【模板】泳池设备安装工程施工合同
泳池设备安装工程施工合同
卖方：[卖方名称]
地质：[卖方地质]
方式：[卖方方式]
[卖方]
联系人：[卖方联系人]
买方：[买方名称]
地质：[买方地质]
方式：[买方方式]
[买方]
联系人：[买方联系人]
一、项目概述
1.1 买方拟委托卖方负责泳池设备的安装工程施工，卖方同意接受并承担该项工程。
二、工程内容
2.1 卖方将按照买方提供的相关设计文件和要求进行泳池设备的安装工程施工。
2.2 泳池设备安装工程包括但不限于以下内容：
2.2.1 泳池设备的安装及调试。
2.2.2 水泵、过滤器等设备的安装。
2.2.3 水处理系统的安装。
2.2.4 其他买方要求的工程内容。
三、施工时间
3.1 卖方将按照合同约定的时间完成该项目的工程施工。
3.2 如因买方原因导致施工时间延误，买方应承担由此产生的额外费用。
四、工程费用与支付方式
4.1 工程总费用为：[具体金额]。
费用包括了安装工程施工所需的
人工、材料、设备及其他相关费用。
4.2 买方应按照合同约定的支付方式及时间向卖方支付工程费用。
4.3 若买方未按时支付工程费用，应按照合同约定向卖方支付违约金。
五、验收及保修
5.1 工程施工完毕后，买方有权对工程进行验收。
如买方对工程有
异议，应提出书面说明，并在验收合格后7天之内提出。
5.2 卖方对自己所提供的施工设备及工程质量承担一年的保修责任，保修期从工程验收合格之日起计算。
六、保密条款
6.1 本合同及合同履行过程中涉及的技术、商业秘密等信息，双方
均应保密，未经一方书面许可，不得向第三方透露。
6.2 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
七、争议解决
7.1 合同履行过程中发生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7.2 本合同适用中华人民共和国法律。
附件：
1.设计文件
2.泳池设备清单
3.其他相关附件
法律名词及注释：
1.法律名词1：注释1
2.法律名词2：注释2
3.法律名词3：注释3。
泳池设备安装合同范本大全
泳池设备安装合同范本大全合同编号：_____________甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方希望建立一座配备先进设备的泳池，乙方具有相关的资质与经验，双方本着平等自愿的原则，就以下条款达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在泳池设备安装过程中的权利义务，确保工程顺利完成，质量符合标准。
二、工程范围及要求1. 乙方需根据甲方提供的技术参数和设计图纸，完成泳池循环系统、过滤系统、加热系统、消毒系统等设备的安装调试。
2. 安装的设备包括但不限于水泵、过滤器、加热器、水质监测仪、管道及配件等。
3. 所有设备必须符合国家相关标准和行业规范，具备合格证明。
三、工期及进度安排1. 合同签订后，乙方需在5个工作日内组织人员进场施工。
2. 施工总工期为_____天，具体时间以实际进度为准，但不得超过合同约定的最长工期。
3. 乙方应按时通报工程进度，如遇不可抗力因素导致延误，应及时通知甲方并协商解决。
四、质量保证与验收1. 乙方保证安装的设备质量达到行业标准，并对所提供设备提供至少一年的质保服务。
2. 安装完成后，由甲乙双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。
3. 若验收中发现不合格项目，乙方应在规定时间内无偿整改至合格标准。
五、费用支付1. 合同总价为人民币______元，包含所有设备材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方需在合同签订后支付30%预付款，余款在验收合格后一次性付清。
3. 如甲方延迟支付款项，乙方有权按日收取滞纳金，并保留追究法律责任的权利。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达标准，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
2. 如甲方未按约定支付款项，需向乙方支付违约金及由此产生的额外费用。
七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
游泳池承包合同范本6篇
游泳池承包合同范本6篇第1篇示例：游泳池承包合同范本甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方将游泳池承包给乙方开展游泳池管理运营服务事宜，达成如下协议：一、承包内容1.1 甲方将位于（具体地址）的游泳池承包给乙方进行管理运营。
乙方将对游泳池进行日常维护、管理、清洁等工作，并承担游泳池使用风险。
1.2 乙方可以根据需要自行安排员工、购买设备和物资等，以确保游泳池的正常运营和服务质量。
1.3 甲方保证提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利进行游泳池管理服务。
二、承包期限2.1 承包期限为（具体时间），自（起始日期）起至（终止日期）止。
2.2 如需续签合同，双方应提前30天书面通知对方，并另行协商签订新的合同。
