工程合同管理试题(带答案)
土木工程合同管理试卷及答案
土木工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 土木工程合同管理的核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 工程监理制C. 招标投标制D. 合同管理制答案：D2. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押答案：D3. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制答案：D4. 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A. 后履行抗辩权B. 追认权C. 拒绝权D. 不安抗辩权答案：B5. 下列选项中不能作为抵押的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物答案：B6. 施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 项目经理答案：B7. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向答案：A8. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D9. 合同的变更不包括（）。
A. 合同标的的变更B. 合同主体的变更C. 合同数量的变更D. 合同质量的变更答案：B10. 合同终止的原因不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 合同到期答案：C11. 违约责任的特征不包括（）。
A. 违约责任是一种合同责任B. 违约责任是一种法律责任C. 违约责任是一种刑事责任D. 违约责任是一种民事责任答案：C12. 下列属于违约行为的是（）。
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题【单选题】1. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同谈判. 合同执行C. 合同变更D. 项目验收答案：D解析：工程合同管理的基本步骤包括合同的谈判、签订、执行以及变更等环节，而项目验收则是整个工程项目管理的一部分，不属于合同管理的范畴。
【多选题】2. 在工程合同中，哪些条款通常被视为关键条款？A. 工期. 质量标准C. 付款方式D. 违约责任答案：ACD解析：工期、质量标准、付款方式和违约责任是构成工程合同核心内容的关键条款，它们对双方的权利义务产生直接影响。
【判断题】3. 工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
答案：错误解析：虽然工程合同具有法律约束力，但在特定条件下，如双方同意或因不可抗力等情况，合同可以进行适当的变更。
【简答题】4. 请简要描述工程合同管理的重要性，并举例说明。
答案：（参考答案）工程合同管理对于确保工程项目按预定的质量、成本和时间完成至关重要。
例如，通过有效的合同管理，可以确保承包商按照合同约定的标准施工，避免因质量问题导致的返工和延误。
同时，合理的合同管理还有助于解决项目实施过程中出现的争议，减少法律风险。
【案例分析题】5. 某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同规定了详细的工期和质量要求。
在施工过程中，由于原材料价格上涨导致成本增加，建筑公司希望提高合同价格。
请问在这种情况下，建筑公司应如何合法合理地处理此事？答案：（参考答案）建筑公司首先应查阅合同中关于价格调整的条款，看是否有相关的价格调整机制。
如果合同中有明确规定，应按合同执行；如果没有，建筑公司应与甲方进行沟通协商，提出合理的成本增加证据，并寻求双方认可的解决方案。
如果协商不成，可以根据合同争议解决条款采取仲裁或诉讼等方式解决。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
工程合同管理：建设工程施工合同管理习题与答案
一、单选题1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案：D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任正确答案：D3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延C.费用由业主承担，工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案：D4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延D.承包商承担保护费用，工期予以顺延正确答案：C5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。
A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案：D6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案：C7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
有关于工程合同管理试题7篇
有关于工程合同管理试题7篇篇1一、单项选择题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）请在下列选择题中，选择一个最适合的答案。
1. 合同法的基本原则是什么？A. 公平公正原则B. 意思自治原则C. 诚实信用原则D. 以上都是。
答案：D2. 工程合同的主要类型包括哪些？A. 建筑工程合同、设计合同、采购合同B. 施工合同、采购合同、分包合同C. 咨询合同、施工合同、管理合同D. 以上都是。
答案：D二、多项选择题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）以下选择题至少有两个选项是正确的，请选出所有正确选项。
1. 关于工程合同的变更，以下哪些说法是正确的？A. 变更必须经过双方协商一致B. 变更可以口头形式进行C. 变更可能影响合同的履行期限和费用D. 变更必须书面记录并签字确认。
答案：A C D2. 工程合同的履行过程中，哪些情况属于违约行为？A. 未按照合同约定完成工程B. 工程存在质量问题C. 未按约定支付工程款D. 因不可抗力因素未能履行合同。
答案：A B C三、简答题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）请简要回答下列问题。
1. 工程合同管理的重要性是什么？答：工程合同管理的重要性在于保障工程项目的顺利进行，规范各方的权利和义务，预防和减少纠纷的发生，保护合同当事人的合法权益，确保工程质量和安全。
同时，合同管理也是工程项目成本控制和风险管理的重要手段。
2. 工程合同的履行过程中，应注意哪些问题？答：在工程合同的履行过程中，应注意以下问题：首先，双方应严格遵守合同约定，确保工程质量和进度；其次，应妥善保管与合同相关的文件和资料；再次，注意合同的变更和履行情况的记录；最后，及时沟通协调，处理合同履行过程中的问题和纠纷。
四、案例分析题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）请结合实际情况分析下列案例。
某工程项目中，甲方与乙方签订了施工合同，约定工程期限为一年。
在合同履行过程中，由于政策调整等原因导致工程进度受阻，工期延误。
专升本《工程合同管理》
［试题分类]：专升本《工程合同管理》_11007650［题型]:单选[分数］:21.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )oA.质押B.定金C.抵押D。
保证答案:B2。
依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（）。
A.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地B.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C。
