变电站电子围栏系统设备及安装合同
电子围栏合同模板
电子围栏合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电子围栏合同模板甲方：乙方：鉴于甲方拥有某项需要保护的财产或区域，为了保护甲方财产的安全，经双方友好协商，就甲方委托乙方提供电子围栏设备及安装服务等相关事项达成如下合同：一、设备供应及安装1. 乙方根据甲方的需求，提供符合国家相关标准的电子围栏设备，并负责设备的安装、调试及验收。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供设备的详细技术参数、操作手册等相关资料。
3. 乙方应在合同签订后七个工作日内，完成设备的供应及安装工作。
二、技术支持与维护1. 乙方应提供完整的售后服务，包括设备的使用培训、技术支持及维护保养等。
2. 乙方应在设备安装验收合格后，提供一年内的免费维修服务。
3. 乙方应在设备出现故障时，及时响应并提供解决方案。
三、合同金额与支付方式1. 甲方向乙方支付的合同金额为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），其中包括设备供应、安装、调试等费用。
2. 甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。
3. 乙方开具正规发票，甲方按照税法规定予以报销。
四、合同期限与终止1. 合同自双方签订之日起生效，有效期为【期限】年。
2. 在合同有效期内，双方应严格遵守合同的约定，履行各自的义务。
3. 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约【续约期限】年。
五、违约责任1. 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2. 乙方未按照约定时间完成设备供应及安装的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
电子围栏施工合同范本
电子围栏施工合同范本鉴于甲方委托乙方进行电子围栏的施工，双方为明确各自的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同标的1.1 本合同标的为甲方委托乙方施工的电子围栏系统，包括但不限于电子围栏设备、附属设施及施工服务等。
二、合同金额2.1 乙方承担的电子围栏施工总价款为人民币【】元（大写：【】元整），其中包括设备费用、施工费用、材料费用等。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，施工期限为【】个月，具体施工时间由双方协商确定。
四、双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同款项。
4.1.2 甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、用电许可等。
4.1.3 甲方应对乙方施工过程中产生的噪音、粉尘等环境问题给予谅解。
4.1.4 甲方有权对乙方施工质量进行监督，对不符合合同要求的，有权要求乙方整改。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 乙方应按照合同约定，保质保量完成电子围栏的施工任务。
4.2.2 乙方应遵守相关法律法规，确保施工过程中的安全、环保。
4.2.3 乙方应按时向甲方提交工程进度报告，确保甲方对施工进度有所了解。
4.2.4 乙方应确保施工质量，对施工过程中产生的质量问题负责。
五、验收与保修5.1 电子围栏施工完成后，甲方应在【】日内组织验收，验收合格后支付合同尾款。
5.2 乙方对施工的电子围栏系统提供【】个月的质保期，质保期内因设备、施工等原因导致的问题，乙方应免费进行维修。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的【】%。
6.2 由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
变电箱围栏施工合同书样本
变电箱围栏施工合同书样本合同编号：_________甲方：(公司名称)地址：(公司地址)电话：(联系电话)乙方：(公司名称)地址：(公司地址)电话：(联系电话)鉴于甲方拟对变电箱进行围栏施工，现甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目背景甲方是一家从事电气工程设计的公司，乙方是一家专业从事建筑施工的公司。
甲方拟委托乙方进行变电箱围栏的施工，双方共同遵守本合同的约定。
第二条工程范围乙方将根据甲方提供的相关设计图纸和要求，负责变电箱的围栏施工工作，包括但不限于以下工作范围：1. 清理施工现场，确保施工环境整洁；2. 安装围栏支架，并保证安装牢固；3. 进行围栏的组装和安装，确保围栏平整美观；4. 完成围栏施工过程中的其他相关工作。
