建设工程项目施工合同范本模板
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
建设工程施工合同范本通用版(3篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
建设工程施工合同范本四
合同编号:________建设工程施工合同范本四甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本合同主体如下：甲方（以下简称“发包人”）：【发包人全称】乙方（以下简称“承包人”）：【承包人全称】鉴于甲方拥有【工程名称】的建设工程项目，并具备相应的建设资质，乙方具备承担该建设工程项目的施工能力，双方为明确双方的权利和义务，经协商一致，订立本建设工程施工合同（范本四）。
合同目的与背景：1. 甲方拟将【工程名称】的建设工程项目发包给乙方施工，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，共同完成该工程项目的建设。
2. 本合同旨在明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目按照约定的时间、质量、投资完成。
3. 本合同的签订，旨在规范双方在施工过程中的行为，保障甲乙双方的合法权益，促进工程项目的顺利进行。
二、价格与支付条款1. 标的物价格：双方经协商一致，确定【工程名称】的建设工程施工合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。
2. 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后【预付款支付期限】日内向乙方支付合同总价款的【预付款比例】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整（大写：【预付款金额大写】）。
（2）进度款：乙方按照工程实际进度，向甲方申请支付相应的进度款。
甲方应在收到乙方提交的进度款申请后【进度款支付期限】日内审核并支付相应款项。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的计价方式及实际完成的工程量进行结算。
甲方应在验收合格后【结算款支付期限】日内支付至合同总价款的【结算款比例】%。
（4）质保金：甲方向乙方预留合同总价款的【质保金比例】%作为质量保证金，待质保期（【质保期】年）满且无质量问题后【质保金支付期限】日内一次性支付。
2023年建设工程施工合同范本5篇
2023年建设工程施工合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇12023年建设工程施工合同范本一、甲方（出包方）：单位：__________地址：__________法定代表人（负责人）：__________联系电话：__________二、乙方（承包方）：单位：__________地址：__________法定代表人（负责人）：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规，甲乙双方经友好协商，就以下工程项目签订本合同。
一、工程名称：__________二、工程地址：__________三、建设单位：__________四、工程规模：__________五、工程工期：__________年/月/日至__________年/月/日六、工程总造价：__________元（大写：__________）七、付款方式：1. 首付款：工程总造价的__________%，即__________元（大写：__________），应在本合同签订之日起__________日内支付给乙方；2. 阶段进度款：根据工程施工的进度，甲方将分__________次支付相应的进度款；3. 最后结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方共同进行最后结算，根据最终的工程实际情况确定最后结算款数。
八、质量保证：乙方承诺按照国家标准和规定，合理使用材料，精细施工，确保工程质量符合相关要求。
如出现质量问题，乙方应承担相应的责任并承担修复费用。
九、安全保障：施工过程中，乙方应加强施工现场管理，保障工人人身安全，确保施工过程中的安全。
如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
十、工程变更：如因设计变更、用户要求变更等原因导致工程发生变更，应经甲乙双方协商一致并签署相关的变更协议。
十一、违约责任：1. 如甲方未按时支付工程款项或者提供必要的配合，应承担相应的违约责任；2. 如乙方工期过长、施工质量差等原因导致工程无法按时交付使用，应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同协议范本8篇
建设工程施工合同协议范本8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程规模：___________________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
3. 合同工期总日历天数：_____天。
如因甲方原因导致开工时间延迟，工期相应顺延。
如遇重大政策变化等不可抗力因素导致停工，工期可顺延。
具体顺延时间由甲乙双方协商确定。
三、质量标准与保修责任1. 工程应符合国家现行相关技术标准和质量验收规范的要求，确保工程质量合格。
保修责任按国家相关规定执行。
2. 工程保修期限及保修范围约定如下：保修期限为工程竣工验收合格之日起两年；保修范围包括但不限于土建工程、水电安装工程等。
保修期内因承包方原因造成的质量问题，承包方应负责免费维修。
如因甲方原因造成的问题或不可抗力因素造成的质量问题，由双方协商解决维修事宜。
四、合同价款及支付方式甲方（发包方）：___________________________身份证号/统一社会信用代码：___________________________联系方式：___________________________地址：___________________________收件人邮箱：[您的邮箱] 联系方式：[您的联系方式]篇2甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________鉴于甲方需要建设某工程项目，现委托乙方进行该工程的建筑施工。
陕西省建设工程施工合同范本5篇
陕西省建设工程施工合同范本5篇篇1发包方（全称）：承包方（全称）：根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：第二条承包范围1. 承包方应按发包方的委托，承担本合同工程的施工任务。
2. 承包方应按国家颁发的施工规范、质量评定标准、安全技术规范等，完成工程的施工任务。
第三条工程期限1. 本合同工程自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX 月XX日完成，共XX天。
2. 因发包方原因造成工程停工时，承包方应将停工情况以书面形式及时通知发包方，以便发包方采取措施。
因承包方原因造成工程停工时，承包方应采取积极措施恢复施工。
第四条工程质量与验收1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。
2. 承包方应按工程进度，及时向发包方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经发包方专业人员检查不得隐蔽。
否则，由此造成的经济损失由承包方承担。
3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工规范和质量评定标准为依据。
工程竣工后，承包方应及时向发包方提供完整的竣工资料和竣工验收申请。
发包方应及时组织验收，并签署竣工验收意见。
如果由于承包方的原因造成工程不能按时验收，其责任由承包方承担。
第五条工程价款与支付1. 本合同工程总价款为人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
2. 工程款支付：在合同签订后，承包方应提交履约保函，履约保函金额为合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
履约保函应在竣工验收后XX个月内退还。
同时，发包方应支付合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）作为预付款。
预付款应在竣工验收后XX个月内退还。
剩余款项应在竣工验收后XX 个月内结清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程项目施工合同范本模
板
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-079593
建设工程项目施工合同范本模板
建设单位（以下简称甲方）_________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
拆迁户（以下简称乙方）____________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房
或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助________元；
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
房地产合同：工程项目拆迁房屋合同由精品信息网整理！
第四条甲方安置乙方的住房位于________，共____套____间，____层____号，配有____等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）____等____人一致签同意____作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签。
甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷
等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其他约定：
________________________________________.
本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，
作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，交____市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。
建设（甲方）____________（公章）拆迁户（乙方）____________（公章）
代表人：____________代表人：____________
____年____月____日____年____月____日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。