开发商拆迁委托合同完整版
2024年拆迁委托合同样本（五篇）
2024年拆迁委托合同样本甲方______乙方______鉴于甲方与乙方就甲方房屋拆迁事宜达成合作意向，为明确双方权利与义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条委托事项甲方特此委托乙方全权处理甲方因建设需要所涉及的房屋拆迁工作，包括但不限于对被拆迁户的补偿、安置等所有与拆迁相关的事宜。
第二条费用及其支付方式（请选择适用项）（1）包干性支付：乙方拆迁工作费用总计人民币____元。
具体支付方式为：乙方完成拆迁工作的____%时，甲方支付____%的费用；完成____%时，再支付____%的费用；全部拆迁工作完成后____（具体时间）内，支付剩余的全部费用。
（2）按拆迁面积计算：每平方米费用为人民币____元。
支付方式与上述相同，即根据完成工作的百分比分阶段支付。
（3）其他方式：__________________。
乙方在处理委托事务过程中产生的其他费用及损失，由其自行承担。
第三条报告制度乙方需定期（每日/每周/每半个月/每月）向甲方提交书面报告，详细汇报拆迁工作的进展情况。
拆迁工作整体完成后，乙方应提交一份详细说明的书面报告，包括但不限于拆迁的具体费用、支出情况等所有相关信息。
第四条报酬及支付方式（请选择适用项）（1）一次性支付：乙方妥善完成所有委托事务后，甲方应在____（具体时间）内一次性支付报酬人民币____元。
若因自然灾害、政府政策等不可抗力因素导致委托事务无法完成，甲方在支付乙方实际发生的费用后，不再支付本项报酬。
（2）分阶段支付：根据乙方的工作进度，甲方分阶段支付报酬。
具体支付比例与时间同上述费用支付方式相同。
第五条委托事务的终止（1）甲方因自身原因决定终止拆迁工作的，应在补偿乙方从事本委托合同所产生的费用后，本合同终止。
（2）若因政府调整乙方单位职能导致无法继续履行本合同的，乙方在赔偿甲方相应损失后，本合同终止。
第六条违约责任（1）甲方未按时支付本合同第二条规定的委托事务费用的，乙方有权顺延拆迁工作工期，并要求甲方按银行同期贷款利息的二倍支付滞纳金。
有关房屋拆迁委托合同范本5篇
有关房屋拆迁委托合同范本5篇篇1甲方（委托单位）：__________乙方（受托单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需进行房屋拆迁工作，现委托乙方提供有关房屋拆迁的法律服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项1. 乙方接受甲方的委托，负责甲方因房屋拆迁引起的相关法律事务的处理。
2. 乙方提供的服务内容包括但不限于：解答法律咨询、提供法律意见、参与谈判、起草并审核相关文件等。
二、拆迁范围及工作期限1. 拆迁范围：具体以甲方提供的拆迁范围图为准。
2. 工作期限：自合同签订之日起至拆迁工作完成止。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的服务内容和时间支付服务费用。
2. 服务费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
3. 支付方式：甲方应在合同签订后______日内支付服务费用的______%作为预付款，拆迁工作完成后______日内支付剩余款项。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供优质的法律服务，确保拆迁工作的顺利进行。
2. 甲方应提供真实、完整的资料，供乙方进行法律分析和研究。
3. 甲方应按时支付服务费用，确保乙方工作的顺利开展。
4. 甲方应尊重乙方的专业判断，不得要求乙方提供违法或不合理的主张。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的服务费用。
2. 乙方应按时为甲方提供法律服务，确保拆迁工作的顺利进行。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供合理的法律意见和建议。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密和隐私。
5. 乙方应遵守法律法规，不得为甲方提供违法或不合理的主张。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因不可抗力导致双方无法履行本合同，双方均不承担违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
拆迁委托合同6篇
拆迁委托合同6篇篇1拆迁委托合同一、甲方为委托人，乙方为承接方，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方自愿遵守以下拆迁委托合同约定：二、委托事项：甲方委托乙方对指定的建筑物、土地等进行拆迁工作，具体包括但不限于：方案制定、规划设计、施工实施、拆除后清理等工作。
三、委托期限：本委托合同自签订之日起生效，至拆迁工程完工结束日止。
如需延期，需经双方协商一致并办理书面续签手续。
四、委托费用及支付方式：甲方应向乙方支付拆迁工程费用，具体金额为_______元。
支付方式为每月付款一次，首付款在合同签订后的第三个工作日支付，之后每月___日结算上月工程施工进度并支付下一个月的工程款。
五、委托范围及责任：乙方应按照国家相关规定，认真履行拆迁工程任务，确保工程质量和进度。
对于因乙方原因造成的工程质量问题或延误，需承担相应的违约责任。
同时，乙方应遵守职业道德，尊重居民的合法权益，保护环境，确保拆迁工作的平稳进行。
六、委托费用变动：若因政府政策调整或其他不可抗力因素导致拆迁费用变动，双方应协商后及时办理变更手续。