第三条工程进度1. 双方约定施工开始日期为____年__月__日，结束日期为____年__月__日；2. 乙方应按照工程进度计划，合理安排施工时间，并保证按时完成施工任务；3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第四条施工质量1. 乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和规范；2. 施工过程中，乙方应及时清理施工现场，并妥善处理施工中产生的废物和污物；3. 完成施工后，乙方应进行相关的质量检测，确保围栏的牢固可靠。
第五条合同价款及结算方式1. 本合同总价款为________元（大写：________________元），包含材料费、施工费、人工费等各项费用；2. 甲方将按照合同约定的工程进度进行付款，具体支付方式如下：(1) 工程开工前支付________%作为预付款；(2) 工程完成后________天内支付剩余款项；(3) 如有特殊约定，请明确注明。
第六条保修责任1. 乙方对施工过程中因操作不当造成的损坏负有责任，并承担修复或更换的费用；2. 乙方应对围栏施工的质量负责，在工程竣工后的保修期内，如发现施工质量问题，乙方应负责免费修复；3. 保修期为工程竣工后的____个月，期间如发生修复情况，不计入保修期。
变电站电子围栏系统设备及安装合同
电子围栏防盗系统设备及安装合同一、合同双方:甲方：陕西省电力公司宝鸡市供电公司乙方：陕西向阳电子科技有限公司甲、乙双方经友好协商，就宝鸡供电局变电站周界电子围栏系统工程的设备采购和安装工程，依照《中华人民共和国合同法》并结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议。
二、工程概况1、工程地点：各个变电站内；2、工程名称：宝鸡供电局变电站周界电子围栏系统工程；3、工程内容：为甲方提供变电站周界电子围栏系统工程的设计、设备提供和工程安装；（2）承包范围：（1）工程主要设备采购费、安装费和辅材费；（2）工程施工安全管理和责任；三、施工周期1、项目总工期：工期具体施工安排将根据甲方的实际工程进度进行，总工期50天；2、本工程完工后10 天内，乙方完成整体工程检查及提交甲方验收;四、合同价款及付款方式1.合同总价表本项工程的合同总金额为：肆拾伍万元整（￥：450000.00 ）一次包死，各项费用清单详见合同附件。
2.付款方式：签完合同3日内甲方付给乙方￥50000.00 元；工程竣工并经过验收合格后，甲方应10日内向乙方付清余款￥：380000.00元，余款￥：20000.00元作为质保金12 个月后付清。
3.售后服务条款：（1）保修内容：A.凡乙方所提供实施材料、设备、施工等均在保修范围之内。
B.凡人为损坏的（或改变原有设计的）材料、设备、线路、施工等均不在保修之内。
C.凡与乙方工程中的材料、设备、施工等无关项目均不属保修范围之内。
（2）保修期限：自验收之日起一年内凡属保修范围之内的问题由乙方免费上门服务，一年后乙方免收工费按成本价收取费用。
五、甲、乙双方的责任与义务1、甲方的责任与义务：（1）甲方应保证向乙方提供的由甲方负责的工作内容按时完成，同时保证按合同规定的付款周期向乙方支付设备材料费和工程款；（2）甲方有义务对乙方在施工过程中提供电力电源及登高附属工具，并与乙方合作协调工程中遇到的问题。
（3）其它：A.凡不属保修范围之内的损坏，乙方按成本价免收工费予以维修。
2023电子围栏安装工程合同正规范本(通用版)
电子围栏安装工程合同1. 合同背景本合同是由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同订立，旨在明确双方在电子围栏安装工程中的权责，确保工程的顺利进行和双方的合法权益。
2. 合同内容2.1 工程概述本工程的目的是为甲方所拥有的特定地点（简称“工程地点”）安装一套电子围栏系统，以提供安全保护和防范措施。
电子围栏系统应包括但不限于内容：电子围栏设备的采购、安装和调试电子围栏系统与甲方现有安防设备的联动设置电子围栏系统的培训和维护支持2.2 工程时间工程的起始日期为本合同签订之日起，预计工期为30个工作日。
具体工期将根据实际情况和工程进展进行调整，双方应保持及时沟通和协调。
2.3 工程费用本工程的总费用为人民币X元（大写：X元整）。
甲方应在工程签订之日起的7个工作日内向乙方支付工程款项的50%作为预付款。
剩余的50%工程款项将在工程竣工验收后的5个工作日内支付给乙方。
2.4 工程验收工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并按照合同约定的质量标准进行验收。
甲方有权对工程质量、工程完整性以及功能进行检查和确认。
如甲方发现工程存在质量问题或不符合要求的情况，乙方应及时修复并重新进行验收。
只有在工程通过验收并经甲方确认后，乙方方可获得尾款支付。
3. 双方权责3.1 甲方责任甲方应提供工程地点的相关资料和权限，包括但不限于土地使用权、施工许可证等。
甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项，并提供必要的协助和支持，以确保工程能够顺利进行。
3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量标准和工期要求，完成工程安装任务，并确保工程的质量和功能符合合同约定。
