建造师考试——建设工程合同与合同管理习题
一级建造师《建设工程项目管理》 专题精练 专题精练(二十二) 建设工程合同与合同管理(4)
发包人要求承包人提供保证向分包人付款的付款担保，可以保证工程款真正支付给 实施工程的单位或个人
真题精练： 1.建设工程中采用投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的（ ）。【2011】 A.保证担保 B.抵押担保 C.留置担保 D.定金担保 【答案】A 【解析】基本概念题型，投标保函、履约保函是以人作保，简称人保，即保证担保。 2、下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（ ）。【2012】 A.投标担保 B.支付担保 C.履约担保 D.预付款担保 【答案】B 【解析】支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。 作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用即时支付 到位；一旦业主违约，付款担保人将代为履约，因此保证了承包人的合法权益。 3.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价 的 2%，最高不超过 （ ）万元人民币。【2009 真题】 A.80 B.90 C.100 D.120 【答案】A 【解析】本题考查的是投标保证金的数额。根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定， 施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的 2%，但最高不得超过 80 万元人民币。参见 教材 P279 4、关于履约担保的说法，正确的有（ ）。【2012】 A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B.履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 C.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 D.银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 E.履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模 【答案】DE 【解析】履约担保书由担保公司或者保险公司开具，银行保函分为有条件的银行保函和无条 件的银行保函，建筑行业通常倾向于采用有条件的保函，履约保证金额的大小取决于招标项 目的类型与规模，但必须保证承包人违约时，发包人不受损失。 5.施工承包合同履约担保的有效期始于（ ）之日。【2010】 A.投标截止 B.发出中标通知书 C.施工承包合同签订 D.工程开工
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
一级建造师考试《建设工程项目管理》-建设工程合同与合同管理真题练习
一级建造师考试《建设工程项目管理》建设工程合同与合同管理真题练习[单选题] 1、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。
2017A 成本加固定费用合同是指在工程直接费中加一定比例的报酬费B 最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金C 成本加奖金合同是指对直接成本实报实销,同时确定固定数目的报酬金额D 成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%～75%作为酬金计算的基数正确答案：B答案解析：本题考查的是成本加酬金合同的运用。
选项A，指的是成本加固定比例费用合同。
选项C，指的是最大成本加费用合同。
选项D，指的是成本加奖金合同[单选题] 2、下列财产损失和人身伤害事件中,属于第三者责任险赔偿范围的是（）。
2017A 项目承包商在施工工地的财产损失B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失正确答案：D答案解析：本题考查的是工程保险种类。
第三者责任险是指由于施工的原因导致项目法人和承包人以外的第三人受到财产损失或人身伤害的赔偿。
[单选题] 3、在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（）。
（2016）A 标的价值B 保险金额C 保险费D 实际赔付额正确答案：B答案解析：本保险金额是保险利益的货币价值表现，简称保额，是保险人承担赔偿或给付保险金责任的最高限额。
[单选题] 4、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债券的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。
这种担保方式是（）担保（2014）A 保证B 质押C 抵押D 留置正确答案：C答案解析：抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。
债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。
[单选题] 5、根据《招标投标法实施条件》，对某3000万元挺资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
一级建造师题库第六章 建设工程合同与合同管理[题目答案分离版]
![一级建造师题库第六章 建设工程合同与合同管理[题目答案分离版]](https://img.taocdn.com/s3/m/9272dc5ffe4733687e21aa78.png)
第六章建设工程合同与合同管理[题目答案分离版]字体：大中小一、单项选择题1、客观来讲，建设工程施工招标应具备的条件不包括（）。
A.有招标所需的设计图纸及技术资料B.有相应资金或资金来源已经落实C.招标范围等应当履行核准手续的，已经核准D.投标人已经依法成立【正确答案】：D【答案解析】：选项D应该是招标人已经依法成立。
参见教材P246。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】2、下列关于工程招标代理机构，说法错误的是（）。
A.工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级B.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）3000万元以下的工程招标代理业务C.招标人可自行办理招标事宜，也可委托招标代理机构代为办理招标事宜D.工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务【正确答案】：A【答案解析】：工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。
参见教材P247。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】3、招标人采用邀请招标方式，至少需向（）个以上的法人或其他组织发出投标邀请书。
A.2B.3C.4D.5【正确答案】：B【答案解析】：招标人采用邀请招标方式，应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