七、合同解除：本合同在约定期限内完成拆迁工程后视为解除，如需提前终止合同，需双方协商一致，并履行提前解约手续。
若乙方在合同约定期限内未完成拆迁工程或出现重大违约行为，甲方有权提前解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
八、争议解决方式：双方因本合同履行过程中产生分歧或争议，应先商议解决。
若无法达成一致意见，应提交有关主管部门或仲裁机构进行调解或裁决。
九、本合同自双方盖章之日正式生效，对双方具有约束力。
双方应认真履行合同义务，维护各自的合法权益。
委托人（甲方）：__________ 承接人（乙方）：__________签订日期：__________ 签订地点：__________以上为拆迁委托合同正文，如有异议或补充内容，请双方及时沟通协商。
愿双方合作顺利，共同完成拆迁工程，造福社会。
篇2拆迁委托合同甲方（甲方名称）：____________________________乙方（乙方名称）：____________________________根据《中华人民共和国拆迁管理条例》，为确保双方的权益，经甲、乙双方友好协商，就拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁范围及内容1. 甲方为乙方委托，负责进行拆迁工作，拆迁范围包括乙方房屋、土地及附属设施等。
委托拆迁合同范本6篇
委托拆迁合同范本6篇篇1甲方（委托单位）：____________________地址：________________________________法定代表人：___________________________联系方式：____________________________乙方（受托单位）：_____________________拆迁有限公司地址：________________________________法定代表人：___________________________联系方式：____________________________鉴于甲方因建设项目需要拆除其所属的房屋和其他建筑物，现委托乙方进行拆迁工作。
为明确双方的权利和义务，保障拆迁工作的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1. 甲方委托乙方进行拆迁工作，包括拆除房屋、清理废墟、拆除电力、通讯等公共设施。
乙方应按照国家法律法规及相关政策的规定，进行拆迁工作的组织、实施和管理。
二、拆迁范围及要求1. 甲方指定需要拆迁的房屋及其他建筑物，具体范围详见附件一《拆迁范围图》。
乙方应按照甲方要求进行拆迁工作，确保拆迁范围内的所有建筑物全部拆除。
2. 乙方应根据甲方的要求制定拆迁方案，拆迁方案应包括作业流程、安全保障措施等，并在甲方确认后执行。
如有特殊情况需要变更拆迁方案，应及时与甲方协商并征得甲方同意。
三、合同金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付拆迁服务费用总计人民币__________元整（￥__________元）。
具体金额按照乙方完成的实际工作量计算，以政府部门审核确认的计量文件为依据。
2. 付款方式如下：本合同签订后，甲方应支付总金额的____％作为预付款；乙方完成拆迁任务的____％，甲方应支付相应款项；余款在验收合格后一次性付清。
开发商拆迁委托合同5篇
开发商拆迁委托合同5篇篇1开发商拆迁委托合同甲方：开发商（以下简称“甲方”）乙方：拆迁代理机构（以下简称“乙方”）鉴于：1. 甲方是一家具有相关资质和经验的开发商，拥有在指定区域进行房地产开发的能力；2. 乙方是一家专业的拆迁代理机构，具有进行拆迁工作的相关资质和经验；3. 双方经友好协商，就甲方在特定项目中的拆迁工作达成以下协议。
一、委托内容1. 甲方委托乙方负责特定项目的拆迁工作，包括但不限于征地拆迁协调、拆迁安置方案设计、征收补偿谈判等；2. 乙方应当按照双方商定的时间节点和要求，完成拆迁工作，并确保项目能够按时进入下一阶段的开发建设。
二、委托期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至特定项目进行开发建设完毕终止；2. 在特殊情况下，双方可以协商延长委托期限，但必须书面确认并盖章生效。
三、权利义务1. 甲方的权利：（1）有权对乙方提供的拆迁方案和征收补偿方案提出修改意见，并要求乙方调整相关内容；（2）有权要求乙方按时完成拆迁工作，并保证项目进展顺利；（3）有权了解项目进展情况，并要求乙方进行相关信息披露。
2. 乙方的权利：（1）有权参与征地拆迁协调工作，并根据实际情况进行方案设计和调整；（2）有权要求甲方提供必要的支持和协助，保证拆迁工作的顺利进行；（3）有权保留相关证据和资料，以备日后需求。
3. 甲方的义务：（1）应当配合乙方进行相关工作，并提供所需支持和协助；（2）应当按时支付乙方的委托费用，并保证资金的充足；（3）应当对乙方提供的拆迁方案和征收补偿方案进行审核，并及时给出意见。
4. 乙方的义务：（1）应当按照双方约定的时间节点和要求，完成拆迁工作；（2）应当保证拆迁工作的法律合规性和安全性，并遵守相关法律法规；（3）应当按照甲方要求提供项目进展情况的报告，并及时进行沟通和协商。
四、费用支付1. 甲方应当按照双方约定的时间节点支付乙方的委托费用，具体金额和支付方式双方另行协商；2. 如果因为特殊原因导致拆迁工作无法按时完成，乙方无权要求甲方支付额外的费用。
开发商拆迁委托合同7篇
开发商拆迁委托合同7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方因开发需要，需对特定区域进行拆迁改造，现甲方委托乙方负责拆迁事宜，乙方同意接受委托。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就拆迁委托事宜达成如下协议：一、委托事项和工作内容1. 甲方委托乙方进行拆迁工作，具体范围包括：____________________（详细列举具体地址、范围等）。
