习题6 建设工程施工合同管理
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
建设工程合同管理第六章建设工程施工合同管理考试题目
建设工程合同管理第六章建设工程施工合同管理考试题目1. 什么是建设工程施工合同？它有哪些基本要素？建设工程施工合同是指建设工程施工承包人与施工业主之间签订的关于建设工程施工的合同。
其基本要素包括合同的名称、施工地点、合同工程的名称和标的、工程金额和工期、质量要求、进度计划、付款方式、保证金、违约责任以及合同的签订日期和各方代表的署名等。
2. 建设工程施工合同管理的目的是什么？建设工程施工合同管理的主要目的在于确保合同的履行，维护企业的合法权益，防止建设工程施工合同纠纷的发生，保障建设工程质量，推进施工进程，最终实现合同工程的按期交付。
3. 建设工程施工合同管理需要注意哪些问题？（1）合同设计：应当根据施工项目的具体情况进行科学规划，确保合同内容明确、条款完备。
（2）合同签订：应当确保合同签订前相关法律手续已经完备，各方代表已经阅读并确认所有条款内容。
（3）工程监理：应当确保工程监督人员在工程施工过程中能够全程监督，随时发现问题并及时解决。
（4）质量控制：应当建立完整的建设工程质量控制系统，向施工承包人提供科学的质量控制方案。
（5）工程变更：应当在变更方案中注明具体变更的内容，施工承包人需要在变更后再次确认变更内容。
同时，要严格控制变更的数量和范围。
4. 在建设工程施工合同管理中，如何进行合同变更？在建设工程施工合同管理中，如果需要对已签订的合同内容进行修改，需要进行合同变更。
合同变更的具体流程如下：（1）变更申请：建设工程业主或施工承包人需要书面向另一方提出变更申请，并说明具体变更要求。
（2）变更评估：对变更申请进行复查和评估，确定变更的可行性和影响范围。
（3）变更协议：在业主与承包人之间达成共识，签订变更协议。
（4）工程变更实施：在签订变更协议后，在实施工程变更时要严格按照协议条款进行变更。
（5）核算调整：要对合同金额和工期进行核算和调整，以确保合同的履行不受影响。
5. 建设工程施工合同管理的主要方式有哪些？建设工程施工合同管理的主要方式有多种，其中比较常见的主要包括：（1）合同管理：建立完善的合同管理制度，全面掌握工程施工合同的内容和执行情况。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
工程合同管理：建设工程施工合同管理习题与答案
一、单选题1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案：D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任正确答案：D3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延C.费用由业主承担，工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案：D4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延D.承包商承担保护费用，工期予以顺延正确答案：C5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。
A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案：D6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案：C7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
工程建设合同管理的考题
工程建设合同管理的考题
1. 单项选择题
下列哪一项不属于工程建设合同的主要组成部分？
A. 工程范围
. 合同价格
C. 付款方式
D. 施工图纸
2. 判断题
在工程建设合同中，变更订单必须由双方共同签字确认才能生效。
（）
3. 简答题
请简述工程建设合同中违约责任的一般条款包括哪些内容？
4. 案例分析题
某建筑公司与业主签订了一份建设工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方同意调整合同价款。
请问：在此情况下，合同管理应注意哪些问题？
5. 论述题
阐述工程建设合同管理的重要性，并举例说明如何有效进行合同风险控制。
6. 计算题
工程项目原定合同总价为1000万元，因材料价格上涨导致实际成本增加了10%，请问按照常规的合同条款，承包商是否有权要求调整合同价款？如果有权，应如何调整？
7. 多项选择题
在进行工程建设合同管理时，以下哪些措施有助于减少争议的发生？
A. 明确合同条款
. 及时沟通协调
C. 强化现场管理
D. 忽视法律咨询
8. 填空题
在工程建设合同中，__________是指合同双方对工程质量、工期等关键性问题的共同认可。
9. 问答题
如果在施工过程中发现设计文件存在错误，作为项目经理，你会采取哪些措施？
10. 综合题
假设你是合同管理专家，现有一建设工程项目因不可抗力事件导致部分工程损坏，需要
重新修复。
请列出在此情况下，合同管理需要考虑的因素和可能的解决方案。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建设工程合同管理题目
《建设工程合同管理》练习题一、单项选择题1、施工单位的合同管理要从（A )开始。
A、编制投标文件B、收到中标通知书C、取得施工许可证D、开工之日2、对于合同工期短且工程合同总价较低的工程,可采用（C )合同。
A、成本加酬金合同B、固定单价C、固定总价D、可调单价3、在下列合同文件中，（ A ）具有优先的解释效力。
A、工程洽商协议书B、施工合同通用条款C、图纸D、施工合同专用条款4、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5、在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任.A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化6、承包人在索赔意向通知提交后的( B ）天内递交正式的索赔报告。
A、14 B。
、28 C。
、7 D、567、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D ）合同。
A、可调价的总价B、不可调价的总价C、单价 D.成本加酬金8、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（ D ）。
A、认定合同有效B、认定合同无效C。
、认定合同成立D、认定合同不成立9、以下不具有签订合同资格的是（ B ）A、总公司B、总公司的经营处C、母公司D、子公司10、质量缺陷责任期最长不超过（ D ）。
