延期补充协议
合同延期补充协议合同范本3篇
合同延期补充协议合同范本3篇篇一合同延期补充协议甲方（原合同甲方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（原合同乙方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期后的合同履行期限原合同的履行期限延长至______年______月______日。
二、其他条款除本补充协议约定的内容外，原合同的其他条款仍然有效，双方应继续履行。
三、协议的生效本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
如原合同与本补充协议有冲突之处，以本补充协议为准。
四、争议解决本补充协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________法定代表人（签字）：_____________________________年______月______日乙方（盖章）：_______________________法定代表人（签字）：_____________________________年______月______日篇二合同延期补充协议甲方（原合同甲方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（原合同乙方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期后的合同履行期限原合同的履行期限延长至______年______月______日。
合同延期补充协议范本4篇
合同延期补充协议范本4篇合同延期补充协议范本1 甲方：张三乙方：李四经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下：（1）借款总额为：拾万元整（￥100000.00元）。
（2）原借款时间为一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。
（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。
（4）利率按同期银行利息计算（从20xx年6月1日起计算）。
（5）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx 年5月31日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。
乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。
（6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。
（7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。
甲方：乙方:身份证号码：身份证号码：现住址：现住址：年月日年月日合同延期补充协议范本2 协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：日期：日期：合同延期补充协议范本3 出借方（甲方）地址：借款方（乙方）地址：签订地点：鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议：一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元（大写，应于截止到年月日止，上述借款未偿还金额写：xx元整），现约定延期到年月次性还清。
工程延期补充协议（通用5篇）
工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
工程延期施工补充协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。
2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。
3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。
二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。
三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。
2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。
3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。
四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。
2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。
借款延期补充协议5篇
4. 乙方有权对甲方的经营状况、财务状况进行监督，以确保甲方的还款能力。
5. 双方同意将本次借款延期的相关事宜以书面形式进行记录，作为本补充协议的附件。
四、违约责任
1. 若甲方未能按照新的还款计划按期足额偿还借款，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本金及利息，并有权要求甲方支付违约金。
一、协议背景
甲方由于__________原因，无法按照原借款协议约定的期限偿还借款本金及利息。乙方同意接受甲方的延期还款申请，并基于双方互信的基础上，就借款延期的相关事宜进行约定。
二、借款延期事项
1. 借款延期期限：原借款协议中的借款期限自XXXX年XX月XX日延期至XXXX年XX月XX日。
2. 延期利息：借款延期的利息按照原借款协议中的利率计算。
3. 甲方在延期期间及之后，承担因未能及时还款而产生的一切法律责任。
六、违约责任
1. 若甲方未按照本协议约定的时间和方式还款，应支付逾期违约金，每日违约金为未还款金额的千分之X。
2. 若甲方违反本协议中的其他条款，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本金及利息。
七、法律适用及争议解决
1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
借款延期补充协议5篇
篇1
本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：借款人（以下简称甲方）：________，贷款人（以下简称乙方）：________。根据双方签订的原始借款协议，鉴于甲方无法按期偿还借款本金及利息，现就借款延期事宜达成以下补充协议：
一、协议背景
1. 双方于XXXX年XX月XX日签署了原始借款协议，约定甲方从乙方借款人民币_____元整（¥_____），用于_____。
借款延期补充协议5篇
借款延期补充协议5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1借款延期补充协议甲方（借款人）：_____________________乙方（出借人）：_____________________为了平稳地解决甲方欠乙方尚未归还的借款问题，经双方友好协商，特订立本借款延期补充协议：一、借款基本情况甲方因急需资金，向乙方借款人民币____________元，借款期限为____________，约定利率为____________，现甲方已归还借款本金____________元，尚欠乙方借款本金____________元。
二、借款延期约定1、甲方承诺按照原协议规定的利率继续支付利息，借款本金延期归还的期限延长至____________，延长期间甲方应按约定的利率支付利息。
2、借款本金延期归还的期限为____________。
