工程建设合同管理模拟试题A
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A、按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指（）。
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（）。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案
2024年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共40题）1、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。
施工单位应支付的货款为（）。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】 A2、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。
A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】 B3、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。
A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】 D4、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。
A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】 C5、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。
A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】 D6、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D7、关于保证责任的表述中，正确的是（）。
A.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年B.保证人对保证期间未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同的，保证人继续在原有范围内承担保证责任D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】 D8、设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。
建设工程合同管理试题A卷及答案--柴要点
合肥学院2010至2011学年第二学期工程合同法律制度课程考试（A）卷系级专业学号姓名题号一二三四五六七八九十总分得分阅卷一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分。
）得分1.不属于《合同法》调整范围的合同是（）。
A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2.《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（）享有的中止履行义务的权利。
A.业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。
正确答案A债权人：债的关系中有权利要求另一方（债务人）为或不为一定行为的当事人。
债务人：债的关系中有义务按约定的条件向另一方（债权人）承担为或不为一定行为的当事人。
根据以上定义，某建设单位为债权人，设备公司为债务人，根据《合同法》第八十条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。
未经通知，该转让对债务人不发生效力。
”这一条明确了我国在债权让与对债务人生效的问题上采用的是通知原则，债权人转让权利的，只需通知债务人，即对债务人发生效力。
在本例中，合同明确约定，应属于A。
债权转让一旦在债权人与受让人之间达成合意即有效成立，债权即移转于受让人。
债务人不是债权转让合同的当事人，债务人对合同债权的转让同意与否，并不影响债权转让合同的成立和生效，是否通知债务人只决定债权转让对债务人有无法律约束力，而不能决定债权转让有无效力。
因此即使没有通知，在债权转让达成合意后，受让人即取代原债权人的地位而成为债权人。
受让人因受让债权而具有原告资格。
“通知”的履行主体是债权人，受让人并没有义务履行通知义务，但是，债权人是否履行通知义务却直接关系到受让债权能否对债务人发生效力。
A. 债权转让B. 合同变更C. 债务转移D. 合同转让4. 合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--67一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在下列经济法律关系主体中。
（）是法人。
a.公司经理b.施工企业c.公司董事长d.施工队2.建设工程专利合同法律关系的客体是指（）。
a.物b.智力成果c.行为d.财3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
a.代理人b.被代理人c.第三人d.自己4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。
a.委托b.法定c.指定d.再5.下列关于保证的说法不正确的是（）。
a.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人b.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人c.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证d.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
a.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程b.投保人和被保险人是保险合同的当事人c.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务d.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。
a.要约到达对方之前b.对方发出承诺之前c.对方承诺到达要约人之前d.对方承诺生效之后8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。
a.有效b.无效c.要约人未表示不接受有效d.要约人虽表示接受也无效9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。
a.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认b.无代理权人订立，被代理人未作表示c.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限d.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于（）合同。
a.有效b.无效c.既未成立也未生效d.虽未成立但已生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】 D2、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A3、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】 C4、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。
A.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，只能直接招标【答案】 C5、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】 C6、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工程建设合同管理》模拟试题（A）一、单项选择题（共50题，每小题1分。
每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将其题号填放在括号内）1.FIDIC《施工合同条件》内规定的保留金属于（）A.合同计价方式B.业主的风险费用C.制约承包商履约的措施D.工程师可以自主使用的费用2.采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（）投保建筑工程一切险。
A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理3.中标通知书（）具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均人4.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应（）。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%5.执行政府定价的合同，当事人一方愈期提货的，遇到价格上涨时，（）。
A.按原价执行B.按新价执行C.按市场价执行D.按原价和新价的平均价格执行6.当事人既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方可以（）。
A.选择定金或违约金条款B.同时选择定金和违约金条款C.只能选择违约金条款D.都不选择7.合同无效时，并不影响合同中独立存在的有关（）条款的效力。
A.质量B.数量C.违约D.解决争议方法8.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。
合同必履行过程中进行阶段支付时，委托方（）。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费9.担保方式中的保证是（）订立保证合同。