三、费用支付3.1 乙方应在每月（具体日期）前向甲方支付承包费用。
费用标准为（具体金额），并根据实际运营情况进行调整。
3.2 甲方有权要求乙方提供游泳池管理运营相关的财务报表，以确保费用支付的准确性。
四、责任承担4.1 乙方应对游泳池的安全管理、维修、保养等工作负责，并承担由此产生的一切责任。
4.2 如因乙方管理不善或违反合同约定导致游泳池损坏或事故发生，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款5.1 双方应对本合同涉及的商业秘密和机密信息保密，未经对方同意不得向第三方透露。
5.2 如因违反保密条款导致损失，责任由违约方承担。
六、其他条款6.1 本合同内容经双方共同协商确认，具有法律效力。
6.2 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自双方盖章生效。
甲方（盖章）：签订日期：年月日以上为游泳池承包合同范本，供参考使用。
具体合同内容可根据双方实际情况和需求进行修改和调整。
希望双方能够遵守合同约定，共同维护游泳池的正常运营和管理。
第2篇示例：游泳池承包合同范本甲方：__________________(甲方名称)根据双方自愿，甲、乙双方，在平等互利的基础上，根据相关法律法规的规定，就游泳池的经营及管理事宜达成如下协议：第一条：游泳池承包范围1.1 甲方同意将其位于____________(游泳池地址)的游泳池承包给乙方，供乙方经营管理。
设备安装施工合同（精选5篇）
设备安装施工合同（精选5篇）设备安装篇1委托单位_________ (以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方协商一致，签订以下合同协议。
第一条工程概况1. 工程名称：________________;2. 施工地点：________________;3. 工程内容：________________;4. 承包方法：________________;5. 计划开工日期__月__日;计划竣工日期__月__日前;总施工工期__天;6. 合同优惠总价___________￥______;第二条甲方工作1. 开工前，甲方应向乙方进行现场交底。
清除影响施工的障碍。
2. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源，并接到施工现场;(临时亦可)3. 工程设计施工等有所变更，甲方应提前通知乙方或出具相关手续;4. 甲方应协调做好施工现场保卫、消防等工作;5. 甲方应协调好与工程施工有影响的有关事项;6. 甲方应配合乙方提供土建施工;第三条乙方工作1. 参加现场交底工作，并拟定施工方案及施工进度等计划;2. 严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定;3. 严格按照图纸设计施工，做好各项质量检查记录，若发现工程施工过程中有不合理或有困难无法施工，或可能影响以后设备、设施的使用、质量等问题，乙方应立即告知甲方或出具相关联系单，协调甲方解决好问题。
4. 乙方若发现采购的材料存在质量问题，应禁止使用权，严格做好材料验收工作台;5. 施工过程中，乙方应遵守国家有关法律法规，同时遵守甲方厂内的管理制度，做到文明安全生产;6. 乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务;7. 乙方施工前应按规定要求提前做好有关告知、报检等手续。
第四条有关工期的约定1. 甲方要求乙方比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并支付乙方应赶工采取的措施费用;2. 若因甲方未按约定完成工作台，影响工期，则工期顺延;3. 若乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期不顺延;4. 若因设计变更或其他原因(例停电、停水、天气变化)导致停工，则工期相应顺延;第五条有关工程质量及验收的约定1. 工程以施工图纸、作法说明、设计变更及现行有关国家制定的工程施工及验收规程，规范为质量评定验收标准;2. 工程质量应达到国家质量评定合格标准;3. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，若因甲方原因，则由甲方承担;4. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，若因甲方其他原则造成工程无法验收，甲方应承认乙方竣工日期;第六条关于工程价款及付款办法1. 工程合同价大写：________________，小写￥______;2. 合同签订甲方支付，计3. 材料进场付，计4. 安装中期付，计5. 安装结束付，计第七条工程保修工程竣工后，在壹年内发生属于施工质量原因而造成的故障，由乙方负责保修，若属于其他原则造成故障，亦可负责保修，乙方须收取一定费用;第八条其他约定1. 本合同双方签字后，立即生效，任何一方不得毁约，如有一方毁约，须赔偿损失费__。
游泳池 施工合同6篇
