2 保修期内，若因乙方施工质量问题导致外墙维修工程出现质量问题，乙方应免费提供维修服务。
七、违约责任7.1 若一方违反本合同约定，应根据具体情况承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决或者解除合同。
八、其他事项8.1 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁。
8.2 本合同自双方签字盖章后生效，不得擅自修改或解除。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________ 法定代表人（签字）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________以上为物业公司外墙维修施工合同，双方应严格履行合同约定，保障工程质量和双方权益。
物业小区维修施工合同范文7篇
物业小区维修施工合同范文7篇篇1甲方（物业管理方）：__________地址：______________________联系方式：__________________乙方（施工方）：______________地址：______________________联系方式：__________________鉴于甲方需要对物业小区进行维修施工，现委托乙方进行相关工作，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________物业小区维修施工工程。
2. 工程地点：甲方指定的物业小区范围内。
3. 工程内容：包括但不限于路面修复、绿化改造、管道维修等维修施工工程。
详细施工内容及范围见附件一《工程内容清单》。
二、合同总价及付款方式1. 本工程的合同总价为人民币（大写）______元整，该合同价格包括工程所需的全部费用及税费。
具体金额已包含附件一《工程内容清单》所列的各项费用。
2. 甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方合同总价的______%作为预付款。
3. 工程完工并通过甲方验收后，支付合同总价的剩余款项。
若验收不合格，乙方需按要求整改至合格为止。
验收合格后的结算价格以实际发生的工程量计算。
具体支付方式及结算方式见附件二《付款及结算条款》。
三、工期与验收1. 乙方应按照甲方的要求，按时完成本工程的施工任务。
工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并取得书面同意。
2. 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后的五个工作日内组织验收工作。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
验收不合格的，乙方需按要求进行整改并承担相应费用。
四、工程质量与保修责任1. 乙方应严格按照国家相关规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。
物业允许施工证明合同3篇
物业允许施工证明合同3篇篇1甲方（物业管理方）：____________________乙方（施工方）：________________________鉴于甲方负责管理特定物业，乙方需在甲方管理的物业范围内进行施工作业，为明确双方权益，特签订此物业允许施工证明合同。
一、施工内容1. 乙方因_____________原因，需在甲方管理的物业范围内进行_____________施工。
2. 施工地点：____________________。
3. 施工时间：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、施工规范及安全责任1. 乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规及甲方的物业管理规定，确保施工安全。
2. 乙方负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工期间不对物业及其他业主造成损害。
3. 若因乙方施工导致物业设施损坏或业主财产损失，乙方应承担全部责任并赔偿损失。
三、证明条款1. 甲方证明乙方已在甲方管理的物业范围内完成相关施工手续的办理，并取得施工许可。
2. 甲方证明乙方已缴纳相关施工费用，包括但不限于物业服务费、施工保证金等。
3. 乙方在甲方管理物业范围内施工期间，应严格遵守合同约定，不得擅自更改施工内容、扩大施工范围。
4. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、违约责任1. 若乙方在施工过程中违反国家相关法律法规或甲方物业管理规定，甲方有权要求乙方停工整改，并视情况扣除施工保证金。
2. 若因乙方施工导致物业设施损坏或业主财产损失，乙方应承担赔偿责任。
3. 若乙方擅自更改施工内容或扩大施工范围，甲方有权要求乙方恢复原状，并追究乙方的违约责任。
五、其他事项1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3. 如因本合同产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
甲方（物业管理方）：____________________（盖章）乙方（施工方）：________________________（盖章）签订日期：____年__月__日篇2甲方（物业管理方）：____________________乙方（施工方）：_______________________鉴于甲方同意乙方在特定物业区域内进行施工，为明确双方的权利与义务，经甲乙双方友好协商，达成以下证明合同：一、施工物业基本信息1. 物业名称：_______________________2. 物业地址：_______________________3. 乙方施工范围：_______________________二、施工内容1. 乙方在甲方管理的物业区域内进行______施工。
物业小区施工合同范本
