XXX项目临时用电报装及施工工程合同
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
工程临时用电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电单位）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定，为保障施工现场的正常用电和施工安全，双方在平等自愿的基础上，就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 供电容量：1.4 施工时间：1.5 预计施工期限：二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案，并保证安全可靠；2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装，并严格按照方案施工；2.3 双方均应确保施工现场用电安全，按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电，并按照实际需求确定供电容量；3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备，并提供用电服务；3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用，并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理，确保施工用电设备正常运行；4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护，发现问题及时处理；4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题，应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期，应承担相应的赔偿责任；5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电，双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；6.2 如协商不成，可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至项目竣工终止；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；7.3 本合同一式两份，供电单位和施工单位各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于临时施工用电安装合同的文档，希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为___________项目的施工单位，需要临时施工用电设施，现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、临时施工用电设施类型：乙方将按照甲方的要求提供___________（设备名称）、_____________等临时用电设备，并确保设备符合国家标准和规定。
临时用电施工合同范本（通用7篇）
临时用电施工合同临时用电施工合同范本（通用7篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的临时用电施工合同范本（通用7篇），欢迎大家分享。
临时用电施工合同1甲方：______________乙方：______________工程有限公司一、工程名称：_____________项目二、工程地点：__________________三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方：（施工单位名称）乙方：（安装单位名称）鉴于甲方拟在（施工工程项目名称）进行施工，现委托乙方进行临时施工用电安装工作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、合同工程范围及内容1. 甲方要求乙方在施工现场进行临时施工用电安装工作，包括但不限于：架设电缆、配电箱及线路设置等工作。
2. 甲方应提供施工现场的安全文明施工措施，并配合乙方施工需要提供必要的协助。
3. 乙方应在合同约定日期内完成施工任务，并保证施工质量符合国家有关标准及要求。
二、合同工程价款及支付方式1. 本次临时施工用电安装工作的总价款为（具体金额），乙方应按照工程进度及验收情况进行分期结算，具体分期支付比例如下：（具体分期支付比例）2. 甲方应按照合同约定的支付比例及时间进行付款，逾期未付款的，应支付相应的违约金。
三、工程期限及延期与终止1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务，如需延期施工应提前书面通知甲方，并经甲方同意后才可进行延期工作。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同，双方应协商解决，并相关责任由双方按照协商结果承担。
四、质保期及维护1. 乙方应对所提供的临时施工用电安装设备提供（具体质保期限），并承诺在质保期限内保修。
2. 在质保期限内，如设备有故障，乙方应及时进行维修或更换，维修期间不得因此收取额外费用。
五、保险责任1. 乙方在施工过程中应为工程人员购买意外保险，确保施工人员在工程中的安全。
2. 施工过程中如发生人身财产损失，由责任方在事故发生后48小时内赔偿相关损失及承担法律责任。
六、违约责任1. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包、分包、转让本合同。
如有违反，应承担相应的违约责任。
2. 一方未按照合同约定履行义务造成损失的，应当赔偿对方相应的损失，同时承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同因履行所发生的争议应当友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁解决。
施工中临时用电合同范本
施工中临时用电合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方施工过程中的临时用电事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、用电项目及范围1.1 甲方同意向乙方提供施工过程中的临时用电，包括施工照明、动力用电等。