游泳池施工合同6篇篇1游泳池施工合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：基于甲方委托乙方为其建造游泳池的事宜，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同标的甲方委托乙方为其在指定位置建造一座游泳池，包括设计、施工、材料采购、工期控制等相关内容。
二、工程内容1. 游泳池的设计、施工、材料采购、以及周边设施的建设等工作；2. 完工验收合格后，乙方应当向甲方交付游泳池，并提供相关的使用和维护指导；3. 委托乙方进行游泳池设施的改造、维修等工作的，另行签订合同进行约定。
三、工程价款1. 工程价款总额为（具体金额），乙方应当按照合同约定的支付方式进行结算；2. 工程发生变更的情况下，应当及时协商调整工程价款。
四、工程质保1. 乙方应保证游泳池的设计、施工质量符合国家相关标准和规定；2. 游泳池建成后，乙方应为其提供一定期限的免费维修保养服务。
五、违约责任1. 若甲方未能按时支付工程款，应当支付违约金；2. 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应当承担违约责任。
六、解决争议双方因履行本合同发生争议的，应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院处理。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：游泳池施工合同签字页游泳池施工合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：基于甲方委托乙方为其建造游泳池的事宜，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同标的甲方委托乙方为其在指定位置建造一座游泳池，包括设计、施工、材料采购、工期控制等相关内容。
二、工程内容1. 游泳池的设计、施工、材料采购、以及周边设施的建设等工作；2. 完工验收合格后，乙方应当向甲方交付游泳池，并提供相关的使用和维护指导；3. 委托乙方进行游泳池设施的改造、维修等工作的，另行签订合同进行约定。
泳池设备安装合同模板
泳池设备安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！泳池设备安装合同模板甲方（以下简称“甲方”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“乙方”）：地址：联系方式：鉴于甲方需要安装泳池设备，经双方友好协商，就泳池设备安装事宜达成以下合同条款：第一条 设备安装范围乙方根据甲方的要求，负责泳池设备的安装工作，包括泳池过滤系统、泳池加热系统、泳池照明系统等设备的安装。
第二条 设备质量及标准乙方提供的泳池设备应符合国家相关法律法规和行业标准，确保设备质量可靠，性能稳定。
第三条 设备安装时间乙方应在甲方规定的时间内完成泳池设备的安装工作，具体安装时间双方另行协商确定。
第四条 设备安装费用乙方负责泳池设备的安装工作，安装费用为人民币【】元整（大写：【】元整），甲方一次性支付给乙方。
第五条 售后服务乙方提供泳池设备的质保服务，质保期为【】年，质保期内乙方负责设备的维修和更换。
第六条 合同的解除和终止双方同意，在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行时，双方可协商解除或终止合同。
第七条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条 保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。
第九条 合同的生效、修改和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同的修改和解除应经双方协商一致，并以书面形式进行。
第十条 其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日请您根据实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师。
谢谢！。
设备安装基础施工合同范本
设备安装基础施工合同范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方设备安装工程的基础施工项目，经友好协商，达成以下合同条款：第一条：工程内容1.1 本工程为甲方设备安装项目的基础施工，包括但不限于设备基础的制作、浇筑、养护等。
1.2 施工地点为：________________。
1.3 施工时间为：自合同签订之日起至甲方设备安装完毕之日止。
第二条：工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。
2.2 乙方应保证基础施工的质量，确保设备安装后稳定、安全运行。
2.3 乙方应严格按照国家及地方施工标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规的要求。
第三条：工程费用3.1 工程总价为人民币____元（大写：__________________________元整），其中包括施工费用、材料费用、交通费用等。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。
