工程合同管理习题
工程合同管理习题及答案
1.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。
A．合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C．标淮及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单2.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A．承包人提请竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日3.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。
施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。
工程师对此事件处理的方案为( )。
A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用顺延合同工期C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用4.在施工合同履行过程中，( )是错误的。
A．工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B．加工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C．承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议D．承包人对工程师的错误指令不承担责任5.为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定( )的最低质量保修期限为5年。
A．地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程 D．设备安装工程6.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。
A．工程师可以拒绝验收B．承包人承担由此发生的费用C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的D．由此造成工期延误不予顺延7.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。
工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
建设工程合同管理历年真题
建设工程合同管理历年真题【真题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方需在规定时间内完成工程建设任务。
由于设计变更，导致工程量增加，乙方提出延长工期和增加费用的要求。
请问：1. 乙方的要求是否有依据？2. 甲方应如何应对这种情况？答案解析：1. 根据《建设工程施工合同管理条例》，因设计变更造成工程量的增减，应当按照合同约定或者有关法律法规的规定进行调整。
因此，乙方的要求在法律上是有依据的。
2. 甲方首先应核实设计变更是否属实，再根据合同条款进行协商，必要时可请第三方机构评估变更对工期和费用的影响，以达成双方认可的调整方案。
【真题二】在一项基础设施项目中，甲方委托乙方进行施工，并约定了严格的质量标准。
工程完工后，甲方发现部分工程质量不符合约定标准，要求乙方返工。
乙方认为质量问题是由于甲方提供的材料不合格所致。
请问：1. 这种情况下，责任应如何划分？2. 若甲方提供的材料确实存在问题，乙方应该如何维权？答案解析：1. 根据《民法典》的相关规定，如果质量问题确实是因为甲方提供的材料不合格造成的，乙方不应承担返工的责任。
责任应由甲方承担，并且甲方应赔偿乙方因此产生的损失。
2. 乙方应及时收集证据，包括不合格材料的检测报告、施工日志、相关通信记录等，以证明质量问题的成因。
之后，乙方可以向甲方提出书面索赔，或者通过法律途径解决争议。
【真题三】某工程项目中，甲乙双方签订合同，约定了违约金条款。
在施工过程中，乙方未能按期完成工程进度，甲方要求支付违约金。
乙方认为延误是由于不可抗力因素导致的，不应支付违约金。
请问：1. 不可抗力如何界定？2. 乙方能否免除支付违约金的责任？答案解析：1. 不可抗力通常指的是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
《民法典》对此有明确规定，不可抗力是免除违约责任的条件之一。
2. 如果乙方能提供充分证据证明延误确实是由不可抗力因素引起的，且该情况符合合同中对不可抗力的界定，那么乙方有可能免除支付违约金的责任。
练习题3工程合同管理
练习题3单选：1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担2、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( B)A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意3、下列说法错误的是（ D ）A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人B、监理人有权检查施工承包人的试验室C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（ C ）承担。
A、发包人B、工程师C、承包人D、监理单位5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担A、发包人B、工程师C、承包人D、供货单位6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B )。
A、办理土地征用B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C、组织竣工验收D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C ）后推迟开工日期。
A、需承包人书面通知工程师B、应经建设行政主管部门批准C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人9、设计合同生效的时间是指( C )之日。
A、设计人收到中标通知书B、当事人双方在合同签字盖章C、设计人收到发包人的定金D、设计人实际开始工作10.监理合同有效期是指（ D ）A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至工程验收合格日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中A.建设工程委托监理合同B.通用条件C.专用条件D.协议书12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交货)时限，（D）。
工程合同管理练习题
工程合同管理练习题一、单选题1、质量事前控制包括（）。
A、开工报告审核B、施工安装工艺过程C、施工过程中设计及图纸审查D、中间产品质量控制2、业主供应的材料和设备，施工单位要负责（）。
A、购买B、运输C、付款D、验收3、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出（）的要求。
