建设工程合同管理作业题库
《建设工程合同管理》题库
《建设工程合同管理》题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，当事人应当遵循以下哪项基本原则？
A. 公平原则
. 诚信原则
C. 平等原则
D. 自愿原则
答案：
2. 根据我国《民法典》，下列哪个不是构成有效合同的必要条件？
A. 合法的目的
. 明确的标的
C. 双方真实意愿表示
D. 合理的价格
答案：D
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若因不可抗力导致一方不能履行合同，则该方必须承担违约责任。
（错）
2. 合同变更或解除应当得到双方当事人的一致同意，并依法办理相关手续。
（对）
三、简答题
1. 请简述建设工程合同的主要条款通常包括哪些内容？
答案：建设工程合同的主要条款通常包括：合同双方的名称和住所、建设地点、建设规模和标准、工程质量、工期、合同价款及支付方式、违约责任等。
2. 如何处理建设工程合同中的索赔问题？
答案：处理建设工程合同中的索赔问题时，首先应明确索赔的原因和依据，然后按照合同约定或相关法律法规的规定进行协商解决。
如果无法协商一致，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、案例分析题
某建筑工程公司与开发商签订了一份建设工程施工合同，但在施工过程中，由于开发商提供的施工图纸存在严重错误，导致工程延期。
请问，在这种情况下，建筑工程公司应该如何维护自己的权益？
参考答案：建筑工程公司首先应与开发商进行沟通，指出图纸错误并要求其纠正。
如果开发商不配合，公司可以根据合同条款和《民法典》的有关规定，要求开发商承担因图纸错误导致的延期责任，并根据实际情况索赔工期延误损失。
如协商不成，可通过法律途径解决。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附答案(后附)
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。
A. 承包人投标书内提交的进度计划B. 施工准备阶段承包人编制的进度计划C. 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D. 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 合同评审主要包括哪些内容？A. 合法性、合规性评审。
B. 合理性、可行性评审。
C. 合同严密性、完整性评审。
D. 与产品或过程有关要求的评审。
E. 项目风险评估正确答案：A,B,C,D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。
A. 合同价的5%B. 合同价的10%C. 台同价的20%D. 合同价的30%4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。
A. 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B. 发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D. 分包人的资质能力不需要进过监理人审查正确答案：D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 《合同法》规定的合同变更条件包括（）。
A. 有效的合同B. 协商一致C. 合同当事人一方确有变更理由和依据D. 须经合同管理机关批准E. 变更内容明确正确答案：A,B,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。
A. 投标报价低的单位B. 资质等级高的单位C. 施工组织设计得分高的单位D. 对招标人提出较多优惠条件的单位正确答案：A,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建筑工程合同管理试题库完整
范文范例指导参考《建筑工程合同管理》课程综合复习资料一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。
4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
6、合同的变更和解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。
7、索赔对业主不利。
8、清单上的数量是承包人实际完成的数量。
9、代位权的行使以债权人怠于行使到期债权危害债权人的债权实现为要件。
10、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。
二、单选题1、工程项目不允许采取的招标方式是 ( )A、公开招标B、邀请招标C、议标D、竞争性招标2、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。
A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、后履行抗辩权D、不安抗辩权3、关于工程量计量，正确的处理方法是 ( )。
A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D、承包人实际完成的 (包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内4、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是 ( )。
word 版整理范文范例指导参考A、委托监理合同B、可行性研究报告C、工程设计合同D、设计招标文件5、设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
A、15 天B、30 天C、60 天D、120 天6、订立合同过程中， ( )是要约。
A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招股说明书7、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是 ( )。
建设工程合同管理题库及答案
1 建设工程合同管理-题库目录001建设工程合同管理法律基础................................................2 002合同法律制度..................................................................3 003建设工程招标管理............................................................6 004建设工程委托监理合同......................................................8 005建设工程勘察设计合同管理................................................10 006建设工程施工合同管理......................................................10 007建设工程物资采购合同管理................................................13 008 FIDIC合同条件下的施工管理.............................................13 009建设工程施工索赔............................................................14 010综合练习........................................................................15 011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）............17 012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）............21 013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）............25 014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)2 001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是(B )。