第四条：付款方式4.1 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付工程总价的30%作为预付款。
4.2 乙方在工程进度达到合同约定的70%后，甲方应支付工程总价的30%。
4.3 工程验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余的40%工程款。
第五条：施工安全5.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工过程中的人员安全和设备安全。
5.2 乙方应负责施工现场的安全生产管理，包括但不限于安全防护、消防设施、施工现场卫生等。
5.3 乙方在施工过程中发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。
第六条：违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.5%×逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.5%×逾期天数。
游泳池 施工合同4篇
游泳池施工合同4篇篇1游泳池施工合同一、甲方（委托方）：姓名/单位名称：___________联系地址：___________联系电话：___________身份证号码/统一社会信用代码：___________二、乙方（承包方）：姓名/单位名称：___________联系地址：___________联系电话：___________身份证号码/统一社会信用代码：___________鉴于甲方拟建造一个游泳池，现委托乙方进行相关施工，双方经协商一致，达成如下合同：1、施工内容：1.1 乙方承担游泳池的整体工程施工，包括施工图纸的设计及许可、主体结构的施工、设备设施的安装等。
1.2 施工期限为______年月日至______年月日。
若因不可抗力因素导致延迟，双方协商决定延长施工期限。
2、工程造价与付款方式：2.1 游泳池工程总价格为___________，其中包括材料费、人工费、设备费等各项费用。
2.2 甲方需在合同签订之日支付工程总价款的50%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后支付。
2.3 如工程延误或质量出现问题，乙方须承担相应的违约责任，并按照约定的金额进行赔偿。
3、施工标准与验收：3.1 乙方承诺施工过程中遵守相关法律法规，负责施工场地的安全防护、环境保护。
3.2 工程验收标准按照国家相关标准执行，游泳池在通过验收后方可正式投入使用。
4、保修期：4.1 游泳池竣工验收之日起，乙方提供游泳池的一年保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方应及时无偿修复。
4.2 保修期结束后，如游泳池出现质量问题，双方可协商维修事宜，费用由甲方承担。
5、其他事项：5.1 合同期间如有变更，须经双方书面确认后生效。
5.2 对于未尽事宜，乙方承诺按照合同精神履行，并与甲方协商解决。
以上合同经双方确认无误后签字生效，并对双方有约束力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______签订日期：______篇2游泳池施工合同甲方（承包方）：__________ 公司乙方（委托方）：__________ 公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行游泳池施工事项，特订立本合同：一、合同目的乙方委托甲方进行游泳池施工，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等各个环节。
泳池安装施工方案
一、工程概况本工程为一座标准游泳池，位于某体育中心内。
游泳池尺寸为50m×25m，深度为1.5m，采用钢筋砼结构。
游泳池分为底板、池壁和装饰三个部分。
底板厚300mm，池壁厚250mm，混凝土强度等级为C30。
游泳池内装修为泳池专用面砖贴面，池外四周地面为防滑地砖面层。
泳池配套用给水、排水、供配电设施配合施工、穿插进行。
二、施工组织1. 施工队伍：成立游泳池工程施工组，设项目经理1人，施工员2人，质检员、安全员、材料员各1人，选用木工、钢筋、砼及装饰、水电5个班组。
2. 施工进度：计划工期为60日历天。
3. 施工质量：确保合格，力争优良。
4. 施工安全：无重大安全事故。
三、施工部署1. 施工准备（1）施工图纸会审：组织施工人员对施工图纸进行会审，明确施工要求、施工方法、质量标准等。
（2）施工场地布置：对施工场地进行平整、排水、供电、供水等设施建设。
（3）材料设备准备：根据施工图纸要求，提前准备钢筋、砼、面砖、防滑地砖、给排水管道、供配电设施等材料设备。
2. 施工安排（1）底板施工：首先进行底板钢筋绑扎，然后浇筑混凝土，混凝土强度达到设计要求后，进行底板模板拆除。
（2）池壁施工：池壁钢筋绑扎完成后，浇筑混凝土，混凝土强度达到设计要求后，进行池壁模板拆除。
（3）装饰施工：底板和池壁混凝土强度达到设计要求后，进行面砖贴面、防滑地砖铺设。
（4）给排水、供配电设施施工：游泳池配套给排水、供配电设施安装。
