-建筑工程合同管理习题一
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
建筑工程合同管理题目
1.建筑工程合同中最基本的要素之一，明确规定了合同双方权利义务的文件是：A.招标文件B.投标文件C.合同协议书D.施工图设计文件2.在建筑工程合同中，关于工程变更的说法，下列哪项是正确的？A.所有工程变更均需事先获得业主书面同意B.承包商有权自行决定并实施小额工程变更C.工程变更的价款调整应在变更确认后按合同约定进行D.工程变更导致合同价格增加时，业主无需支付额外费用3.下列哪项不属于建筑工程合同中的违约责任形式？A.继续履行合同B.赔偿损失C.口头道歉D.支付违约金4.在FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件下，工程竣工验收后，承包商提交最终结算单并获得认可的期限为：A.竣工之日起14天内B.竣工之日起28天内C.接收证书颁发后42天内D.缺陷责任期结束后14天内5.建筑工程合同中，关于工期的延误，下列哪项情形不属于可合理延期的范畴？A.不可抗力导致的停工B.业主未能及时提供施工场地C.承包商自身管理不善导致的窝工D.设计变更引起的工程量增加6.合同纠纷的解决方式中，最具有法律约束力的途径是：A.双方协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼7.在建筑工程合同中，关于工程预付款的支付，一般约定在何时支付？A.合同签订后立即支付B.承包人提交预付款保函后支付C.工程开工后第一个月支付D.工程进度达到一定比例时支付8.建筑工程合同中，关于质量保修期的规定，以下哪个表述是错误的？A.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算B.基础设施工程的保修期一般为设计文件规定的合理使用年限C.防水工程的质量保修期不得低于1年D.电气管线、给排水管道等安装工程的保修期为2年9.当建筑工程合同出现争议时，若合同中既约定了仲裁又约定了诉讼，则争议解决方式应如何确定？A.优先适用仲裁条款B.优先适用诉讼条款C.仲裁和诉讼均无效，需重新协商D.当事人可自由选择仲裁或诉讼10.下列哪项不属于建筑工程合同中常见的索赔类型？A.工期延误索赔B.不可抗力索赔C.提前竣工奖励索赔D.工程质量缺陷索赔以下是针对建筑工程合同管理领域的10道原创选择题，每个选项均独立一行呈现：11.在建筑工程合同中，明确规定了工程质量的验收标准和程序，这体现了合同的哪项基本原则？A.平等自愿原则B.公平原则C.诚实信用原则D.合法性原则12.下列哪项不属于建筑工程合同变更的常见原因？A.设计图纸修改B.政策法规变化C.施工单位破产D.业主需求调整13.建筑工程合同中的“不可抗力”条款，通常用于规定哪些情况下合同双方可免除或部分免除责任？A.自然灾害B.原材料价格上涨C.工人罢工D.战争或政府行为14.在进行建筑工程合同谈判时，以下哪项内容通常不是谈判的重点？A.工程款支付方式B.工程质量保证期C.施工单位员工福利待遇D.工期延误的赔偿条款15.建筑工程合同中的“索赔”是指合同一方因对方违约或未能履行合同义务而提出的何种要求？A.提前支付工程款B.延长工期C.经济补偿或赔偿D.变更合同内容16.下列哪项是建筑工程合同履约过程中，监理方的主要职责之一？A.编制工程预算B.监督工程质量与进度C.筹集项目资金D.设计施工图纸17.当建筑工程合同发生争议时，双方首先应采取的解决方式是？A.提交仲裁机构仲裁B.诉诸法律程序C.友好协商解决D.向上级主管部门申诉18.建筑工程合同中的“分包”行为，必须满足哪些条件才被视为合法有效？（多选）A.经业主同意B.分包单位具备相应资质C.分包内容不得超出总承包范围D.分包合同无需备案19.下列哪项不属于建筑工程合同风险管理的内容？A.识别潜在风险源B.评估风险发生的可能性和影响程度C.制定风险应对策略D.确定工程最终造价20.在建筑工程合同中，关于工程变更的价款调整，通常依据什么原则进行？A.双方协商一致原则B.市场价格浮动原则C.合同约定的计价规则或计价方法D.业主单方面决定原则。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
《建设工程合同管理》综合习题(单选、多选、简答、案例分析)
一、单选题1．合同法律关系的客体是指（ D ）。
A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。
A.保证B.抵押C.质押D.留置3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。
A.定金B.抵押C.质押D.保证4．担保合同是属于（B ）。
A.主合同B.从合同C.分包合同D. 无偿合同5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。
A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。
A.同时产生，不同时消灭B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭D.不同时产生，不同时消灭8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。
A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任9．我国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。
A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。
乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。
乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项1.×(V)6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项1.√(V)7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
一建《建筑工程》章节习题：合同管理
一级建造师《建筑工程》章节习题：合同管理1A420000建筑工程项目施工管理1A420200合同管理1[单选题]分包单位拒不服从总包单位的安全生产管理而发生生产安全事故的，则( )。
A.由分包单位承担全部责任B.由分包单位承担主要责任C.由分包单位和总包单位承担连带责任D.由总包单位承担责任参考答案：B2[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，( )d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。
A.7B.14C.28D.56参考答案：C3[单选题]某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由( )承担。
A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司参考答案：C4[单选题]《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含( )。
