习题6-建设工程施工合同管理
施工组织与管理习题库及参考答案
施工组织与管理习题库及参考答案一、单选题（共71题，每题1分，共71分）1.网络图组成的三要素是( )。
A、工作、节点、箭线B、工作、箭线、线路C、工作、节点、线路D、节点、箭线、线路正确答案：C2.影响建设工程进度的因素有很多,其中( )是最大的干扰因素。
A、资金因素B、人为因素C、材料设备因素D、技术因素正确答案：B3.建筑产品地点的固定性和类型的多样性,决定了建筑产品生产的( )。
A、综合性B、复杂性C、流动性D、个别性正确答案：D4.选择每日作业班数,每班作业人数,是在确定( )参数时需要考虑的。
A、流水节拍B、施工过程数C、施工段数D、流水步距正确答案：A5.关于有节奏流水,下列论述中()是错误的。
A、不同施工过程间的流水节拍也相等B、流水步距为常数C、同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等D、流水步距为最小节拍的整数倍数正确答案：A6.下述施工组织方式中日资源用量最少的是( )。
A、平行施工B、流水施工C、搭接施工D、依次施工正确答案：D7.某工程各流水参数分别为n=5,m=4,k=3天,则其流水步距为( )天。
A、3B、4C、2D、1正确答案：A8.不同施工过程的专业施工队,在同一施工过程上尽可能保持连续作业,在不同施工过程上又能进行最大限度的搭接,描述的是( )方式的特点。
A、流水施工B、顺序施工C、间断施工D、平行施工正确答案：C9.在组织施工的方式中 , 占用工期最长的组织方式是( )施工。
A、流水B、平行C、搭接D、依次正确答案：D10.某工程由 4 个分项工程组成,平面上划分为 4个施工段,各分项工程在各施工段上流水节拍均为3天,该工程工期( )天。
A、18B、15C、21D、12正确答案：C11.网络计划的主要优点是( )。
A、计算方便B、编制简单C、直观易懂D、工作逻辑关系明确正确答案：D12.建筑产品生产过程联系面广,综合性强是由于建筑产品的( )。
A、生产周期长B、体积庞大C、固定性D、多样性正确答案：B13.工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的( )开始。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
招投标及合同管理复习题6
招投标及合同管理复习题一、单项选择1、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书2、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是 ( D )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担3、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为： ( BA、同时履行抗辩权C、先履行一方享有的抗辩权)。
B、后履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权4、( A )是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示A、要约B、承诺C、留置D、定金5、( A )是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A、质押B、定金C、债务的免除D、债务的混同6、当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做 ( D )A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法7、索赔必须以( D )为依据。
A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同8、“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为： ( A )A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、后履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权9、( B )是指受要约人同意要约的意思表示。
工程合同管理：合同法律基本原理习题与答案
一、单选题1、被仲裁机构裁定为可撤销合同，自（）起合同不具备法律效力A.合同撤销日B.一方将撤销申请提交仲裁机构日C.合同签字日D.仲裁机构发出裁决通知书日正确答案：D2、依据合同法规定，（）订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同A.一方以胁迫手段B.恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.违反社会公共利益正确答案：A3、因一方当事人的违约行为造成了对方8万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为6万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金金额为（）万元A.6B.2C.14D.8正确答案：D4、不属于同时履行抗辩权的适用条件是（）A.合同中约定了先后履行顺序B.由同一双务合同产生互负的债务C.当事人另一方未履行债务D.对方的对待给付是可能履行的义务正确答案：A5、追究经济合同违约责任的情况包括（）A.因国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害B.由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害C.履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失D.双方通过协商变更经济合同后使一方受到损失正确答案：C6、一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）A.