乙方应遵守法律法规，按照相关要求进行电子围栏系统的安装和调试。
乙方应提供技术培训和售后维护支持，确保甲方能够正常使用和维护电子围栏系统。
4. 双方违约和争议解决4.1 违约责任如一方未按照合同约定履行相应的责任，应承担相应的违约责任。
违约方需向对方支付违约金，并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
电子围栏安装工程合同正规范本(通用版)[1]
![电子围栏安装工程合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6a410a58fbd6195f312b3169a45177232f60e4ad.png)
电子围栏安装工程合同1. 合同主要内容本合同由各方共同订立，包括：甲方： [甲方公司名称] 乙方：[乙方公司名称]本合同的目的是确保甲方的电子围栏安装工程能够按照双方约定的要求和标准进行进行。
2. 合同条款2.1 任务描述乙方将负责甲方电子围栏的安装工程，具体任务包括但不限于：设计电子围栏系统的布局和装置位置进行电子围栏设备的调试和安装确保电子围栏设备的正常运行和连接2.2 安装标准乙方需要按照标准进行电子围栏工程的安装：遵循甲方提供的设备规格和要求遵循相关安全标准和法规要求保证电子围栏设备的可靠性和耐久性2.3 付款条款乙方为甲方提供电子围栏安装工程服务后，甲方将根据付款条款支付费用：在工程开始前预付一定比例的安装费用工程完工后，甲方将支付剩余费用如果项目发生变更或额外工作，费用将根据实际情况进行调整2.4 安装进度和验收标准乙方需要按照双方约定的工期完成电子围栏安装工程。
乙方完成工程后，甲方有权对安装工程进行验收，验收标准包括但不限于要求：电子围栏系统应正常工作，满足甲方的安全防护需求电子围栏设备应按照规格和要求进行安装和连接乙方应提供必要的培训和使用手册，确保甲方能正确使用和维护电子围栏设备2.5 保修期乙方对电子围栏安装工程提供一定的保修期，具体保修条款将另行约定。
3. 合同变更和终止3.1 合同变更如有需要修改合同条款或变更工程范围，双方协商一致后可以对合同进行修改。
修改后的合同应以书面形式记录，并由双方签字确认。
3.2 合同终止合同可能因原因之一而终止：双方协商一致决定终止合同双方存在重大违约行为发生不可抗力事件，使得履行合同变得不可能在合同终止的情况下，双方应根据实际情况进行结算，并履行终止合同的其他必要事项。
4. 合同生效和仲裁4.1 合同生效本合同自双方签字及盖章之日起生效，并在具体工程完成后终止。
4.2 争议解决双方在合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商解决不成的争议，双方可以选择仲裁解决。
电子围栏系统安装协议书
电子围栏系统安装协议书协议书编号： [编号]协议书签署日期：[日期]甲方：[甲方公司或个人名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]电子邮件：[甲方电子邮件]乙方：[乙方公司或个人名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]电子邮件：[乙方电子邮件]鉴于甲、乙双方就电子围栏系统的安装服务达成一致，特订立本安装协议书。
双方共同遵守以下条款：一、项目描述1.1 甲方委托乙方负责电子围栏系统的安装和调试工作。
1.2 电子围栏系统安装地点：地址：[安装地点]1.3 安装工作包括但不限于以下内容：- 安装电子围栏主控制器和相关设备；- 安装监控摄像头和其它相关设备；- 连接安装好的设备并进行系统调试；- 其他甲方和乙方协商确定的任务。
二、安装期限2.1 安装工作的开始日期为本协议签署之日起，完成日期为 [完成日期]。
2.2 如因不可抗力等特殊情况导致安装工作无法按时完成，乙方应立即通知甲方，并在情况允许的情况下延期完成。
三、合同价格与支付方式3.1 安装费用总计为人民币[金额]元（大写：[金额大写]），包含材料费、劳务费以及其他费用。
3.2 支付方式：- 预付款：甲方应在本协议签署之日起 [预付款支付期限] 内支付合同总费用的 [预付款百分比] 作为预付款，金额为人民币[预付款金额]元（大写：[预付款金额大写]）；- 进度款：安装工作完成百分之[进度款百分比]时，甲方应支付人民币[进度款金额]元（大写：[进度款金额大写]）作为进度款；- 验收款：安装工作完成并经甲方验收合格后，甲方应在[验收款支付期限]内支付剩余款项，金额为人民币[剩余款项金额]元（大写：[剩余款项金额大写]）。
四、验收标准4.1 乙方应保证安装工作符合相关法规和标准，并且能够正常运行。
4.2 甲方有权对安装工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应立即修复或重新安装。
五、保修与维护5.1 乙方保证安装设备的质量符合相关要求，并提供[保修期限]的免费保修服务。
电子围栏合同范本