A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用参考答案：D5[单选题]某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包( )。
A.必须经发包人的同意B.必须经总承包人的同意C.为分包工程再分包，违法D.无须征得同意，合法有效参考答案：D参考解析：《司法解释》第7条规定，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选D。
6[单选题]固定单价合同中，分项工程工程量的风险属于( )。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.工程造价咨询机构参考答案：A7[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201中关于合同文件组成部分：①图纸;②工程预算书;③投标书附件;④有关标准规范。
如果上述文件就同一内容的约定不一致，则其优先解释顺序为( )。
A.③→④→②→①B.①→②→③→④C.①→②→④→③D.③→④→①→②参考答案：D8[多选题]承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有( )。
工程合同管理练习题
工程合同管理练习题一、单选题1、质量事前控制包括（）。
A、开工报告审核B、施工安装工艺过程C、施工过程中设计及图纸审查D、中间产品质量控制2、业主供应的材料和设备，施工单位要负责（）。
A、购买B、运输C、付款D、验收3、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出（）的要求。
A、费用和（或）利润的补偿B、工期顺延和（或）利润的补偿C、经济补偿和（或）工期顺延D、经济补偿和（或）利润补偿4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后（）天发出。
A、7B、14C、28D、305、建立安全例会制度，（）组织全员进行一次安全生产例会。
A、每天B、每周C、每旬D、每月6、下列选项中，最普遍的证据是（）。
A、书证B、物证C、电子数据D、当事人陈述7、索赔成败的关键因素之一是（）。
A、反索赔B、索赔的证据C、索赔的技巧D、索赔的及时性8、下列属于技术控制的是（）。
A、以技术为先导，加强施工工艺管理B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员C、材料的使用情况应做好记录D、根据工程所需配齐所有计量器具9、下列关于索赔描述正确的是（）。
A、索赔是双向的B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔C、索赔只能是承包人向发包人索赔D、索赔可以是发包人向承包人索赔10、下列（）不属于实施策划的主要任务。
A、项目目标的分析和再论证B、项目实施的组织策划C、项目实施的管理策划D、项目实施的资源策划11、下列属于强制性保险的是（）。
A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、农民工工伤保险D、施工人员意外伤害险12、因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由_____承担。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人13、发包人在收到承包人的变更报价书后的（）天内，商定或确定变更价格，否则视为该报价书已被确认。
A、7B、14C、28D、3014、下列属于组织保障措施中的四级计划的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
代理及担保1. 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。
A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的答案：D2.下列关于发展和完善建筑市场的说法正确的是（）。
A．市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为B．市场经济需要依靠行政手段和合同共同规范当事人的交易行为C．计划经济需要依靠行政手段和合同共同规范财产流转关系D．计划经济需要依靠行政手段规范当事人的交易行为答案：A3. 我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
在这些制度中，核心是()。
A．项目法人负责制B．合同管理制度C．招标投标制D．工程监理制答案：B解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
在这些制度中，核心是合同管理制度4. 按完成承包的内容进行划分，建设工程合同不包括（）。
A．建设工程勘察合同B．建设工程设计合同C．建设工程施工合同D．建设工程委托监理合同答案：D5. 发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，该合同称谓（）。
A．建设工程设计施工总承包合同B．EPC 总承包合同C．工程施工总承包合同D．Partnering 总承包合同答案：A6.（多选）按承包的内容划分属于建设工程合同的有（）A．建设工程监理合同B．建设工程勘察合同C．建设工程设计合同D．建设工程施工合同E．建设屋子采购合同答案：BCD7. 关于建设工程主体的说法正确的是（）。
A．建设工程合同主体一般是法人包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人发．B．C．发包人应当具备相应的协调能力D．承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的资质E.资质等级不是划分承包建设工程的约束答案：ABCD8.关于合同法律关系的说法，正确的是（）A．合同法律关系可以没有内容B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭答案：C9. 监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A．注册资金到位B．公司成立C．工商行政管理机关核准登记D．建设行政主管部门颁发资质证书答案：C解析：法人可以分为企业法人和非企业法人两类，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
10. 工程建设单位与某设计单位签订合同，委托该设计单位进行施工图纸设计，该合同法律关系的客体是( )。
A．物B．财C．行为D．智力成果答案： C11. 法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。
A．主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地答案：A解析：法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。