拒绝履行合同义务B.向行政主管部门申请撤销合同C.向法院请求裁定撤销合同D.单方宣布合同无效正确答案：C7、合同法律关系客体的种类不包含有下列的 ( )A.智力成果B.自然人C.财产D.行为正确答案：B8、不能成为解除合同的理由的是( )A.施工合同当事人协商一致B.承包人将其承包的全部工程转包给他人C.承包人将其工程分包给他人D.因为不可抗力或者非合同当事人的原因，造成工程停建或晚建，致使合同无法履行正确答案：B9、下列当事人（）不能作为合同法律关系的主体A.国家机关B.享有继承权而未成年公民C.自然人D.经济组织内部的职能机构或下属单位正确答案：B10、属于要物合同的有（）A.定金合同B.施工合同C.监理合同D.抵押合同正确答案：A二、判断题1、所有的合同成立时即生效正确答案：×2、《合同法》规定：逾期交付标的物的遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价执行。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建筑工程合同管理试题
建筑工程合同管理试题
1. 关于建筑工程合同管理的原则有哪些？
2. 建筑工程合同管理的目标是什么？
3. 哪些人员在建筑工程合同管理中起到重要的作用？
4. 建筑工程合同管理中需要注意的法律问题有哪些？
5. 如何进行建筑工程合同管理中的成本控制？
6. 建筑工程合同管理中的风险管理措施有哪些？
7. 如何进行建筑工程合同管理中的质量管理？
8. 建筑工程合同管理中的合同变更如何处理？
9. 如何进行建筑工程合同管理中的进度控制？
10. 建筑工程合同管理中的报告和沟通如何进行？
11. 建筑工程合同管理中常见的纠纷及解决方法有哪些？
12. 如何评估建筑工程合同管理的绩效？
13. 建筑工程合同管理中的材料采购和供应如何管理？
14. 如何进行建筑工程合同管理的合同归档？
15. 基于建筑工程合同管理的经验教训，你觉得有哪些可以提升管理效率的方法？。
九大员考试练习题
九大员考试练习题一、法律法规类1. 请列举我国建筑行业相关的法律法规。
2. 根据《建筑法》，建筑工程发包单位应当依法办理哪些手续？3. 简述《劳动合同法》中关于劳动者权益保护的主要内容。
4. 建筑施工企业安全生产许可证的申请条件有哪些？5. 在施工现场，哪些行为属于违反安全生产规定？二、工程技术类1. 请阐述土石方工程施工的基本程序。
2. 简述混凝土工程施工中的质量控制要点。
3. 分析砌体结构施工中的常见质量问题及防治措施。
4. 如何进行建筑防水工程的施工质量控制？5. 高层建筑施工中，垂直运输设备的安全防护措施有哪些？三、施工组织类1. 编制施工组织设计的基本原则是什么？2. 请列举施工进度计划的主要编制方法。
3. 施工平面布置图的设计要点有哪些？4. 如何进行施工现场临时设施规划？5. 施工现场文明施工管理措施包括哪些方面？四、质量安全管理类1. 建筑工程质量管理的基本原则是什么？2. 简述建筑工程质量验收的基本程序。
3. 建筑施工安全事故的分类有哪些？4. 如何进行施工现场安全隐患排查？5. 建筑施工企业安全生产责任制度的主要内容是什么？五、建筑材料类1. 常见建筑材料分为哪几类？2. 水泥的主要技术性能指标有哪些？3. 简述混凝土的组成及各组成部分的作用。
4. 建筑钢材的主要性能指标有哪些？5. 如何进行建筑材料的验收与保管？六、建筑识图类1. 建筑施工图中，常用的图线有哪些？2. 简述建筑平面图的组成及作用。
3. 如何阅读建筑立面图？4. 建筑剖面图的表达内容有哪些？七、施工机具类1. 常用建筑施工机械有哪些？2. 请列举几种常见的混凝土搅拌设备。
3. 建筑施工升降机的安全操作规程包括哪些内容？4. 如何进行建筑施工现场临时用电设备的检查？5. 建筑施工机具的维护保养措施有哪些？八、工程造价类1. 工程造价的组成及计算方法是什么？2. 简述建筑工程预算的编制步骤。
3. 工程量清单计价规范的主要内容有哪些？4. 如何进行建筑工程结算？5. 工程造价控制的主要措施有哪些？九、项目管理类1. 建筑工程项目管理的基本内容是什么？2. 简述建筑工程项目策划的主要任务。
建设工程施工管理练习题和答案解析(Part18)
建设工程施工管理练习题和答案解析（Part18）共2种题型，共90题一、单选题(共60题)1.技术交底的内容主要包括()，施工中应注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案，文明施工和安全防护措施以及成品保护要求。
A：任务分配、施工方法、质量标准和验收标准B：任务范围、施工方法、质量标准和验收标准C：任务分配、施工方法、施工要求和验收标准D：任务范围、施工方法、施工要求和验收标准【答案】：B【解析】：2021/2021教材P166页一、技术交底技术交底的内容主要包括：任务范围、施工方法、质量标准和验收标准，施工中应注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案，文明施工和安全防护措施以及成品保护要求等。
2.（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收,应采取的做法是（）.A：经原设计单位复核后予以验收B：经检测单位签定后予以验收C：按验收程序重新组织验收D：按技术处理方案和协商文件进行验收【答案】：C【解析】：P171-174对质量不符合要求的处理分以下情况:第一种情况，是指在检验批验收时，其主控项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项数不符合检验规定的要求时，应及时进行处理。
其中，严重的缺陷应推倒重。
一般的缺陷通过返修或更换器具、设备予以处理，应允许在施工单位采取相应的措施消除缺陷后重新验收。
重新验收结果如能够符合相应的专业工程质量验收规范要求，则应认为该检验批合格。
3.由于业主原因，造成工期延长。
在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的（）。