1.2 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计进行用电设备的安装、使用和维护。
二、用电量和供电时间2.1 乙方应在合同签订后向甲方提供详细的用电负荷参数，以便甲方进行电力供应安排。
2.2 甲方应根据乙方的施工进度和用电需求，确保电力供应的稳定性。
2.3 供电时间：自临时用电设备安装调试完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、用电费用及支付方式3.1 乙方应按照甲方提供的电价标准支付用电费用。
电价标准如下：（1）照明用电：按实际用电量计费。
（2）动力用电：按实际用电量计费。
3.2 乙方应在每个结算周期结束后的7个工作日内，向甲方支付当期的用电费用。
3.3 甲方应提供正式的用电费用发票给乙方。
四、用电设备及安全4.1 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计，选用符合国家标准的用电设备，并确保设备的正常运行。
4.2 乙方应严格按照国家电力安全生产法规和甲方制定的用电安全管理制度进行用电设备的安装、使用和维护。
4.3 乙方应对用电设备进行定期检查和维护，确保设备的完好和安全。
4.4 乙方应在发生用电安全事故时，立即启动应急预案，并及时报告甲方。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间提供电力供应的，应按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定时间支付用电费用的，应按照逾期付款金额的日息向甲方支付违约金。
5.3 甲方未按照约定提供合格的电力供应的，乙方有权要求甲方立即改正，并按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
临时水电施工合同6篇
临时水电施工合同6篇篇1临时水电施工合同甲方（承包方）：_____________（以下简称甲方）乙方（用户）：_____________（以下简称乙方）为了保证施工的顺利进行，双方经友好协商，达成如下临时水电施工合同：一、项目基本情况甲方承诺按照乙方的要求，在___________年__________月__________日至___________年__________月__________日期间，在___________（具体地址）进行水电改造施工工作。
二、工作内容1. 水电改造工程包括但不限于水管、电线路径的设计整改、设备更换、维修等工作。
2. 甲方需根据乙方的具体需求和要求，制定施工方案，并报乙方审核确认后执行。
3. 施工期间，甲方必须保证施工现场的安全，避免对周边居民或单位造成不便。
4. 施工期间，甲方需保持施工现场的整洁，减少噪音和扬尘等环境影响。
5. 施工过程中，如有增加或变更工程内容，须经乙方书面确认后方可进行。
三、工程质量1. 甲方承诺施工过程中保证工程质量，确保水电设施的安全、稳定。
2. 合同履行期间，如有发现质量问题，甲乙双方应及时协商解决，保证施工质量符合相关标准和要求。
四、施工期限1. 施工期限自___________年__________月__________日起，至___________年__________月__________日为止，期间不少于__________个工作日（以实际施工情况为准）。
2. 如因不可抗力因素导致无法按期完成工程，甲方需提前通知乙方并延长工期，延期工期按照双方协商确定。
五、施工费用1. 本次水电改造工程的施工费用为__________元整（大写），由乙方支付。
2. 施工过程中如有新增费用，须经乙方书面确认后方可支付。
六、合同解除1. 若因甲方原因无法按合同约定完成工程，视为违约，乙方有权解除合同，并申请追究甲方的违约责任。
2. 若因乙方原因停止或中断合同履行，视为违约，乙方需承担相关违约责任。
项目临时搭电用电合同6篇
项目临时搭电用电合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（用电方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（供电方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方因工程项目需要临时搭电用电，经与乙方协商一致，达成如下合同协议：一、用电项目及地点1. 甲方因[具体项目名称]工程需要，在[具体地点]进行临时搭电用电。
2. 乙方同意为甲方提供所需的电力资源。
二、电力供应1. 乙方应按照甲方的要求，提供稳定、安全的电力供应。
2. 乙方应确保电力设施的正常运行，并定期进行维护和检修。
3. 乙方提供的电力容量、电压、频率等应符合甲方的用电需求。
三、用电安全1. 甲方应严格遵守国家电力安全法规，确保用电安全。
2. 甲方应配备专业的电气技术人员，负责电力的使用、管理和维护。
3. 甲方应建立用电安全制度，定期进行安全检查。
4. 双方应共同协作，确保电力设施的安全运行，防止事故的发生。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照实际用电量支付电费。
2. 电费计算方式：[具体计算方式]。
3. 乙方应在每月的[具体日期]向甲方提供电费账单。
4. 甲方应在收到账单后的[具体期限]内完成电费的支付。
5. 如甲方未按时支付电费，乙方有权停止供电，并追究甲方的违约责任。
五、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同期限：[具体起止日期]。
3. 如需续签，双方应在合同到期前进行协商。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定提供电力供应，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按照合同约定支付电费，应承担违约责任，并支付违约金。
3. 如因甲方的用电行为导致电力设施损坏或事故，甲方应承担全部责任。
4. 双方其他违约行为，应根据国家相关法律法规承担相应责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律法规。
2. 如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX项目
临时用电报装及施工工程合同
工程名称：XXXXX项目临时用电报装及施工工程工程地点：
发包人：