法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。
12. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )A．地震灾害导致施工暂停B．恶劣气候影响施工安全C．社会动乱影响施工进度D．图纸设计错误导致的工程返工答案：D13. 下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是( )。
A．地震灾害导致施工暂停包人只是的工程变更发．B．C．承包人管理不当影响施工进度D．承包人违约导致工程返工答案：A14. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业答案：D解析：本题考核的是“代理”的有关内容。
关于代理的概念和特征：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
15.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．转代理答案：A16. 施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于( )。
A．职务代理B．指定代理C．法定代理D．委托代理答案：D17. 关于代理的说法，正确的有（）。
A．项目经理是施工企业的代理人B．项目总监理工程师是监理单位的代理人C．项目总监理工程师是建设单位的代理人D．如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民亊责任E．如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任答案：ABE18. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。
A．企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B．企业法人的分支机构一律不得作为保证人C．医院可以作为保证人D．学校不得作为保证人答案：D19.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）A．保证法律关系只有两方参加B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D．债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务20. 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为( )。
A．银行l000万元，B银行2000万元B．银行l800万元，B银行l200万元C．B银行各1500万元D．银行2000万元，B银行l000万元答案：A21. 关于抵押的说法，正确的是（）。
A．抵押的财产不转移占有B．抵押的财产应当为抵押人所有C．土地所有权可以作为抵押物D．抵押合同应自登记之日起生效答案：A22. 某施工企业从银行借款1000 万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200 万元，违约金200 万元。
银行经诉讼后,抵押房产被拍卖，得款2000 万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50 万元，则拍卖得款的分配应为（）。
A．全部归银行所有B．返还施工企业550 万元C．返还施工企业600 万元D．返还施工企业750 万元答案：B【解题思路】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。
当事人也可以约定抵押担保的范围。
返还施工企业=2000-（1000+200+200+50）=550 万元23. 施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（）。
A．施工企业所有的汽车B．施工企业所有的支票C．施工企业有处分权的国有土地使用权D．施工企业自有的建筑施工机具E．施工企业所有的房产答案：ACDE24. 根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押物的担保合同。
A．建设用地使用权B．土地承包经营权C．正在建造的建筑物D．机械、车辆答案：D25.根据《担保法》，不得抵押的财产有（）A．建设用地使用权B．正在建造的建筑物C．宅基地的土地使用权原材料．D．E．公立学校的教育设施26. 抵押与质押的区别主要在于（）。
A．担保财产是否为第三人的财产B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C．担保财产是否转移占有D．债权人是否有优先受偿权答案：C27. 施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有( )。
A．汽车B．土地C．土地所有权D．支票E．可以转让的商标专用权答案：ADE28. 根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有（）。
A．出质人只能是债务人B．存款单可以用于质押C．质押必须转移财产占有D．质押必须通过约定建立E．建筑物可以用于质押答案：BCD29. 根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）A．能够留置的财产仅限于动产B．材料采购合同可以采用留置担保C．施工合同可以采用留置担保D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产答案：A30. 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。
A．投标人提供投标保函B．中标人提供担保公司出具的履约保证书C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函D．发包人提供的在建工程留置权担保E．承包人提交的预付款保函答案：ABCE31. 出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。
A．投标人提交的投标文件被确认无效B．投标人在开标前撤回投标文件C．投标人在投标有效期内撤销投标文件D．中标后，投标人拒绝订立合同E．中标后，投标人拒绝订立与投标文件不—致的合同答案：CD32. 投标保证的有效期限从( )之日起计算。
招标文件出售．A．B．投标文件递交C．投标截止D．中标通知书发出答案：C33.下列关于施工合同履约保证金的说法正确的是（）。
A．履约保证金等同于定金B．履约保证金主要担保工期和质量符合合同的约定C．承包商顺利履行完毕自己的义务，招标人必须全额返还承包商D．如果承包商违约，将丧失收回履约保证金的权利，并且不以此为限E．发包人违约，应向承包人双倍返还履约保证金答案：BCD34.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）A．投标文件没有按要求密封B．投标人在投标有效期内撤销投标C．中标人拒绝订立合同D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正答案：A。