A、6个月B、12个月C、1年D、2年二、多项选择题1、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时2、在安全施工方面，( AE ）等应当由发包人承担。
A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任3、施工过程中,工程师根据工程的需要，可以就（ABD )情况发布变更指令。
《建设工程合同管理》习题及答案
一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
(B )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
(B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B)A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
(A )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( A)A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( B)A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B)A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
(A )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(B )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
(A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人(A )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
( B)A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告(B )二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( C)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
习题六建设工程施工合同管理一、单选题1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。
A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料C.做好施工现场地下管线的保护工作D.组织设计交底2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。
A.发包方B.承包方C.设计单位D.总监理工程师3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。
A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。
A.工程师批准B.发包人批准C.承包人自行决定D.承包人通知发包人5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。
A.由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿9．施工合同文本规定，承包方有权（）。
A.分包所承包的部分工程B.分包和转让所承担的工程C.经业主同意分包和转包所承担的工程D.经业主同意分包所承担的部分工程10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师11．我国施工分包单位对分包工作（）。
A.应自行完成分包工程B.可再行分包C.自行完成或再分包D.可转包12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.工程师与承包人共同13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。
A.双方选定B.合同签字地C.施工企业所在地D.建设单位所在地14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。
A.甲方B.乙方C.甲乙任何一方D.甲乙双方共同15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.监理工程师委托人16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。
A.采用工程量表中类似工作价格B.在原价基础上制定C.由监理工程师自行决定D.协商决定17．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）。
A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.承包商承担保护费用，工期予以顺延C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延18．上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，就由（）对他们安全负责。
A.业主B.监理单位C.承包商D.上级主管部门19．我国施工强制保险的险种为（）。
A.施工机械设备险B.人员生命财产险C.意外伤害险D.人员生命财产险和意外伤害险20．由于设备制造原因试车达不到验收要求，由（）承担修理和重新采购费用。
A.设备制造商B.设备采购方C.设备供货商D.施工承包方21．实际施工竣工日期为（）。
A.承包方递送竣工验收报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期D.办理竣工验收手续日期22．已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位23．因不可抗力发生的费用应由（）承担。
A.甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D.甲乙方分别承担24．因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。
A.发包方B.承包方C.发包方和承包方协商D.发包方和承包方共同25．下列行为中，属于不符合暂停施工的是（）。
A.工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工B.工程师未能在规定的时间内提出处理意见，乙方可自行复工C.乙方交送复工要求后，可自行复工D.施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工26．因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。