A：人工费B：利润C：管理费D：间接费【答案】：C【解析】：2021/2021教材P85页管理费。
此项又可分为现场管理费和企业管理费两部分，由于两者的计算方法不一样，所以在审核过程中应区别对待。
@##4.工程施工质量验收资料不包括（）。
A：施工现场质量管理检查记录B：隐蔽工程检查记录C：分项工程质量验收记录D：检验批质量验收记录【答案】：B【解析】：2021/2021教材P289页工程施工质量验收资料内容包括：1.施工现场质量管理检查记录；2.单位（子单位）工程质量竣工验收记录；3.分部（子分部）工程质量验收记录文件；4.分项工程质量验收记录文件；5.检验批质量验收记录文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
习题六建设工程施工合同管理一、单选题1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。
A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料C.做好施工现场地下管线的保护工作D.组织设计交底2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。
A.发包方B.承包方C.设计单位D.总监理工程师3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。
A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。
A.工程师批准B.发包人批准C.承包人自行决定D.承包人通知发包人5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。
A.由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿9．施工合同文本规定，承包方有权（）。
A.分包所承包的部分工程B.分包和转让所承担的工程C.经业主同意分包和转包所承担的工程D.经业主同意分包所承担的部分工程10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师11．我国施工分包单位对分包工作（）。
A.应自行完成分包工程B.可再行分包C.自行完成或再分包D.可转包12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.工程师与承包人共同13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。
A.双方选定B.合同签字地C.施工企业所在地D.建设单位所在地14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。
A.甲方B.乙方C.甲乙任何一方D.甲乙双方共同15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.监理工程师委托人16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。
A.采用工程量表中类似工作价格B.在原价基础上制定C.由监理工程师自行决定D.协商决定17．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）。
A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.承包商承担保护费用，工期予以顺延C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延18．上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，就由（）对他们安全负责。
A.业主B.监理单位C.承包商D.上级主管部门19．我国施工强制保险的险种为（）。
A.施工机械设备险B.人员生命财产险C.意外伤害险D.人员生命财产险和意外伤害险20．由于设备制造原因试车达不到验收要求，由（）承担修理和重新采购费用。
A.设备制造商B.设备采购方C.设备供货商D.施工承包方21．实际施工竣工日期为（）。
A.承包方递送竣工验收报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期D.办理竣工验收手续日期22．已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位23．因不可抗力发生的费用应由（）承担。
A.甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D.甲乙方分别承担24．因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。
A.发包方B.承包方C.发包方和承包方协商D.发包方和承包方共同25．下列行为中，属于不符合暂停施工的是（）。
A.工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工B.工程师未能在规定的时间内提出处理意见，乙方可自行复工C.乙方交送复工要求后，可自行复工D.施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工26．因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。
合同解除后，双方约定的（）条款仍然有效。
A.质量控制B.投资控制C.支付和结算D.担保27．某工程由甲方供应建筑材料。
在施工过程中曾得到监理工程师质量认可的部分工程，竣工验收时发现未达到合同中约定的标准。
由于施工质量缺陷位于工程次要部位，不影响工程的使用，监理工程师征得业主同意后作出不需返工的决定。
对此缺陷工程的处理应为（）。