A、费用和（或）利润的补偿B、工期顺延和（或）利润的补偿C、经济补偿和（或）工期顺延D、经济补偿和（或）利润补偿4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后（）天发出。
A、7B、14C、28D、305、建立安全例会制度，（）组织全员进行一次安全生产例会。
A、每天B、每周C、每旬D、每月6、下列选项中，最普遍的证据是（）。
A、书证B、物证C、电子数据D、当事人陈述7、索赔成败的关键因素之一是（）。
A、反索赔B、索赔的证据C、索赔的技巧D、索赔的及时性8、下列属于技术控制的是（）。
A、以技术为先导，加强施工工艺管理B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员C、材料的使用情况应做好记录D、根据工程所需配齐所有计量器具9、下列关于索赔描述正确的是（）。
A、索赔是双向的B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔C、索赔只能是承包人向发包人索赔D、索赔可以是发包人向承包人索赔10、下列（）不属于实施策划的主要任务。
A、项目目标的分析和再论证B、项目实施的组织策划C、项目实施的管理策划D、项目实施的资源策划11、下列属于强制性保险的是（）。
A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、农民工工伤保险D、施工人员意外伤害险12、因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由_____承担。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人13、发包人在收到承包人的变更报价书后的（）天内，商定或确定变更价格，否则视为该报价书已被确认。
A、7B、14C、28D、3014、下列属于组织保障措施中的四级计划的是（）。
建设工程合同管理题库
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建筑工程合同管理试题
建筑工程合同管理试题
1. 关于建筑工程合同管理的原则有哪些？
2. 建筑工程合同管理的目标是什么？
3. 哪些人员在建筑工程合同管理中起到重要的作用？
4. 建筑工程合同管理中需要注意的法律问题有哪些？
5. 如何进行建筑工程合同管理中的成本控制？
6. 建筑工程合同管理中的风险管理措施有哪些？
7. 如何进行建筑工程合同管理中的质量管理？
8. 建筑工程合同管理中的合同变更如何处理？
9. 如何进行建筑工程合同管理中的进度控制？
10. 建筑工程合同管理中的报告和沟通如何进行？
11. 建筑工程合同管理中常见的纠纷及解决方法有哪些？
12. 如何评估建筑工程合同管理的绩效？
13. 建筑工程合同管理中的材料采购和供应如何管理？
14. 如何进行建筑工程合同管理的合同归档？
15. 基于建筑工程合同管理的经验教训，你觉得有哪些可以提升管理效率的方法？。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一阶段基础测验一、单选1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
（分数：2 分）A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人标准答案是：C。
您的答案是：2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
（分数：2 分）A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员标准答案是：A。
您的答案是：3、下列财产中，（）不得抵押。
（分数：2 分）A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具标准答案是：A。
您的答案是：4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
（分数：2 分）A. 2B. 3C. 5D. 7标准答案是：B。
您的答案是：5、合同争议的解决顺序为（（分数：2 分）A. 和解—调解—仲裁—诉讼B. 调解—和解—仲裁—诉讼C. 和解—调解—诉讼—仲裁D. 调解—和解—诉讼—仲裁标准答案是：A。
您的答案是：6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
（分数：2 分）A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验标准答案是：C。
您的答案是：二、多选1、我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（）。
（分数：3 分）A. 明确投标有效时间不超过18dB. 明确评标原则和评标方法C. 招标文件的修改，可用各种形式通知所有招标文件接收人D. 明确提前工期奖的计算办法标准答案是：BD。
您的答案是：2、建设项目招标投标的意义主要有（）。
（分数：3 分）A. 基本形成了由市场定价的价格机制B. 能够不断降低社会平均劳动消耗水平C. 约选择施工单位的时间D. 于供求双方更好地相互选择标准答案是：ABD。
您的答案是：3、施工招标文件应包括（）内容。
（分数：3 分）A. 投标须知B. 投标函C. 拟签定合同的主要条款D. 投标函的格式及附录标准答案是：BCD。
您的答案是：4、投标文件应当包括的内容有（）。
（分数：3 分）A. 投标函B. 投标邀请书C. 投标报价D. 施工组织设计标准答案是：ACD。
您的答案是：再次测验第二阶段基础测验一、单选1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（）（分数：2 分） A. 没收全部定金补偿损失 B. 要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%标准答案是：A。
您的答案是：2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
（分数：2 分） A. 合同签字日起按投标文件中承诺 B. 合同签字日起按招标文件中要求 C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D.合同约定的开工日起按招标文件中要求标准答案是：D。
您的答案是：3、初步评审中的资格评审标准，包括（）等（分数：2 分） A. 施工方案 B. 投标文件格式符合性 C. 资质等级 D.报价构成标准答案是：C。
您的答案是：4、按索赔的处理方式，可将索赔分为（）。
（分数：2 分） A. 合同内索赔、合同外索赔 B. 工程延误索赔、工程变更索赔 C. 工期索赔、费用索赔 D.工程加速索赔、意外风险标准答案是：B。
您的答案是：5、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。
（分数：2 分） A. 工程量清单应以表格形式表现 B. 程量清单是招标文件的组成部分 C. 工程量清单可由招标人编制 D.工程量清单是由招标人提供的文件标准答案是：A。
您的答案是：6、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是( ) （分数：2 分） A. 对招标文件进行认真透彻的分析研究 B.对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C. 对施工图进行仔细的理解 D.认真对待招标单位答疑会标准答案是：B。