电子围栏合同范本甲方（采购方）：名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（供应方/安装方）：名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、项目概况1. 项目名称：[电子围栏安装项目具体名称]2. 项目地点：[详细安装地点]3. 项目内容：乙方负责为甲方提供并安装电子围栏系统，包括但不限于设备供应、安装调试、系统集成、人员培训及售后服务等。
二、产品及服务要求1. 电子围栏系统的技术规格、性能指标应符合国家相关标准及行业规范，并满足甲方的安全需求。
2. 乙方应保证所提供的设备为全新、未使用过的正品，并提供设备的质量保证书、合格证书等相关文件。
3. 安装调试工作应在双方约定的时间内完成，确保系统正常运行。
4. 乙方应为甲方提供系统操作培训，使甲方相关人员能够熟练掌握系统的使用和维护方法。
5. 乙方应提供[具体时长]的质保期，在质保期内对系统进行免费维护和维修。
三、合同价款及支付方式1. 本项目合同总价款为人民币：______元（大写：______________________），此价格包含设备费用、安装调试费用、运输费用、培训费用及税费等一切相关费用。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________）。
3. 设备安装调试完成并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价款的______%，即人民币：______元（大写：______________________）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电子围栏防盗系统设备及安装合同
一、合同双方:
甲方：陕西省电力公司宝鸡市供电公司
乙方：陕西向阳电子科技有限公司
甲、乙双方经友好协商，就宝鸡供电局变电站周界电子围栏系统工程的设备采购和安装工程，依照《中华人民共和国合同法》并结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议。
二、工程概况
1、工程地点：各个变电站内；
2、工程名称：宝鸡供电局变电站周界电子围栏系统工程；
3、工程内容：为甲方提供变电站周界电子围栏系统工程的设计、设备提供和
工程安装；
（2）承包范围：（1）工程主要设备采购费、安装费和辅材费；
（2）工程施工安全管理和责任；
三、施工周期
1、项目总工期：工期具体施工安排将根据甲方的实际工程进度进行，总工期50
天；
2、本工程完工后10 天内，乙方完成整体工程检查及提交甲方验收;
四、合同价款及付款方式
1.合同总价表
本项工程的合同总金额为：肆拾伍万元整（￥：450000.00 ）一次包死，各项费用清单详见合同附件。
2.付款方式：
签完合同3日内甲方付给乙方￥50000.00 元；工程竣工并经过验收合格后，甲方应10日内向乙方付清余款￥：380000.00元，余款￥：20000.00元作为质保金12 个月后付清。
3.售后服务条款：
（1）保修内容：
A.凡乙方所提供实施材料、设备、施工等均在保修范围之内。
B.凡人为损坏的（或改变原有设计的）材料、设备、线路、施工等均不在保修之内。
C.凡与乙方工程中的材料、设备、施工等无关项目均不属保修范围之内。
（2）保修期限：
自验收之日起一年内凡属保修范围之内的问题由乙方免费上门服务，一年后乙方免收工费按成本价收取费用。
五、甲、乙双方的责任与义务
1、甲方的责任与义务：
（1）甲方应保证向乙方提供的由甲方负责的工作内容按时完成，同时保证按合同规定的付款周期向乙方支付设备材料费和工程款；
（2）甲方有义务对乙方在施工过程中提供电力电源及登高附属工具，并与乙方合作协调工程中遇到的问题。
（3）其它：
A.凡不属保修范围之内的损坏，乙方按成本价免收工费予以维修。
2、乙方的责任与义务：
（1）乙方负责按照合同附表指定品牌购买工程所需的各类设备和施工辅助材料，
并保证设备和材料的质量要求；
（2）乙方负责工程的施工质量并服从施工现场管理；
（3）乙方应按双方约定的工期和进度完成本工程；
（4）乙方有义务对工程质量进行自测，并及时与甲方沟通工程中遇到的问题，及时处理；
（5）乙方在施工过程中应按国家及厂区内部有关规定采取严格的安全防护措
六、不可抗力
如果在双方合作期间发生不可抗力（指无法预见、不可避免的事件，例如：.地震、台风、战争、火灾、水灾以及其他公认的不可抗力事件），致使一方不能履行或延迟履行其在本合同项的全部或部分义务，则该方不承担违约责任。
七、设计变更
1、施工中如甲方对原设计进行变更，应提前5天向乙方发书面通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。
因变更导致的经济支出和损失，由甲方承担，工期按甲方的书面通知相应顺延。
2、施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方批准后方可实施。
乙方未经批准不得擅自变更设计.
八、争议解决
本合同执行过程中若发生争议，由当事人双方本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。
若协商调解无法解决，双方则提请宝鸡市仲裁机构仲裁。