2. 乙方的工作内容包括但不限于：组织拆迁调查、与被拆迁方进行谈判、签订拆迁补偿协议、办理相关手续等。
二、拆迁期限与进度安排1. 拆迁工作应在本合同签订后______个月内完成。
2. 乙方应按照以下进度安排进行拆迁工作：（1）前期调查与策划：______个月；（2）与被拆迁方谈判及签订补偿协议：______个月；（3）组织实施拆迁工作：______个月。
三、拆迁补偿与费用支付1. 甲方应按照法律法规的规定及与被拆迁方签订的补偿协议，支付拆迁补偿费用。
2. 乙方完成拆迁工作并经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方拆迁服务费用。
具体费用标准、支付方式及时间如下：（1）费用标准：________________________________________；（2）支付方式：________________________________________；（3）支付时间：______________________乙方提交完成进度报告及发票后______个工作日内支付。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定进行拆迁工作；（2）甲方应提供乙方拆迁工作所需的相关资料及支持；（3）甲方应按时支付乙方拆迁服务费用。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方应按照本合同约定完成拆迁工作；（2）乙方应确保拆迁工作的合法性和安全性；（3）乙方应及时向甲方报告拆迁工作进展情况。
开发商拆迁委托合同4篇
开发商拆迁委托合同4篇篇1开发商拆迁委托合同甲方（委托方）：（以下简称甲方）乙方（发展商）：（以下简称乙方）为保障合同双方的合法权益，维护拆迁工作的顺利进行，特拟订本委托合同，共同遵守并履行。
第一条委托范围1. 甲方委托乙方负责拟定拆迁方案、组织协调相关部门、协助处理有关手续、监督施工等工作。
第二条委托期限1. 本合同自甲、乙双方签订之日生效，至拆迁工作结束之日止。
```第三条委托内容1. 甲方应向乙方提供有关拆迁项目的资料、资质，并积极配合乙方完成拆迁工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定拆迁方案，并组织实施拆迁工作，确保工程质量和进度。
3. 甲方委托乙方进行拆迁工作，应支付相应的委托费用，费用支付方式双方另行协商确定。
4. 乙方应对拆迁项目实施进行全程监督，并及时向甲方报告拆迁进展情况。
```第四条委托费用1. 甲方应向乙方支付拆迁委托费用，具体金额双方另行协商确定。
第五条违约责任1. 任何一方未经对方同意，擅自终止合同或未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
第六条责任限制1. 因不可抗力因素导致合同不能履行的，责任方应及时通知对方，并协商解决办法。
第七条争议解决1. 双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解；因调解不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁。
第八条合同变更1. 对本合同内容的任何修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第九条合同解释1. 本合同如有任何未尽事宜，双方应友好协商解决，并签订书面协议。
第十条合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至拆迁工作结束之日止。
甲方（委托方）：签字：乙方（发展商）：签字：年月日以上为《开发商拆迁委托合同》，甲、乙双方应本着诚实守信、平等互利的原则，共同遵守并履行合同，确保拆迁工作的顺利进行。
希望双方能够在合作中取得互利共赢的成果！篇2开发商拆迁委托合同甲方：__________（开发商全称）地址：__________法定代表人：__________电话：__________委托人：__________乙方：__________（被委托方全称）地址：__________法定代表人：__________电话：__________为了规范双方在拆迁工作中的权利和义务，特订立本合同。
房地产商合同拆迁委托合同8篇
房地产商合同拆迁委托合同8篇第1篇示例：房地产商合同拆迁委托合同甲方：（委托方）___________公司鉴于甲方拥有位于_____________的房地产项目，该项目需要进行拆迁及重新开发，并委托乙方进行拆迁担保及相关工作。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
一、委托内容1.1 委托范围：甲方委托乙方进行______________地块的拆迁工作，包括但不限于拆除原有建筑物、清理现场以及协调各相关部门，确保拆迁工作的顺利进行。
1.2 拆迁担保：乙方承诺将对拆迁工作的安全性以及拆迁过程中对周边环境的影响做出全面的评估，并提供相应的担保措施，确保拆迁工作的顺利进行。
1.3 其他委托内容：根据实际情况，甲方可随时要求乙方协助进行其他与拆迁相关的工作，乙方将积极响应并全力配合。
二、委托费用及支付方式2.1 委托费用：甲方向乙方支付的委托费用为____________（大写），根据实际情况可适当调整，具体金额将另行商议确定。
2.2 支付方式：委托费用将在拆迁工作完成后由甲方一次性支付给乙方，支付方式可采取银行转账或现金支付等方式。
2.3 发票开具：乙方在收到委托费用后，将按照国家相关税收法规开具发票并交付给甲方。