参见教材P247。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】4、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前发出。
A.15日B.15个工作日C.5日D.5个工作日【正确答案】：A【答案解析】：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。
参见教材P248。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】5、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，出售资格预审文件的前一项工作是（）。
A.编制资格预审文件B.发布资格预审公告C.对资格预审文件答疑D.澄清资格预审文件【正确答案】：B【答案解析】：资格预审的程序：（1）编制资格预审文件；（2）发布资格预审公告；（3）出售资格预审文件；（4）对资格预审文件答疑；（5）报送资格预审文件；（6）澄清资格预审文件；（7）评审资格预审文件。
2023建设工程合同管理真题
2023建设工程合同管理真题真题内容1. 合同的订立：甲方与乙方就某建筑工程项目达成一致，签订了工程施工合同。
合同规定了工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款及支付方式等。
2. 工程变更：在施工过程中，因设计变更导致部分工程量增加，甲乙双方应如何协商处理？3. 违约责任：乙方未能按照合同约定的工期完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应承担何种责任？4. 质量保证：工程质量不符合合同约定的标准，乙方应如何进行整改？5. 结算与支付：工程完工后，双方在结算时发现实际工程量与合同不符，应如何解决？真题解析合同的订立合同的订立是合同管理的起点。
在本案例中，甲乙双方已经就工程的主要条款达成了一致，并签订了合同。
这是后续所有管理活动的基础。
工程变更工程变更是施工过程中常见的情况，它可能由设计调整、现场条件变化等因素引起。
面对变更，首先应参照合同中的变更条款进行处理。
如果合同中未明确规定，那么甲乙双方应通过友好协商，确定变更的内容、影响的成本和工期等，并对原合同进行相应的修改。
违约责任违约责任是合同执行过程中的重要环节。
在本案例中，乙方未能按期完成工程，构成违约。
根据合同条款，乙方可能需要支付违约金或承担其他形式的赔偿责任。
具体责任应根据合同中的违约条款和实际损失来确定。
质量保证工程质量是合同履行的核心。
如果工程不符合质量标准，乙方应负责无偿修复或重做不合格的部分。
乙方还应采取措施防止类似问题再次发生，确保整个工程的质量达到合同要求。
结算与支付结算与支付是合同履行的最后阶段。
当发现实际工程量与合同不符时，应首先查明原因。
如果是由于乙方的错误导致，应由乙方承担责任；如果是设计变更等原因，应根据之前的协商结果进行调整。
结算时应确保所有费用的计算准确无误，并且符合合同规定。
一级建造师《建设工程项目管理》 专题精练 专题精练(二十一) 建设工程合同与合同管理(3)
2、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），承包人应提供总 包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（ ）【2012】 A.承包进度要求 B.项目业主的情况 C.违约责任的条款 D.承包工程的价格内容 【答案】D 【解析】在工程承包人的主要责任和义务中，承包人应提供总承包合同（有关承包工程的价 格内容除外）供分包人查阅，分包人应全面了解总承包合同的各项规定（有关承包工程的价 格内容除外）。 知识点 4：施工劳务分包合同的内容
制定一个估算指标时可采用这种形式。
最大成本加费用
合同
在非代理型（风险型）CM 模式的合同中就采用这种方式。
真题精练：
5
1、某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算 结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价 300 元/m3 误作为 30 元/m3 的结 果，对此，业主有权（ ）【2012】 A.以总价为准调整单价 B.以单价为准调整总价 C.要求投标者重新提报混凝土单价 D.将该投标文件作处理 【答案】B 【解析】单价合同的特点是单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作 修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 2.当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情 况有（ ）。 【2009】 A.工程量发生比较大的变化 B.承包商自身成本发生比较大的变化 C.业主资金不到位 D.通货膨胀达到一定水平 E.国家相关政策发生变化 【答案】ADE 【解析】本题考查的是变动单价合同下的单价调整问题。当采用变动单价合同时，合同双方 可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应 该约定如何对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生 变化时,可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。参见教材 P275 3.在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（ ） 【2010】 A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B.全部工程量和通货膨胀的风险 C.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 【答案】B 【解析】本题考核的是固定总价合同风险的承担。采用固定总价合同，双方结算比较简单， 但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险 费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算 错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、 工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。参见教材 P276 4．一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（ ）。【2009】 A.承包商丧失了今后一切的索赔权力 B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿 C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 D.报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费 【答案】D 【解析】本题考查的是固定总价合同的运用。采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是 由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。 承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。参见教材 P276 5.某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用