物业小区施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行物业小区施工的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目范围：包括但不限于_______、_______、_______等施工内容。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，支付合同总价款的_______%；工程完工验收合格后支付剩余的_______%。
第三条施工期限3.1 工程开工日期：_______年_______月_______日。
3.2 工程竣工日期：_______年_______月_______日。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，直至达到约定标准。
第五条材料供应5.1 施工所需材料由_______方负责供应。
5.2 材料供应方应保证材料的质量符合国家相关标准，并提供相应的质保书或合格证明。
第六条工程变更6.1 工程施工过程中如需变更，双方应签订书面变更协议。
6.2 工程变更引起的合同价格调整，双方应另行协商确定。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定的，应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
物业施工合同模板
物业施工合同模板本合同由下列参与方组成：甲方（委托方）：地址：电话：法定代表人：乙方（承包方）：地址：电话：法定代表人：根据《合同法》及《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承建物业施工项目达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行的物业施工项目包括但不限于以下工程内容：1.1.1 土建工程：包括土地整平、基础施工、建筑结构、外墙装饰等。
1.1.2 机电工程：包括给排水管道、空调系统、电气系统等。
1.1.3 装饰工程：包括墙面装饰、地面装饰、天花板装饰等。
1.1.4 设备安装：包括电梯安装、消防设施安装、暖通设备安装等。
1.2 工程具体内容和技术要求详见双方签署的《工程设计方案》及相关附件。
二、工程进度2.1 工程的开工日期为【具体日期】，竣工日期为【具体日期】。
2.2 乙方应按照合同约定的工程进度，合理安排施工队伍及设备，保证工程按时完成。
2.3 若因不可抗力或其他不可预见原因导致工程延期，双方应协商解决，甲方有权要求乙方承担相应责任。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照设计图纸和相关规范要求进行施工，保证工程质量达到国家标准及甲方要求。
3.2 工程竣工后，乙方应承担相应的保修责任，保证工程在保修期内正常使用。
3.3 如在保修期内出现质量问题，乙方应及时处理，若无法修复，则应承担相应的经济赔偿责任。
四、工程款支付4.1 甲方应按照约定的支付进度及合同价格向乙方支付工程款。
4.2 工程款支付方式：【具体支付方式】，具体款项及金额详见合同附件。
4.3 乙方应开具合法有效的发票，并在签订合同后3个工作日内交至甲方。
五、违约责任5.1 若甲方未按时支付工程款或违反其他合同约定，应承担违约责任，并按照约定支付违约金。
5.2 若乙方在工程质量、工程进度等方面出现违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、保密条款6.1 双方应对合同内容及工程相关信息进行保密，未经一方同意不得向第三方透露。
建筑工程物业管理合同范本
建筑工程物业管理合同范本甲方（以下简称“业主”）：联系地址：联系电话：乙方（以下简称“物业公司”）：公司名称：联系地址：联系电话：鉴于业主拥有该建筑工程物业的合法权益，物业公司具备提供专业物业管理服务的能力，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，在平等自愿的基础上，达成以下合同，共同遵守执行。
第一条合同目的本合同旨在规范双方在建筑工程物业管理方面的权利和义务，确保建筑物的良好运营和维护，保障业主的合法权益。
第二条物业管理范围物业管理范围包括但不限于建筑物的日常维修、公共区域清洁、绿化及环境保护、安全防范、设备设施管理、停车管理等。
第三条合同期限本合同有效期为______年，自签署之日起生效。
第四条管理费用1. 业主应按照本合同规定的费用标准及支付方式，按时向物业公司支付管理费用。
2. 物业公司应按照本合同规定，提供符合标准的物业管理服务。
第五条物业服务内容及质量标准1. 物业公司应确保提供的服务内容符合业主的要求，并保证服务质量达到合同约定的标准。
2. 物业公司应建立健全的投诉处理机制，及时解决业主的合理投诉。
第六条维修及紧急处理1. 物业公司应对建筑物的常规维修及紧急处理负责，并采取相应的预防措施，确保建筑物的正常运营。
2. 物业公司应及时响应紧急情况，并采取必要的应急措施，确保业主和建筑物的安全。
第七条业主权益保护1. 物业公司应保护业主的合法权益，不得侵害或滥用业主的财产、信息和隐私。
2. 物业公司应妥善保管业主所提供的物品和文件，确保安全可靠。
第八条违约责任1. 若一方违反本合同的任何约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 若一方严重违反本合同的约定，损害对方合法权益的，对方有权提前解除本合同并要求违约方承担违约责任。
第九条争议解决本合同的履行、解释和争议的解决应符合中华人民共和国的相关法律法规，如双方无法协商解决争议，则提交至有管辖权的人民法院解决。
第十条其他事项1. 本合同的任何修改、补充须由双方达成书面协议，并在双方签字盖章后生效。
物业允许施工证明合同
物业允许施工证明合同甲方（施工方）：___________________________乙方（物业公司）：__________________________鉴于甲方需要在物业小区内进行施工，为确保施工活动的合法性和秩序性，经甲乙双方友好协商，达成如下物业允许施工证明合同：一、施工内容1. 甲方需在乙方管理的物业小区内实施_____________________施工工程。
2. 施工内容包括但不限于_____________________等。
二、施工期限1. 施工起始日期：_______年____月____日。