A.乙方不承担责任，按合同约定的承包价结算B.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费和施工承包价C.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费D.双方协商后要扣除一定幅度的承包价28．某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由（）承担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部29．某合同规定的缺陷责任期为一年。
在试远行过程中，第七个月时由于主机缺陷更新更换，再次运行后的第六个月由于该机组的缺陷再次修理。
按照FIDIC合同条件的规定，此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的第（）个月为止。
A.12B. 19C.24D.2530．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（）A.可自行运出工地B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地31．进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包商（）A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后再施工C.要求监理工程师再次检验D.向业主申请继续施工32．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（）。
A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认33．由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（）承担。
A.业主B.承包商C.设备采购方D.设计方34．根据施工合同范本规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由（）编制竣工决算报告。
A.业主B.承包商C.监理工程师D.设计单位35．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期为（）。
A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿36．施工合同示范文本中定义：在施工中已经发生，经甲方确认后，以增加预算形式支付的合同价款为（）。
A.变动价款B.额外价款C.经济支出D.费用37．施工合同示范文本中，“工期”指（）。
A.合同条件依据的“定额工期”B.协议条款约定的“合同工期”C.施工合同履行的“施工工期”D.招标文件中的“计划工期”38．施工合同承包方对（）承担责任。
A.施工图设计或与工程配套的设计的修改和审定B.分包单位的任何违约和疏忽C.办理有关工程施工的开工手续D.遵守有关部门对施工噪音的管理规定，经业主同意办理有关手续，由此发生的费用39．监理工程师对设备采购合同的管理，在下列内容中，除（）外均为职责范围。
A.设备采购合同订立B.对进场设备进行全面检查C.监督合同的履行D.拒绝不合格设备进入现场40．采购标的数额较大，市场竞争激烈的材料，采用（）方式对采购方比较有利。
A.直接采购B.公开招标C.询价报价签订合同D.间接采购41．某工程部位未请监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）。
A.费用和工期损失由业主承担B.费用和工期损失由承包商承担C.费用由承包商承担，业主给予工期顺延D.费用由业主承担，工期不予顺延42．施工合同示范文本规定，设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的组织工作，应由（）负责。
A.业主B.设计单位C.承包商D.监理单位43．施工合同示范文本规定，一般由（）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产保险，并支付保险费用。
A.甲方B.乙方C.甲方和乙方D.甲方和监理方44．监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（）施工进度计划。
A.承包商编制的B.业主编制的C.监理单位制定并由承包商认可的D.承包商提交并经监理工程师批准的45．施工合同示范文本规定业主应及时与中标的承包商签订施工合同，签订施工合同要求：（）。
A.以招标文件、投标书为依据B.投标书中确定的合同条款不得与签订的施工合同条款相冲突C.合同价原则上应与中标价一致，出现矛盾应以合同价为准D.施工合同签订后承包商的投标保证金不再返还，应抵作质量保证金46．施工合同示范文本规定,（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，分包商负责完成的工程质量不合格A.承包商必须承担违约责任。
B.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化C.承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风D.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更47．应给建设单位的付款被银行延误支付，对施工企业造成的损失由（）承担。
A.银行B.建设单位C.监理单位D.承包方自己二、判断题1．监理工程师在施工现场以口头指令的形式要求承包商完成合同内没有约定的新增土方开挖工作，但在口头指令发布后的48小时内没有给出书面确认指示。
承包商在指令发布后的两天内完成工作，并于口头指令发布后的第三天向监理工程师发出书面通知，说明监理工程师口头指令发布的时间、地点、内容，以及实际完成的工程量，进而提出相应的支付要求。
监理工程师在接到承包商的书面申告后3天内未予任何答复，但在月末支付工程进度款前要求计量变更工程量。
此项要求应视为监理工程师有效指示，承包商必须协助执行。
（）2．进行工程量计量时，对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。