建设工程合同管理题目
《建设工程合同管理》练习题一、单项选择题1、施工单位的合同管理要从（A )开始。
A、编制投标文件B、收到中标通知书C、取得施工许可证D、开工之日2、对于合同工期短且工程合同总价较低的工程,可采用（C )合同。
A、成本加酬金合同B、固定单价C、固定总价D、可调单价3、在下列合同文件中，（ A ）具有优先的解释效力。
A、工程洽商协议书B、施工合同通用条款C、图纸D、施工合同专用条款4、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5、在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任.A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化6、承包人在索赔意向通知提交后的( B ）天内递交正式的索赔报告。
A、14 B。
、28 C。
、7 D、567、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D ）合同。
A、可调价的总价B、不可调价的总价C、单价 D.成本加酬金8、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（ D ）。
A、认定合同有效B、认定合同无效C。
、认定合同成立D、认定合同不成立9、以下不具有签订合同资格的是（ B ）A、总公司B、总公司的经营处C、母公司D、子公司10、质量缺陷责任期最长不超过（ D ）。
A、6个月B、12个月C、1年D、2年二、多项选择题1、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时2、在安全施工方面，( AE ）等应当由发包人承担。
A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任3、施工过程中,工程师根据工程的需要，可以就（ABD )情况发布变更指令。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建造师考试——建设工程合同与合同管理习题一、单项选择题1、公开招标是指（）。
A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D．有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
天天天天3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。
A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。
A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。
A．合同应明确双方责任B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（）。
A．公开招标方式B．邀请招标C．有限招标D．其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行（）。
A．资格预审资料分析B．发出资格预审通知书C．发布资格预审通告D．发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。
A．l－2人B．l－3人C．1－4人D．1－5人9、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A．2 B．3C．5 D．610、建设工程合同的最基本要素是（）。
A．标的B．承包人和发包人C．时间D．地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（; ）。
A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A．预付款B．工程进度款C．退还保留金D．价格调整条款13、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A．关于工程交付B．工程量及价格单C．关于合同图纸D．关于施工占地14、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A．勘察B．设计C．施工D．造价15、BOT合同又称（）。
A．特许权协议书B．工程项目总承包合同C．单位工程施工承包合同D．勘察、设计或施工总承包合同16、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（GM1999-0201）的是（）。
A．《协议书》B．《通用条款》C．《专用条款》》D．《建设工程质量管理条例》17、工程分包是针对（）而言。
A．总承包 B ．专业工程分包C．劳务作业分包D．转包18、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（）。
A．工程质量标准B．工期C．工程变更D．质量与安全19、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（）。
A．保障、保险及担保B．合同的生效C．质量与安全D．双方一般权利和义务20、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（）。
A．词语定义及合同文件B．分包工程概况C．竣工验收与结算D．工期21、下列不属劳动报酬采用的方式的是（）。
A．固定劳动报酬（含管理费）B．按确认的工时计算C．按确认的M程量计算D．按确认的质量计算22、工程承包人确认结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A．13 B．14C．15 D．1623、劳务分包人和M程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（ ）。
A．按本合同关于争议的约定处理B．《协议书》C《通用条款》D．《专用条款》24、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（）天。
A．28 B．27C．26 D．2525、索赔程序和争执的解决主要分析（）。
A．争执的解决方式B.任的开始C．工程所有权的转让D．承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始26、建设工程合同实施控制的作用是（）。
A．通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标B．分析合同执行差异的原因C．分析合同差异的责任D．问题的处理27、下列不属于合同诊断的内容的是（）。
A．技术措施B．问题的处理C．分析合同差异责任D．分析合同执行差异的责仟28、下列不属于工程问题的四类措施的是（）。
A．问题的处理B．技术措施C．经济措施D．合同措施29、下列不属于合同资料种类的是（）。