合同解除后，双方约定的（）条款仍然有效。
A.质量控制B.投资控制C.支付和结算D.担保27．某工程由甲方供应建筑材料。
在施工过程中曾得到监理工程师质量认可的部分工程，竣工验收时发现未达到合同中约定的标准。
由于施工质量缺陷位于工程次要部位，不影响工程的使用，监理工程师征得业主同意后作出不需返工的决定。
对此缺陷工程的处理应为（）。
A.乙方不承担责任，按合同约定的承包价结算B.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费和施工承包价C.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费D.双方协商后要扣除一定幅度的承包价28．某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由（）承担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部29．某合同规定的缺陷责任期为一年。
在试远行过程中，第七个月时由于主机缺陷更新更换，再次运行后的第六个月由于该机组的缺陷再次修理。
按照FIDIC合同条件的规定，此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的第（）个月为止。
A.12B. 19C.24D.2530．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（）A.可自行运出工地B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地31．进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包商（）A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后再施工C.要求监理工程师再次检验D.向业主申请继续施工32．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（）。
A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认33．由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（）承担。
A.业主B.承包商C.设备采购方D.设计方34．根据施工合同范本规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由（）编制竣工决算报告。
A.业主B.承包商C.监理工程师D.设计单位35．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期为（）。
A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿36．施工合同示范文本中定义：在施工中已经发生，经甲方确认后，以增加预算形式支付的合同价款为（）。
A.变动价款B.额外价款C.经济支出D.费用37．施工合同示范文本中，“工期”指（）。
A.合同条件依据的“定额工期”B.协议条款约定的“合同工期”C.施工合同履行的“施工工期”D.招标文件中的“计划工期”38．施工合同承包方对（）承担责任。
A.施工图设计或与工程配套的设计的修改和审定B.分包单位的任何违约和疏忽C.办理有关工程施工的开工手续D.遵守有关部门对施工噪音的管理规定，经业主同意办理有关手续，由此发生的费用39．监理工程师对设备采购合同的管理，在下列内容中，除（）外均为职责范围。
A.设备采购合同订立B.对进场设备进行全面检查C.监督合同的履行D.拒绝不合格设备进入现场40．采购标的数额较大，市场竞争激烈的材料，采用（）方式对采购方比较有利。
A.直接采购B.公开招标C.询价报价签订合同D.间接采购41．某工程部位未请监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）。
A.费用和工期损失由业主承担B.费用和工期损失由承包商承担C.费用由承包商承担，业主给予工期顺延D.费用由业主承担，工期不予顺延42．施工合同示范文本规定，设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的组织工作，应由（）负责。
A.业主B.设计单位C.承包商D.监理单位43．施工合同示范文本规定，一般由（）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产保险，并支付保险费用。
A.甲方B.乙方C.甲方和乙方D.甲方和监理方44．监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（）施工进度计划。
A.承包商编制的B.业主编制的C.监理单位制定并由承包商认可的D.承包商提交并经监理工程师批准的45．施工合同示范文本规定业主应及时与中标的承包商签订施工合同，签订施工合同要求：（）。
A.以招标文件、投标书为依据B.投标书中确定的合同条款不得与签订的施工合同条款相冲突C.合同价原则上应与中标价一致，出现矛盾应以合同价为准D.施工合同签订后承包商的投标保证金不再返还，应抵作质量保证金46．施工合同示范文本规定,（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，分包商负责完成的工程质量不合格A.承包商必须承担违约责任。
B.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化C.承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风D.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更47．应给建设单位的付款被银行延误支付，对施工企业造成的损失由（）承担。
A.银行B.建设单位C.监理单位D.承包方自己二、判断题1．监理工程师在施工现场以口头指令的形式要求承包商完成合同内没有约定的新增土方开挖工作，但在口头指令发布后的48小时内没有给出书面确认指示。
承包商在指令发布后的两天内完成工作，并于口头指令发布后的第三天向监理工程师发出书面通知，说明监理工程师口头指令发布的时间、地点、内容，以及实际完成的工程量，进而提出相应的支付要求。
监理工程师在接到承包商的书面申告后3天内未予任何答复，但在月末支付工程进度款前要求计量变更工程量。
此项要求应视为监理工程师有效指示，承包商必须协助执行。
（）2．进行工程量计量时，对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。