到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换D.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点答案:B3.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（)的市场价履行。
A.订立合同时订立地B。
履行合同时履行地C。
订立合同时履行地D。
履行合同时订立地答案：C4.委托监理合同中所称的“监理人"是指（）。
A.监理单位B.总监理工程师C。
项目监理机构D.监理单位的法定代表人答案:A5.依据施工合同示范文本规定，工程师处理索赔事件的时间为（)天。
A。
21B。
28C.14D.7答案：B6。
依据FIDIC施工合同条件规定，施工遇到（）情况，属于承包商承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致B。
不利于施工的气候条件C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商对施工的干扰答案:B7.FIDIC合同条件规定当全部工程一次颁发工程接收证书时，（)。
A。
不应返还保留金B。
应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的40％C.应全部退还保留金D.应退还一半保留金答案:D8.下列文件中，不属于建设工程施工合同订立时已形成的文件是（)。
A。
工程量清单B.施工合同协议书C。
有关单位签署的工程质量保修书D.工程报价单或预算书答案:C9.下列（）不属于效力待定合同.A。
无代理权人签订的合同B。
限制民事行为能力人签订的经有权人追认的合同C。
无处分权人处分他人财产订立的合同D.当事人签订损失第三方利益的合同答案：D10。
工程管理工程合同管理试题
工程管理工程合同管理试题一、选择题1. 下列哪项不是工程合同管理中常见的风险类型？A. 财务风险. 技术风险C. 合作方风险D. 环境风险答案： C. 合作方风险（应为“合作风险”）2. 在工程合同中，通常用于处理不可预见事件导致成本增加的条款称为？A. 变更条款. 索赔条款C. 违约条款D. 终止条款答案： A. 变更条款二、填空题1. 有效的工程合同管理应当包括对__________、__________和__________的控制。
答案：成本、时间和质量2. 在执行工程项目时，若出现与合同不符的情况，应及时启动__________程序，以保护双方的合法权益。
答案：合同变更三、判断题1. 所有的工程合同都必须通过书面形式才能生效。
(错)答案：错误。
虽然书面合同是最常见的形式，但在某些情况下口头协议也可能具有法律效力。
2. 在工程合同管理过程中，定期的成本审核和进度评估是不必要的。
(错)答案：错误。
定期的成本审核和进度评估对于有效管理工程项目至关重要。
四、简答题1. 描述在工程合同管理中，如何处理合同争议的基本步骤。
答案：处理合同争议的基本步骤主要包括：识别争议、尝试直接沟通解决、进行中立第三方调解、提交仲裁机构或法院裁决等。
2. 解释为什么风险管理在工程合同管理中占据重要地位。
答案：风险管理在工程合同管理中占据重要地位，因为工程项目往往面临众多不确定性，如设计变更、市场波动、自然灾害等。
通过有效的风险管理，可以在项目早期识别潜在问题，采取措施减轻或避免风险，从而保证项目的顺利完成并控制成本。
五、案例分析题某建筑公司承接了一项商业综合体建设项目，但在施工过程中由于原材料价格上涨导致成本超出预算。
请分析建筑公司应如何运用合同管理知识来应对此类情况，并提出合理的解决方案。
答案：建筑公司首先应检查合同中的相关条款，确认是否有关于原材料价格波动的风险分担机制。
若有明确规定，则按照合同条款操作；若无明确条款，则需与业主协商，寻求通过合同变更或索赔等方式来解决成本超支问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（本大题共 20小题，每小题1分•共20分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1 •建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙•签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】D .书面形式3 .根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】A .合同是当事人意思表示一致的协议B .合同的签订也可以经由当事人一方完成 C.合同的当事人具有平等的民事主体资格 D .合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4 .合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A .合同变更B .合同生效C .合同转让D .合同无效5 .合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C.合同被判定为无效后 D .合同被撤销后6.根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是【】 A . I 年内B . 2年内C . 3年内D . 4年内7.下列表述中，不属于无效合同的是【】 A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益 C.以合法形式掩盖非法目的D .乘人之危订立的合同8.建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A .完整的施工管理资料B .完整的施工技术人员资质证件C.施工单位签署的工程质量保修书D .主要建筑材料的进场试验报告9 .按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是 （）A.安装工程一般不超过合同价的 10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C .建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D .安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求， 若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】A .由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B .由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C .由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延11. 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A.代理与被代理关系 B .雇佣与被雇佣关系 C.委托与被委托关系D .监理与被监理关系12. 依据施工合同示范文本规定， 索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交 【】A .索 赔意向通知 B .现场同期记录C.索赔报告 D .索赔证据A. 拟建办公楼C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 2 •要式合同必须采用【】 A. 口头形式 B. 甲单位和乙单位D. 甲单位的权利和乙单位的义务B .法律规定的形式C. 口头或书面形式13. 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B.工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D.工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担14. 被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求, 程师应当【】 B. 在24小时内给予答复C.在48小时内给予答复 D .提出处理意见15. 根据《建设工程施工合同文本》 中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是 【】A.承 包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B .