A．合同分析资料。
B．工程实施中产生的各种资料C．工程实施中的各种记录、施工日记等D．合同资料的收集30、下列不属于资料文档管理的内容的是（）。
A．合同分析资料B．合同资料的收集C．资料整理D．资料的归档31、以下关于索赔的说法不正确的是（）。
A．索赔是相互的B．索赔是双向的C．发包人不可以向承包人索赔D．承包人可以向发包人索赔32、索赔按索赔当事人分类包括（）。
A．承包人与发包人之间索赔B．发包人与分包人之间索赔C．发包人与供货人之间索赔D．发包人与保险人之间的索赔33、索赔按索赔要求分类包括（）。
A．工期索赔B．工程终止索赔C．工程变更索赔D．工程拖延索赔34、下列不属于建设工程反索赔特点的是（）。
A．索赔与反索赔同时性B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿D．工程质量缺陷反索赔35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是（）。
A．公开招标B．间接采购方式 C．邀请招标D．直接采购方式36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是（）。
A．标的B．数量C．质量D．时间37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是（）。
A．监理人义务B．委托人义务C．委托人权力D．外部条件包括的内容38、下列不属于NEC的核心条款内容的是（）。
A．总则B．单价C．工期D．权利39、下列不属于NEC合同条件体系的合同形式的是（）。
A．总价合同B．总目标总价合同C．单价合同D．工程管理合同40、NEC的主要特征不包括（）。
A．适用范围广B．为项目提供动力C．简明清晰D．速度快41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是（）。
A．合同管理B．计划管理C．成本管理D．工程进度管理42、下列属于FIDIC合同条件（纠纷的解决）规定的程序的是（）。
A．早期预警程序B．补偿事件程序C．友好协商D．裁决人程序43、国际工程承包合同订立的最主要形式是（）。
A．招标B．投标C．公开招标D．邀请招标44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是（）。
A．开标B．招标文件的修改C．评标D．授予合同45、国际工程合同包括（）。
A．国际工程招标B．国际工程承包C．国际工程投标D．国际工程开标46、国际工程的概念为（）。
A．国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业B．国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程C．国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等D．国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议47、关于工期的索赔不包括（）。
A．关于延展工期的索赔B．由于延误产生损失的索赔C．由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔D．赶工费用的索赔48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有（）。
A．有关合同文件的组成问题引起索赔B．关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔C．关于合同文件有效性引起的索赔D．因图纸或工程量表中的错误而索赔二、多项选择题1、支付担保的形式有（）A．银行保函B．履约保证金C．担保公司担保D．抵押或者质押E．银行汇票2、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（）。
A．发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务B．一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任C．一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任D．提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件E．支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施3、进行合同分析是基于（）原因。
A．合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B．同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系C．工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响D．合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险E．合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容4、承包人的主要任务有（）。
A．明确承包人的总任务，即合同标的B．明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义C．明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天D．明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示E．承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款5、下列关于合同价格分析中正确的是（）。
A．合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B．工程计量程序，工程款结算方法和程序C．合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定D．拖欠工程款的合同责任E．对合同中明示的法律应重点分析6、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（）。
A．索赔的内容、方式及数额B．索赔的程序C．争执的解决方式和程序D．仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等E．索赔的金额7、合同控制依据的内容包括（）。
A．合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据B．各种实际的工程文件，如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等C．对于合同执行差异的原因，对合同实施控制D．工程管理人员每天对现场情况的书面记录E．合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束8、合同资料的种类有（）。
A．合同资料B．合同分析资料C．工程实施中产生的各种资料D．工程实施中的各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等E．原始资料9、按索赔当事人的不同可分为（）。