A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.合同当事人10.投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。
A.全部损失B.规定为除外责任内的损失C.在承保责任范围内的全部损失D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失11.因不可抗力导致工程本身的损坏，由（）承担。
A.发包方B.双方共同C.承包方D.双方均不12.FIDIC合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，也是（）。
A.由业主选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与业主签订合同C.由监理工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与监理工程师签订合同13.表见代理的法律后果由（）承担。
A.无权代理人B.被代理人C.善意第三人D.保险公司14.FIDIC合同条件规定，计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。
A.工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工日C.解除缺陷责任书D.最终支付证书15.施工招标的招标广告属于（）。
A.要约B.有效承诺C.无效承诺D.要约邀请16.接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（）产生法律约束力。
A.仅对要约人B.仅对受要约人C.对双方D.对双方都不17.一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。
A.单方宣布合同无效B.拒绝履行合同义务C.向行政主管部门申请撤消合同D.向法院请求裁定撤消合同18.承包商按照监理工程师的指标对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（）。
A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包方承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿19.合同法规定的“同时履时抗辩权”在施工合同履行过程中是指（）享有的中止履行义务的权利。
A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商20.业主或工程师指定的分包商签订工程承包合同时，其合同主体关系是（）。
A.业主与指定分包商B.工程师与指定分包商C.承包商与分包商D.业主和工程师共同与分包商21.合同履行过程中由于客观条件的改变，双方通过协商后签订了变更合同的协议。
但由于协议中的变更内容约定不明确致使双方无法按协议履行，则（）。
A.视为合同自行终止B.视为无效合同C.合同有效，变更协议也有效D.合同有效，推定未变更22.仲裁机构对合同纠纷进行仲裁的条件是由当事人提交（）。
A.合同B.仲裁申请C.仲裁协议D.担保23.合同一方当事人通过资产重组分为两个独立法人，原法人签订的合同将（）。
A.因当事人的法人消灭合同自然终止B.因当事人的法人消灭合同归于无效C.因当事人的法人消灭属于可撤消合同D.合同仍然有效，由分立的法人享受连带债权，承担连带债务24.因承包商企业破产业主单方发出解除合同的通知后，订立的施工合同即行终止，但（）条款仍然对双方有约束力。
A.保险B.质量控制C.进度控制D.支付与结算25.当合同约定的违约金过份高于因违约行为造成的损失时，违约为（）。
A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构予以适当减少D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适当减少26.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。
A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标27.工程标底是工程项目的（）。
A.中标合同价格B.招标预算价格C.施工结算价格D.工程概算总价格28.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册29.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（）。
A.参加开标会B.作为评标委员C.决定中标人D.参加定标投票30.当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（）为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上口头解答D.发给每个投标人的交底会会议记录31.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。
A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价32.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）。
A.通知业主方后即可调换B.无需通知业主即可调换C.取得业主方书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选33.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。
A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任34.合同内约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（）。
A.向业主支付使用费并归还业主B.可将设备免费带走C.可向业主支付使用期间的折旧费后带走D.不需向业主支付任何费用归还业35.施工合同范本中，“费用”一词体现的是合同履行过程中的责任，其含义是（）。
A.包括在合同价款内应给承包人的支付款B.包括在合同价款内应给承包人增加的合同价款C.包括在合同价款内尖由承包人承担的经济支出D.不包括在合同价款内应由发包人承担的经济支出36.出现（）情况时，业主有权依据监理委托合同追究监理单位的违约赔偿责任。
A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故37.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作38.监理合同示范文本规定，合同内约定由业主提供的设施改由监理单位自备，则应按（）计算设施使用补偿费。
A.补偿金额=设备在工程上使用的时间X设备原值B.补偿金额=设备原值X设备在工程上使用的时间X设备折旧率C.补偿金额=设备原值X设备折旧率+管理费D.补偿金额=设备在工程上使用的时间占折旧年限比例X设备原值+管理费39.施工合同文本规定，承包方有权（）。
A.分包所承包的部分工程B.分包和转让所承包的工程C.经业主同意分包和转包所承担的工程D.经业主同意分包所承担的部分工程40.因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。
A.发包方B.承包方C.发包方和承包方协商D.发包商和承包方共同41.初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由（）承担。
A.业主B.承包方C.监理单位D.主管部门指定42.设计合同规定各设计阶段设计文件审批工作的办理应由（）负责。
A.业主B.承包方C.监理单位D.设计指定单位43.设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（）承担。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.协商确定单位44.已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商确定单位45.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
A.当地人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.调解委员会46.施工竣工日期为（）。
A.承包方递送竣工验收报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期D.办理竣工验收手续日期47.当委托方因故要求中途中止设计时，（）。
A.已付的设计费不退B.已付的设计费退回C.已付的设计费不退，并还应按实际所耗工时结清D.已付设计费退回，另作适当补偿48.工程项目中使用的任何工程设备必须得到（）的书面许可后方可运至现场。
A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商49.按照FIDIC《施工合同条件》的规定，施工中遇到（）属于承包商应承担的风险。
A.外界的人为干扰B.不利气候条件的影响C.现场周围污染物的影响D.图纸未标明的市政地下供水管道50.承包商签订合同后，将合同的一部分包给第三方时，（）。
A.应征得业主同意B.可自行决定C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师二、多项选择题（共30题，每小题2分。
每小题的备选项中，有两个或两个以上选项符合题意，请将其编号填入该题的括号内。
所选答案中有错误选项的，该题不得分；少选，但选择正确的每题0.5分）1.构成合同法律关系内容指（）。
A.标的B.数量C.权利D.质量E.义务2.履行合同的担保方式有（）。
A.定金B.投标保函C.资金抵押D.留置E.违约金3.依照“担保法”的规定，（）不能作为保证合同的担保人。
A.学校B.施工企业C.银行D.医院E.公司的职能部门4.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）应承担全部责任。
A.委托授权不明完成代理任务对委托人造成的损害B.无权代理行为未委托人追认C.与第三人恶意患通损害委托人利益D.在授权范围内代理人以胁迫手段签订损害第三人利益合同E.不履行职责5.合同法规定在采用格式条款合同时，（）。