承包人：
签订日期：二零一五年六月
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：
承包人：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：XX项目建设施工临时用电报装及施工工程
1.2 工程建设地点：
1.3 工程说明：
1.4工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。
本次施工临时用电计划安装KVA箱式变压器。
第二条：合同工期
双方商定合同总工期为日历天。
具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。
第三条：双方权利与义务
3.1 发包人权利与义务
3.1.1 为承包人的设计、报建、施工提供所需资料；
3.1.2 提供开工准备条件；
3.1.3 按时支付工程款；
3.1.5 指派为发包人代表，负责合同履行。
对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。
3.1.6承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。
3.1.7发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。
承包人以下人员，经发包人要求，须在48小时内调离本工程范围，同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。
承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。
发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等：
（1）不能积极配合发包人正常工作者；
（2）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
（3）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；
（4）与本合同规定名册不符者；
（5）与本工程施工无关的人员。
3.2 承包人权利与义务
3.2.1 向发包人提供可操作的施工供电工程的设计方案及供电局审查合格的施工图纸。
3.2.2指定为承包人施工代表（联系电话：），负责合同履行。
按要求组织检查、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。
3.2.3安全文明施工，保质保量按期完工。
3.2.4 遵守发包人现场管理规定，若承包人违反《发包人施工现场管理规定》，则发包人有权按照《发包人施工现场管理规定》收取承包人相应的违约金。
3.2.5 配合发包人现场管理人员的现场监督和管理工作。
3.2.6在合同约定的期限内，完成与供电局的报建、报批、验收事宜，完备与施工有关的所有合法手续，并承担期间所发生的一切费用。
否则每延迟一天承包人须向发包人支付违约金人民币叁仟元。
3.2.7在工程竣工送电、装表之日起10天内,向发包人提交经供电局签认后的一式三套完整的工程档案。
3.2.8承担供施工用电源、水源自接驳位置接至应用地所需一切费用，并承担施工期间所发生的水电费用。
3.2.9编制施工组织设计，施工总进度计划、材料、成品和半成品进场计划，并送发包方审核。
3.2.10劳工保险及其它保险由承包方自行购买，其费用已包含在承包总金额内，承包方不得向发包方另行收费，在施工期间有任何意外发生而导致罚款及不良后果等，承包方须自行负责，概与发包方无关。
3.2.11负责办理所有变配电系统设备及电缆的入网手续，并承担相关费用。
3.2.12所有工程必须符合国家相关规范、验收规范及襄阳市供电局验收要求，并按相关规范配置用电操作工具及防护设施。
3.2.13负责协助业主办理与市供电局签订高压供用电合同等相关手续。
第四条：合同价款与支付
4.1 合同价款
4.1.1 本工程合同总价（含税费包干总价）：人民币（大写）：，小写：¥元。
4.1.2 本合同中4.1.1条中的总价为含税全包价(如文字没有反映的工程量，而具体施工中必须做的工程量也包含在内)，包含但不限于以下费用：供电局报装费、设计费、预付费装置、各系统的设备采购、运输/保险、安装/调试、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、人工费、机械费、
与其他工种的配合费用、税金及承包商应交纳的各种政策文件规定的费用、包缴纳首次委托维护费。
4.2 合同价款支付
4.2.1竣工验收合格且送电之日起30天内，支付至合同总价的95%，即人民币万元。
剩余结算总价的5%留作质保金。
质量保修期满之日起30天内付清剩余工程款，即人民币万元（质保金不计利息）。
甲方付款前，乙方须提供XX市当地的建安发票。
4.2.2若承包人在施工过程中，未能及时做好各项隐蔽工程记录或提供各项验收报告、竣工图等工程资料，发包人可缓期支付承包人工程款，直至承包人按要求提供所需资料。
4.2.3发包人付款前，承包人应向发包人开具合格的工程发票，否则发包人有权拒绝付款。
第五条：工程验收、竣工、保修
5.1 本工程按合格工程进行施工管理。
工程质量验收标准按襄阳市供电局批出的文件、图纸、电网公司的通电要求、施工规范及国家颁发的有关质量检验标准执行。
施工期间工程质量不符合设计要求，质量不合格的，承包人应停工整改和返工，因此所发生的费用均由承包人承担，且工期不予顺延。
5.2 承包人在工程完工后2天内通知供电部门和发包人到场验收。
5.3 本工程保修期为两年。
保修期自装表送电之日起开始计算，在保修期内因施工质量而造成返修，因此发生的费用由承包人负责。
第六条：纠纷争议处理方式
6.1 发包人和承包人在履约过程中发生的争议，由当事人双方协商解决或邀请第三方调解。
协商调解不成的，可依法向工程所在地人民法院起诉。
6.2 合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行；
（2）双方协议停止施工；
（3）调解要求停止施工，且为双方接受；
（4）仲裁机关要求停止施工；
（5）法院要求停止施工。
第七条：违约责任
7.1由于承包人原因，不能按合同约定的时间完工，则每延误一天，承包人应支付发包人违约金人民币壹万元；承包人工期延误5天以上的，发包人有权单方解除合同，承包人承担一切不利后果。
7.2工程完工之日起3天内，施工人员撤出施工现场且施工垃圾清运出施工现场；超过3天之日起，每延迟一天承包人需向发包人支付违约金人民币壹仟元；若承包方未清理。