3、自本协议签署之日起，甲方有权在延期期限内一次性提前归还借款本金，但提前归还不减少应支付的利息。
4、如因不可抗力等原因导致延期归还的，应及时通知乙方，并提交相关证明文件。
5、甲方延期归还借款时应及时办理相应手续和书面确认。
三、其他约定1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
2、本协议未尽事宜，由双方友好协商解决，争议发生时以解决为原则。
3、本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
以上《借款延期补充协议》经双方签字确认生效。
甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________日期：____________本协议签署地点：____________特此确认。
以上就是关于【借款延期补充协议】的文档，希望对您有帮助。
篇2借款延期补充协议甲方（出借人）：联系地址：电话：乙方（借款人）：联系地址：电话：鉴于甲方与乙方之间就借款事宜已签订《借款合同》，现因故甲方同意对借款进行延期，根据双方协商一致，特就有关事宜订立本《借款延期补充协议》。
一、借款基本信息1.借款本金：2.借款利率：3.借款用途：4.借款期限：二、延期协议内容1.借款延期自借款到期之日起，乙方延期还款时间至【延期时间】止，延期期间，借款本金及利息不予变更。
借款延期补充协议5篇
借款延期补充协议5篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日，由以下双方签订：借款人全称：（以下简称“借款人”），身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX；出借人全称：（以下简称“出借人”），身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。
鉴于双方已经签订了借款协议，由于某种原因，借款人无法按时偿还借款，经双方友好协商，就借款延期事宜达成如下补充协议：一、协议背景双方于XXXX年XX月XX日签订了借款协议，约定借款人向出借人借款人民币（大写）XXX元整（￥XXX），原借款期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
现因借款人原因无法按时偿还借款，故双方经过协商决定对原借款协议进行补充和修改。
二、借款延期1. 借款期限延长：经双方同意，将原借款期限延长至XXXX年XX 月XX日。
2. 利息计算：自原借款协议规定的还款期限到期日起至本协议规定的新的还款期限止，按照原借款协议约定的利率计算利息。
自本协议规定的新的还款期限开始，按照双方重新约定的利率计算利息。
三、延期还款条件1. 借款人必须在延期期限内按时支付利息，不得拖欠。
2. 借款人应在新的还款期限前积极筹措资金，确保按期归还借款。
3. 借款人如无法按期归还借款，应及时与出借人沟通，并提供相应的担保或保证措施。
4. 出借人有权在借款人未能按时支付利息或归还借款的情况下，采取法律手段追讨借款。
四、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议为原借款协议的补充协议，与原借款协议具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
4. 本协议的修改、补充均需经双方协商一致，并以书面形式作出。
5. 如因本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 本协议一式两份，出借人、借款人各执一份，具有同等法律效力。
五、签署本协议已由双方于XXXX年XX月XX日在____________（地点）签署。
2024年合同延期补充协议
2024年合同延期补充协议目录1. 引言2. 合同双方3. 原合同概述4. 延期条款5. 补充条款6. 争议解决7. 附件1. 引言2. 合同双方[甲方名称][甲方地址][乙方名称][乙方地址]3. 原合同概述原合同双方同意，在原合同的有效期内，根据原合同的条款和条件，进行[填写原合同内容概述]。
4. 延期条款根据原合同的条款，双方同意将原合同的有效期延长至2024年[填写新合同到期日期]。
除本补充协议中规定的延期条款外，原合同的其他条款和条件保持不变，并继续具有法律效力。
5. 补充条款5.1 服务费用根据原合同的条款，乙方同意在延期期间按照原合同约定的服务费用标准向甲方提供服务。
具体费用如下：（1）[填写具体服务项目1]：人民币[填写金额]元；（2）[填写具体服务项目2]：人民币[填写金额]元；（3）[填写具体服务项目3]：人民币[填写金额]元。
5.2 服务期限延期期间，乙方应按照原合同的约定，向甲方提供完整的服务期限。
具体服务期限如下：（1）[填写具体服务项目1]：自2024年[填写开始日期]至2024年[填写结束日期]；（2）[填写具体服务项目2]：自2024年[填写开始日期]至2024年[填写结束日期]；（3）[填写具体服务项目3]：自2024年[填写开始日期]至2024年[填写结束日期]。
5.3 服务质量乙方在延期期间应保证服务质量，确保甲方在使用乙方提供的服务过程中，享受到与原合同约定的服务质量相符的服务水平。
6. 争议解决本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在履行本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
7. 附件本补充协议的附件包括但不限于：（1）原合同；（2）双方签字盖章的补充协议；（3）其他相关文件。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：2024年[填写日期]特殊的应用场合及增加的条款：1. 场合：跨国合作项目增加条款：适用法律与司法管辖：明确双方同意适用某一国家的法律，并约定解决争议的法院或仲裁机构。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延期补充协议
本协议为延期补充协议，由以下各方于日前达成以下协议：
甲方：【甲方全称】（以下简称“甲方”）
乙方：【乙方全称】（以下简称“乙方”）
鉴于：
1. 甲方与乙方于【具体日期】签订了合同【合同编号】，就【具体事项】达成了一致意见；
2. 根据合同【合同编号】的约定，乙方应在【具体日期】履行合同中的义务；
3. 由于【具体原因】，乙方请求延期履行合同义务；
4. 经甲方审慎考虑并与乙方友好协商，双方一致同意延期履行合同义务；
本着互利互信的原则，甲方与乙方达成如下补充协议：
一、延期履行期限
原合同【合同编号】中规定的乙方履行合同义务的期限从【具体日期】延期至【具体延期日期】。
二、延期履行条件
乙方必须满足以下条件方可享受延期履行合同义务的权益：
1. 在原合同【合同编号】规定的履行期限到期前向甲方递交书面延
期申请，并提供充分的理由和证据；
2. 在甲方书面同意后，乙方须按时将延期补充协议签署并递交给甲方。
三、合同条款的延期
在履行期限延期期间，除延期补充协议明确规定的条款外，原合同【合同编号】中的所有条款均继续有效。
四、风险和责任
1. 乙方同意在合同履行期限延长期间继续承担由合同原定期限政策
违约而导致的一切后果和风险；
2. 若延期履行合同义务导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、其他事项
1. 本延期补充协议一式【数字】份，甲乙双方各持【数字】份，具
有同等法律效力；
2. 本延期补充协议自各方在协议上签字并加盖公章后生效；
3. 若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交甲方所
在地法院解决。
六、附件
无
七、协议变更和终止
除非另有书面约定，本延期补充协议不得修改、变更或终止。
甲方：乙方：
签字：签字：
日期：日期：。