3. 施工工艺（1）钢筋绑扎：按照施工图纸要求，进行钢筋绑扎，确保钢筋间距、保护层厚度等符合规范要求。
（2）混凝土浇筑：混凝土浇筑前，对模板进行清理、湿润，确保混凝土浇筑质量。
（3）模板拆除：混凝土强度达到设计要求后，进行模板拆除。
（4）面砖贴面：按照施工图纸要求，进行面砖贴面，确保面砖平整、牢固。
（5）防滑地砖铺设：按照施工图纸要求，进行防滑地砖铺设，确保地砖平整、牢固。
四、施工质量控制1. 施工过程中，严格执行施工规范和质量标准，确保施工质量。
游泳池 施工合同6篇
游泳池施工合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1游泳池施工合同合同编号：_____甲方（委托方）：_____乙方（承包方）：_____根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，就甲方委托乙方施工建设游泳池事宜，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：_____1.2 项目地址：_____1.3 工程规模：_____1.4 工程内容：包括但不限于池体结构、输水系统、过滤系统、照明设施等。
第二条施工内容2.1 乙方应按照甲方的要求，合理施工，保证工程质量。
2.2 乙方应按照相关标准和法律法规要求，保证施工过程中的环境卫生和安全。
第三条工期3.1 本合同工期为______个自然日，自合同签订之日起计算。
3.2 若因不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决，并经协商一致后可延长工期。
第四条施工费用4.1 本合同总价为______元，由甲方一次性支付给乙方。
4.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相关返工、维修费用。
第五条质量保证5.1 乙方应保证施工质量符合相关标准和要求，承诺在合同规定的质保期内负责维修和保养工程。
5.2 质保期为______个月，自工程竣工之日起计算。
第六条违约责任6.1 若一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致不能履行合同，应提前通知对方，并准备相关的证明文件。
第七条争议解决7.1 本合同任何一方均有权对合同的解释进行争议。
7.2 若发生争议，双方应友好协商解决，若不能协商解决，则提交______仲裁机构进行调解。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章起生效。
8.2 本合同涉及的法律问题，适用中华人民共和国法律。
甲方（签字）：_____乙方（签字）：_____日期：_____篇2游泳池施工合同一、合同签订双方甲方：（委托方）_____________（单位名称）、法定代表人：_____________、联系电话：_____________、地址：_____________。
泳池设备安装合同模板
泳池设备安装合同模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拥有一处位于（详细地址）的泳池设施，现甲方计划对泳池设备进行安装和调试，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同：第一条项目概述甲方要求乙方对泳池设备进行安装和调试，具体包括但不限于水泵、过滤设备、消毒设备、照明设备等。
第二条工程内容1. 乙方应按照甲方的要求，对泳池设备进行安装和调试，并保证其正常运作。
2. 乙方应按照相关标准和要求，对安装过程进行严格把关，确保安全可靠。
3. 安装完成后，乙方应对系统进行调试，保证泳池设备正常运转。
第三条工程期限1. 本合同自双方签署之日生效，工程期限为（具体时间）。
2. 如因不可抗力或其他特殊原因导致工程延迟，双方应协商解决，并可视情况进行合理延期。
第四条施工费用1. 本次安装工程的总费用为（具体金额），甲方应在签订合同时支付50%的预付款。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供工程结算清单，甲方应在7个工作日内支付余款。
第五条质量保证1. 乙方对安装的泳池设备提供一年的质量保修期。
2. 在质量保修期内，如设备出现质量问题，乙方应当无偿修理或更换损坏部件。
第六条知识产权保护1. 安装过程中所涉及的技术、资料和知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方许可，甲方不得擅自复制、传播涉及安装过程中的技术资料。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延迟或工程质量不达标，乙方应当承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延迟或工程质量不达标，甲方应承担相应的违约责任。
第八条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款，并以书面形式确认。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。