建设工程合同管理考试题库
建设工程合同管理考试题库单选题1. 建设工程合同管理的主要目的是什么？A. 提高工程质量 . 控制工程成本 C. 缩短工程周期 D. 所有以上选项2. 在合同管理中，以下哪一项不属于合同风险的类型？A. 法律风险 . 市场风险 C. 技术风险 D. 管理风险3. 合同谈判过程中，以下哪个原则是不正确的？A. 公平原则 . 诚实信用原则 C. 利益最大化原则 D. 平等自愿原则4. 关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是？A. 任何一方均可随意变更合同 . 变更必须经双方协商一致 C. 变更可以不经对方同意 D. 变更由第三方决定5. 在建设工程合同履行过程中，如果发生争议，以下哪种解决方式是最优先推荐的？A. 诉讼 . 仲裁 C. 调解 D. 协商多选题6. 建设工程合同管理包括哪些主要内容？A. 合同的签订 . 合同的执行 C. 合同的变更 D. 合同的解除7. 合同风险控制的方法有哪些？A. 风险识别 . 风险评估 C. 风险应对 D. 风险监控8. 合同条款通常包括哪些基本要素？A. 当事人的名称和地址 . 标的物的描述 C. 价格或报酬 D. 履行期限和方式9. 在建设工程合同中，以下哪些属于常见的违约情形？A. 未按约定时间完成工程 . 工程质量不符合约定标准 C. 未支付约定的工程款 D. 未经同意擅自转让合同10. 合同解除的条件包括哪些？A. 当事人协议解除 . 法定解除条件出现 C. 一方严重违约 D. 不可抗力导致无法履行判断题11. 建设工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
(错误)12. 合同管理的目的是为了避免纠纷的发生。
(错误)13. 合同的签订意味着双方权利义务的确立。
(正确)14. 在合同履行过程中，如果一方违约，另一方有权要求赔偿。
(正确)15. 合同的解除必须经过法院判决。
(错误)。
工程建设合同管理题库
工程建设合同管理题库一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本任务的是（）。
A. 合同的订立、履行、变更和解除B. 合同的监督和检查C. 合同的仲裁和诉讼D. 合同的转让和继承2. 下列属于合同的订立阶段的是（）。
A. 合同的履行B. 合同的变更C. 合同的解除D. 合同的谈判和签约3. 下列属于合同履行阶段的是（）。
A. 合同的订立B. 合同的变更C. 合同的解除D. 合同的履行和结算4. 下列属于合同监督阶段的是（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除和违约处理5. 下列属于合同解除的情形的是（）。
A. 当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权解除合同B. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，另一方有权解除合同C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，另一方有权解除合同D. 以上都是6. 下列属于违约责任的情形的是（）。
A. 当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任B. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，对方有权解除合同，并请求赔偿损失C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方有权解除合同，并请求赔偿损失D. 以上都是7. 下列属于合同管理的原则的是（）。
A. 自愿原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 以上都是8. 下列属于合同的特征的是（）。
A. 合同是当事人之间的协议B. 合同是设立、变更、解除民事权利义务关系的法律行为C. 合同是双方法律行为D. 以上都是9. 下列属于合同法的基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 合同公平原则C. 诚实信用原则D. 以上都是10. 下列属于合同的无效情形的是（）。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 以上都是11. 下列属于合同的效力待定情形的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理作业题库1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（）A、发包方B、承包方C、中介服务方D、发包方、承包方和中介服务方组成的2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（）A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同B、建设工程合同不是双务、有偿合同C、建设工程合同是一种要式合同D、建设工程合同是一种诺成合同3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。
A、建筑工程总承包合同B、建筑工程设计合同C、建筑工程承包合同D、建筑工程分包合同4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( )A、总价合同B、单价合同D、成本加酬金合同某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。
合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。
Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元6、建筑工程合同主体一般只能是（）。
A.公民B.法人C.其他组织D.公民和法人7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（）A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
B、货物运输合同C、保险合同D、租赁合同9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。
A、一个月B、五个月C、六个月D、一年10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。
返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。
当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。
A、5B、10C、15D、2011、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。
A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、计量估价合同12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。
A、设计任务书B、总概算C、施工图设计D、初步设计文件13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。
以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—②14、承包人（）A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人B、可以将工程转包或出让C、不征得发包人同意可进行分包D、必须具备组织协调的能力15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括( )。
A、《协议书》B、《通用条款》C、《专用条款》D、《工程质量保修书》16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。
Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是（）。
Ａ.工程量清单Ｂ.工程预算书Ｃ.工程变更协议Ｄ.施工图纸18、项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。
其日常性的工作有（）。
A.代表承包人向发包人提出要求的通知B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫D.做好施工现场保护工作19、发包人应在其所供应点材料设备到货前（），以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
A、24小时B、48小时C、36小时D、72小时20、质量保修期从竣工验收之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，其中，装修工程的最低质量保修期是（）A、5年B、2年C、3年D、1年21、工程预付款主要是用于采购建筑材料。
预付额度，建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作的（）A、10%B、20％C、30％D、40％22、承包人要求的延期开工，如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。
如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，如在协议书约定的开工日期前（）才提出，工期也不予顺延。
A、5天B、10天C、14天D、28天23、下列关于分包合同的履行，说法错误的是（）A、分包工程价款由承包方与分包单位结算B、发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项C、工程分包不能解除承包人任何责任与义务D、分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任24、发包人应在双方计量确认后（）天内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、7B、10C、14D、2825、关于工程变更的说法，错误的是（）。
A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担26、下列关于施工索赔的说法中错误的是（）。
A、索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B、索赔是单向的C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失27、下列关于施工索赔的说法不正确的是（）A、索赔是合同管理的重要环节B、索赔要求提高文档管理的水平C、索赔是计划管理的动力D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段28、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。
A.特定情况下，被迫采用的一种方式B.通常采用的一种方式Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式29、单项索赔（）A、是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B、是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔D、是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔30、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（）（1）意向通知（2）证据资料准备（3）索赔报告的编写（4）提交索赔报告（5）索赔报告评审（6）谈判解决（7）争端的解决A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）B、（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）D、（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）31、下列不属于现场管理费率的计算方法的是（）A、合同百分比法，即管理费比率在合同中规定B、行业平均水平法，即采用公开认可的行业标准费率C、原始估价法D、原始平均水平法32、按FIDIC《土木工程施工合同条件》的规定，其争端解决的程序中，监理工程师应在收到有关的通知后（）内作出决定，并通知业主和承包商。
A、70天B、84天C、74天D、100天33、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、默示索赔承包人发出索赔意向通知后，（）有权不马上处理该项索赔业主B、承包人C、法人D、工程师35、《建筑工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）内给予答复。
A、28天B、29天C、30天D、15天36、施工过程中最高的行为准则是（）A、合同B、法律C、建筑法D、事实37、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（）进行索赔A、第三方B、业主C、工程师D、代理人38、下列选项中说法正确的是（）A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正39、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（）A、工程量表中的单价是综合单价B、停工损失中，以日工费计算C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。
通常采取人工单价乘以折算系数计算D、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别40、解决工程建设索赔最理想的方法是（）A、提交仲裁解决B、工程师分析、解决C、通过协商解决D、第三方介入解决多选题1、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是（）A、合同主体的严格性B、合同标准的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的随意性E、合同形式和程序的严格性2、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。
下列关于其分类方法正确的是( )A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同C、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同E、从承发包的工程范围进行划分，可将建设工程合同分为建设工程总承包合同3、成本加酬金合同( )。
A、承包单位有风险，其报酬往往较高B、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本C、适用于风险很大的项目D、适用于需要立即开展工作的项目E、成本费用按实报销，或由发包人与承包人事先估算、商定出工程成本，在此基础上支付发包人向承包人支付一定酬金4、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是( )A、项目业主B、建设项目的承包单位C、建设项目的总承包单位D、项目的某分包单位E、堪察设计单位5、在建设工程堪察中，委托勘察的，发包人向承包人提交的基础资料有（）A、勘察许可批复B、工程堪察任务委托书C、工程施工详图D、堪察技术要求E、工程所需的坐标与标高资料发包方在合同实施过程中的监管主要体现在（）项目的概预算控制B、勘察设计工作量C、勘察设计工作的质量D、勘察设计进度控制E勘察设计合同管理7、建设监理合同的主体是（）A、业主B、监理单位C、承包商D、监理法人E、发包商8、监理单位应承担以下义务（）。
A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调C、监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作。
帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。