三、委托期限3.1 委托期限：本次委托合同自双方签署之日起生效，至拆迁工作完全结束之日止，预计委托期限为______________。
3.2 延期：若因不可抗力或其他合理原因，导致拆迁工作无法按期完成，双方可协商决定延长委托期限。
四、违约责任4.1 乙方违约：若乙方未能按照合同约定完成拆迁工作，将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付违约金等。
五、保密条款5.1 乙方承诺在拆迁工作期间及之后，对甲方的商业秘密和相关资料进行保密，不得泄露给第三方，否则将承担相应的法律责任。
5.2 甲方也同样对乙方的商业秘密和相关资料进行保密，双方应相互尊重对方的商业机密，共同维护双方的合法利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商拆迁委托合同完整
版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
开发商拆迁委托合同完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
委托人（以下简称甲方）：
_________
受托人（以下简称乙方）：
_________
甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。
为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。
第一条委托事项
甲方委托乙方处理甲方因建设需要
之拆迁事宜，包括对被拆迁户的补偿，安置等一切与拆迁相关的事项。
第二条费用及其支付（选择下列第_________项）
（1）包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。
在乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方向乙方支付拆迁费用_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________％，全部完成后_________（时间）内，向乙方支付全部拆迁费用。
（2）按拆迁面积计算：每平方米人民币_________元。
在乙方完成拆迁工
作的_________％时，甲方向乙方支付拆迁费用_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________％；全部完成后
_________（时间）内，向乙方支付全部拆迁费用。
（3）其它方式：_________.
乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。
第三条报告情况
拆迁过程中之一切情况，乙方应在每（日，星期，半个月，一个月）向甲方作出书面报告。
在拆迁工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告
（包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况）
第四条报酬及支付（选择下列第_________项）
（1）乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成后
_________内，向乙方一次性支付报酬人民币_________元。
因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬。
（2）甲方按乙方的工作进度，在乙方完成拆迁工作的_________％时，甲
方应向乙方支付报酬_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付报酬_________％；完成全部工作后_________（时间）内，向乙方支付全部报酬。
第五条委托事务的终止
（1）甲方因本单位决定终止建设拆迁工作的，在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后，可终止本合同。
（2）乙方遇政府对本单位职能进行调整，而致无法履行本合同的，在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。
第六条违约责任
（1）在本合同履行过程中，甲方
未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的，乙方可顺延拆迁工作工期，甲方对拖欠的部分款项在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
（2）在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的，甲方对拖欠部门在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
（3）乙方未按本合同完成拆迁工作的，应赔偿甲方因此所受的直接及间接的损失。
第七条合同纠纷的解决办法
本合同在履行中若发生纠纷，甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决，协商不成的，任何一方可向本合同签订地法院起诉。
第八条其他条款
本合同若有未尽事宜，由双方协商达成补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
乙方与被拆迁户签订的拆迁合同，应按照甲方提供给乙方的《房屋拆迁合同》的条款规定，否则甲方的一切直接和间接损失均应由其负责赔偿。
本合同一式两份。
合同正本双方各执一份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。