2. 施工结束日期：_______年____月____日。
3. 如有特殊情况需延长施工期限，甲方应提前向乙方申请，并得到乙方同意。
三、施工规范和要求1. 甲方在施工期间必须遵守国家相关法律法规，以及乙方的物业管理规定。
2. 甲方应制定详细施工方案，确保施工安全、文明、环保。
3. 甲方需负责施工过程中的噪音、尘土、震动等环境污染的防控工作。
4. 甲方应确保施工人员的人身安全，配置必要的安全设施，避免发生安全事故。
1. 乙方同意甲方在物业小区内进行施工，并出具本物业允许施工证明。
2. 乙方有权对甲方的施工活动进行监管，确保施工符合相关规定和要求。
3. 如因甲方施工导致其他业主投诉或引发纠纷，乙方有权采取相应措施进行处理。
五、责任和违约1. 如甲方未按照本合同约定进行施工或未遵守相关规定，乙方有权要求甲方整改或停止施工。
2. 如因甲方施工造成乙方或其他业主损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 乙方未能履行本合同约定的义务，应承担由此产生的违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至施工结束并经验收合格。
物业要施工合同
标题：物业施工合同范本甲方（物业公司）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行物业施工的相关事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程内容：___________1.5 工程预算：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
二、合同工期2.1 工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。
2.2 甲方同意乙方在合同约定的工期内完成工程。
2.3 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天___________元。
三、质量标准3.1 乙方应按照约定的工程内容、工程规模、工程预算和甲方要求的标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应符合国家现行有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
3.3 乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。
3.4 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，经验收合格后，方可交付使用。
四、合同价款及支付方式4.1 双方确认，本合同的合同价为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
4.2 甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程款的__%；（2）工程进度达到__%后，甲方支付乙方工程款的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的__%；（4）剩余工程款在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。
4.3 甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供等额的正规发票。
五、施工要求5.1 乙方应严格按照国家和地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保施工安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包方（甲方）：汉江集团丹江口物业开发有限责任公司
承包方（乙方）：丹江口恒天水电工程安装公司
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则及结合本工程具体情况，双方达成协议如下：
一、工程名称：汉江集团民欣小区配电房低压配电柜制作安装工程
二、工程地点：大坝二路民欣小区内
三、包方式及工作内容
1、本工程由甲方采取总包方式承包给乙方；
2、工作内容：配电柜及柜内空气开关等配电装置的制作安装，变压器出线敷设和搭接，配电柜、空气开关等设备的检验。
四、双方责任：
1、甲方负责及时做好配电房土建工作；
2、乙方应对工程实行“四包”即包工程总价、包质量、包工期、包安全；做到文明施工；同时施工用机具，安全设施及用具由乙方自行负责解决。
五、工程质量
本工程为电力设备安装项目，根据本工程特点，乙方施工人员必须具有相应工程的技术素质，施工中乙方必须有专人负责，严格按照相关电力设备安装施工规范的要求施工，对所承包施工项目实行作业
自检，确保工程质量达到合格标准。
并要通过电力管理部门的验收合格。
六、安全
乙方在承建此工程施工中，必须高度重视安全，加强对职工的安全生产教育，严格按操作规程施工，做到“我不伤害自己，我不伤害他人”，作业时要戴好安全帽。
七、工期
本工程从二○○二年十月二十日开工至二○○二年十月三十日完工，工期为十天。
八、违约处理
1、因乙方原因造成的工期延误，工期顺延；
2、施工期间因乙方责任导致的伤亡事故，由乙方承担，甲方不负责任，并处以乙方200元罚款；
3、工程质量未达到合格或未通过竣工验收，所发生的一切经济损失由乙方负责，并处以乙方1000元罚款；
4、在合同规定的工期内，因乙方原因工期每超过一天处以100元罚款。
九、合同价款及付款方式
本工程总价：（人民币）玖仟伍佰圆整（9500.00）
付款方式：工程完工，经有关部门验收合格后付工程款100%，计（人民币）玖仟伍佰圆整。
十、保修
工程保修期一年，保修期内由于乙方施工发生的质量事故，所有费用由乙方承担，保修期过后，无质量问题，甲方将工程质量保证金退还给乙方。
十一、未尽事宜，双方协商解决。
十二、本协议一式肆份，甲、乙双方各执二份；经甲、乙双方签字、盖章后生效。
甲方（盖章）乙方（盖章）
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
签订时间：二○○二年十月二十日。