您的答案是：二、多选1、采用工料单价法编制标底时，各分项工程的单价中应包括（）。
（分数：3 分） A. 人工费 B. 材料费 C. 机械使用费 D.其他直接费标准答案是：ABCD。
您的答案是：2、投标文件的技术性评审包括（）。
（分数：3 分） A. 实质上响应程度 B. 质量控制措施 C. 方案可行性评估和关键工序评估 D.环境污染的保护措施评估标准答案是：CD。
您的答案是：3、开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括（）。
（分数：3 分） A. 未密封递送的标书 B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C. 关键内容字迹、无法辨认的标书 D.没有委托代理人印章的标书标准答案是：BC。
您的答案是：4、编制标底应遵循的原则有（）。
（分数：3 分） A. 工程项目划分、计量单位、计算规则统一 B. 按工程项目类别计价 C.应包括不可预见费、赶工措施费等 D. 应考虑市场变化标准答案是：BCD。
您的答案是：再次测验第三阶段基础测验一、单选1、建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，（）人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。
（分数：2 分） A.公开招标 B. 邀请投标 C. 邀请议标 D.公开招标和邀请投标标准答案是：D。
您的答案是：2、关于施工招标的范围，下列说法正确的是（）。
（分数：2 分） A. 可以是单位工程的分部、分项工程招标 B. 只能是单项工程招标 C.可以是全部工程、单位工程、特殊专业工程招标 D.只能是单位工程招标标准答案是：D。
您的答案是：3、工程施工招标的标底可由（）编制。
（分数：2 分） A. 招标单位 B. 施工单位 C. 招标管理机构 D.定额管理单位标准答案是：A。
您的答案是：4、设备、材料采购可通过邀请招标方式选定设备、材料供应商。
这种方式一般适用于（）。
（分数：2 分） A. 采购额在100万美圆以上 B.合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长 C. 不宜进行公开采购的事项 D.现货采购或价值较小的标准规格产品标准答案是：C。
您的答案是：5、对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，其费用（）。
（分数：2 分） A.属合同约定幅度以内的，应执行调整后的综合单价 B.属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价 C.由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。
D.视为承包人的风险标准答案是：B。
您的答案是：6、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（）（分数：2 分） A. 工程量清单 B.实际工程量 C. 包方保送的工程量 D.合同中的工程量标准答案是：B。
您的答案是：二、多选1、建筑市场的主体包括（）。
（分数：3 分） A. 业主 B. 承包商 C. 工程监理公司 D.招标代理机构标准答案是：ABCD。
您的答案是：2、成本加酬金合同最适用于以下那些工程（）。
（分数：3 分） A. 边设计，边施工的紧急工程 B. 新型工程项目 C.工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程 D.灾后修复工程标准答案是：ABD。
您的答案是：3、（）属于要约邀请（分数：3 分） A.寄送的价目表 B. 招标公告 C. 拍卖公告 D.投标书标准答案是：ABC。
您的答案是：4、工程变更包括（）。
（分数：3 分） A.工程量变更 B. 设计变更 C. 新增工程 D. 当事人变更标准答案是：ABC。
您的答案是：再次测验第四阶段基础测验一、单选1、投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（）。
（分数：2 分） A.允许投标单位补充填写 B. 视为废标 C. 退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中标准答案是：D。
您的答案是：2、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位。
（分数：2 分） A.总得分最低 B. 得分最高 C. 投标价最低 D.投标价最高标准答案是：B。
您的答案是：3、建设项目总承包招投标,它是指从( )的招投标.（分数：2 分） A. 从项目建议书开始,到竣工投产、交付使用 B. 从可行性研究开始,到竣工投产 C. 从破土动工开始,到竣工投产 D.从破土动工开始,到竣工验收标准答案是：A。
您的答案是：4、不属于施工投标文件的内容有（）。
（分数：2 分） A. 投标函 B. 投标报价 C. 拟签订合同的主要条款 D.施工方案标准答案是：C。
您的答案是：5、评标活动应遵循( )原则（分数：2 分） A. 竞争优先 B. 公平、公正、科学择 C. 质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行 D.规范性与灵活性相结合标准答案是：B。
您的答案是：6、中标通知书发出（）内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。
（分数：2 分） A. 15天 B. 20 C. 25 D.30标准答案是：D。
您的答案是：二、多选1、根据《招标投标法》中招标程序的规定，在发售招标文件之前需要进行的工作包括（）。
（分数：3 分） A. 发布招标公告或发出投标邀请书 B.对潜在投标人进行资质审查 C. 组织投标人踏勘现场 D.成立招标组织标准答案是：ABD。
您的答案是：2、狭义的建筑市场( )。
（分数：3 分） A.一般指有形建筑市场 B. 一般指无形建筑市场 C. 它是以工程承发包交易活动为主要内容 D.它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称标准答案是：AC。
您的答案是：3、工程施工招标一般划分为( )三个阶段（分数：3 分） A. 招标准备 B. 招标实施 C. 定标签约 D.屡约标准答案是：ABC。
您的答案是：4、关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）（分数：3 分） A. 在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项 B.在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C.补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D.细微偏差不影响投标文件的有效性标准答案是：ABC。
您的答案是：再次测验五阶段基础测验一、单选1、公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（）。
（分数：2 分） A. 是否解答投标单位的答疑 B. 是否组织现场考察 C. 是否公开开标 D.是否进行资格预审标准答案是：B。