工程师在 接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C.承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D .承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延16 . FIDIC 合同条件在传统上主要适用于【】 A .国内工程施工 B. 国际工程施工 C.国际和国内询价采购 D .有限国际招标17.在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是 【】A .总包单位 B .承包商C.雇主 D .设计单位18.签订保证合同的当事人应该是 【】A.债权人与债务人 B .保证人与被保证人 C.债权人与保证人D .保证人与债务人19 .在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】 A .和解 B.调解C .仲裁 D .诉讼B. 综合性C.时效性 D .复杂性二、多项选择题（本大题共 5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
21. 依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】 A .运输合同为无偿合同 B.工程施工合同为双务合同C.寄存合同为实践合同 D .勘察设计合同为要式合同 E. 赠与合同为有偿合同 22.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的， 应承担的违约责任包括 【】A .合同继续履行B .采取补救措施C .支付双倍违约金D.返还财产恢复原状 E .赔偿损失23. 某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括【】A .立即给予答复 20 .建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】 A .准确性A .人工费B .材料费 D .管理费 E.利润24.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为调整价格合同C .分包合同C .机械费【】A .专业承包合同B .可D. 成本加酬金合同E .固定价格合同25. 《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】 A .协议书B.通用条款C.专用条款D.工程质量保证书E.承包人承揽工程项目一览表三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16 分）26. 双务合同27. 缺陷通知期28. 建设工程监理29. 不安抗辩权四、简答题（本大题共4小题，每小题6分•共24分）30. 简述无权代理的主要表现形式31•通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？32. 简述《建设工程施工合同）中工程进度款支付的程序。
33. FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？五、计算分析题（本大题共2小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分】34. 在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。
承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3 , 原定工期30天。
合同中工程量增减的约定幅度为10%。
请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？35. 甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。
通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。
乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。
在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。
丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费。
丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。
工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
问题：（1）丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承担责任？（2）《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？建设工程合同（含FIDIC条款试题答案及评分参考（课程代码04231）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1. D2. B3. B4. C 5 B 6. A 7. D8. B9. C 10. A 11.D12. A1D14. B 15. D 16. B17. C18. C19..C20. A_、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21 . BCD22. ABE23. ABCDE24. BDE 25. ABC三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】6分）26. 双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
27. 缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28•建设工程监理一一是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件. 建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。
29. --------------------- 不安抗辩权是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）30. 答：无权代理主要有以下几种情况：（1）根本无权的代理。
（1分）（2）授权行为无效的代理。
（2分）⑶超越代理权范围进行的代理。
（1分）⑷代理权消亡以后的代理。
（2分）31. 答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。
（每项1分，要点答完整6分）32. 答：工程款的支付程序为：（1）在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
（2分）（2）调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
（1分）（3）发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
（2分）（4）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（1分）33. 答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。
（每项0.5分，共4分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。
（2分）五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分）34. 答：承包商可以提出索赔。
因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。
（2分）可索赔工期的工程量为：3600-2700 X （1 + 10%）=630（m3）（4 分）按比例法计算可索赔工期为：630306.362700（110%）X =x +~ 7（天）（4分）35. （1）丙与丁的行为不合法（2分）。