内部承包合同

合集下载

内部承包工程合同范本4篇

内部承包工程合同范本4篇

内部承包工程合同范本内部承包工程合同范本精选4篇(一)甲方(发包方):____乙方(承包方):____签订日期:____年____月____日第一条工程概况工程名称:____。

工程地点:____。

工程内容:____。

第二条承包范围乙方负责本工程的____(具体工作内容),包括但不限于设计、施工、材料采购、安装调试等工作。

第三条工程质量工程质量应达到____标准。

乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。

第四条工程价款工程总价款为人民币____元整(¥____)。

工程价款的支付方式为____。

第五条工程期限工程开工日期为____年____月____日。

工程竣工日期为____年____月____日。

第六条双方权利和义务甲方有权对工程进度和质量进行监督。

乙方应按时完成工程,并保证工程质量。

甲方应按时支付工程款项。

乙方应遵守甲方的安全管理规定。

第七条安全生产乙方应严格遵守安全生产法律法规。

因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担责任。

第八条工程变更任何工程变更需经双方协商一致,并书面确认。

工程变更导致的价款调整,按照实际发生的费用计算。

第九条工程验收工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到验收申请后____天内组织验收。

第十条违约责任如一方未能履行合同义务,应承担违约责任。

违约责任的具体承担方式由双方协商确定。

第十一条争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交____仲裁委员会仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。

第十二条其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

双方应本着互惠互利的原则,共同促进合同的顺利履行。

第十三条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):____乙方(签字):____签订地点:____签订日期:____年____月____日内部承包工程合同范本精选4篇(二)甲方(发包方):____地址:____联系电话:____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____签订日期:____鉴于甲方需要进行____工程,乙方具有相应的资质和能力,愿意承担该工程的施工任务。

内部承包协议书范本推荐8篇

内部承包协议书范本推荐8篇

内部承包协议书范本推荐8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方内部__________项目事宜达成以下协议:一、协议背景鉴于甲方内部需要对__________项目进行具体执行和操作,现决定将其发包给乙方进行内部承包。

乙方应具备相应的资质、能力和经验,负责项目的具体实施和管理。

二、承包范围及内容乙方承包范围包括:____________________ (具体承包内容根据项目实际情况填写)。

乙方应按照甲方要求,完成承包范围内的各项工作。

三、承包期限本承包协议的期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

协议期限届满后,如需续签,双方应另行协商并签订书面协议。

四、费用及支付方式1. 承包费用:双方约定承包费用为人民币________元(大写:_________元整)。

2. 支付方式:甲方应按照协议约定,将承包费用支付给乙方。

具体支付方式为________(如按进度支付、按阶段支付等)。

3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票或收据。

五、双方权利义务(一)甲方权利义务:1. 甲方有权对乙方承包的项目进行监督、检查和指导。

2. 甲方应按时支付承包费用。

3. 甲方应提供乙方实施项目所需的相关资料和支持。

(二)乙方权利义务:1. 乙方应按照协议约定完成承包范围内的各项工作。

2. 乙方应遵守甲方的规章制度,服从甲方的管理。

3. 乙方应对项目实施过程中的问题及时与甲方沟通,并提出改进意见。

4. 乙方应对其雇佣的人员进行安全教育和管理,确保项目安全进行。

六、违约责任1. 若甲方未按协议约定支付承包费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

2. 若乙方未按协议约定完成承包范围内的各项工作,应按约定承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

公司内部承包经营合同范文(6篇)

公司内部承包经营合同范文(6篇)

公司内部承包经营合同范文发包方:__________承包方:__________双方根据____,协商签订本合同。

一、承包内容:_______________________________________________。

二、承包经营期限:自____年____月____日起至____年____月____日止,共____年。

三、承包形式:税后承包金(递增)包干。

四、承包方上交承包金数额:承包方按____(递增)____%比例上交承包金。

承包方上交承包金时间按____计算,即:____年____月交____元;____年____月交____元;____。

五、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。

承包者须于每年的____月____日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币____元。

风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。

六、企业留利部分:生产发展基金____%,福利基金____%,奖励基金____%。

七、主要经济技术指标:1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为____元人民币,其中固定资产为____元人民币,流动资金为____元人民币;2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于____万元,其中____年____万元;____年____万元;____。

3、企业资产的维护:设备完好率达到____%;固定资产净值率____%。

4、闲置资产的处理办法:______________________________________。

5、新产品开发____项,主要新产品是____。

6、承包期间技术改造技术投资总额____元;____年为____;____年为____元;____。

八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:____________________。

九、双方的权利与义务(一)发包方:1、应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权;2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;(二)承包方:1、在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权;2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动,应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;5、承包经营期间,若以被承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意;6、所得承包收入应依法缴纳所得税;7、应每____月(季)的____日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表;十、承包经营期间,企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_____。

公司员工内部承包合同8篇

公司员工内部承包合同8篇

公司员工内部承包合同8篇篇1甲方(公司):____________________地址:____________________________法定代表人:______________________联系方式:________________________乙方(员工):____________________性别:____________________________职务:____________________________所在部门:________________________联系方式:________________________鉴于甲方需要雇佣乙方从事特定的工作,经双方友好协商,达成以下内部承包合同,以明确双方的权利和义务:第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在公司内部承包活动中的职责、权利和义务,确保双方共同遵守,保护双方的合法权益。

第二条承包事项及工作内容乙方承包的岗位为__________,具体工作内容包括但不限于:__________。

乙方应严格按照岗位职责和公司的相关规定开展工作。

第三条承包期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。

承包期满,如双方继续合作,则重新签订承包合同。

第四条报酬与支付1. 乙方承包期间的薪酬结构为:基本工资+绩效工资+其他补贴。

具体数额及支付方式按照公司薪酬制度执行。

2. 甲方每月__日通过银行转账方式支付乙方薪酬。

第五条工作纪律及考核1. 乙方应遵守公司的各项制度和规定,服从甲方的管理,保持职业操守。

2. 甲方定期对乙方进行工作考核,考核内容包括但不限于工作进度、质量、团队合作等。

考核结果将作为薪酬调整、岗位晋升的依据。

第六条保密义务1. 乙方在承包期间及之后,应对在工作中获知的公司商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密。

2. 乙方在离职后的一年内,未经甲方书面同意,不得泄露甲方的商业秘密。

第七条知识产权归属1. 乙方在承包期间完成的工作成果、技术成果等知识产权归甲方所有。

内部承包经营合同协议书6篇

内部承包经营合同协议书6篇

内部承包经营合同协议书6篇内部承包经营合同协议书 (1) 发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据建设部、省建委关于施工企业推行《项目法》施工的文件精神,经公司研究决定:将我司承建的( 平武县虎牙平坝林区保护管理用房附属污水净化沼气)工程总造价10.6万元,工程实行“项目经理”负责制形式的承包经营,经双方协商一致,拟定条款如下:一、 ( 何林)同志,以该工程负责人的身份,代表公司执行工程承包合同,对工程项目的实施(质量、安全)负全面责任,本人的工资、养老保险、安全保险、失业保险在工程利润中自行列支。

二、乙方负责工程项目的管理人员、工程技术人员的聘任和选用,自主决定内部分配形式聘用工程技术人员和各工种工人待遇,按《劳动法》有关规定双方协商支付。

三、该工程实行“项目经理负责制”的风险抵押,单独二级独立核算,自负盈亏,包干上交的全面承包。

承包合同签字后,乙方交风险抵押质量保证金总造价3%到甲方帐户,工程竣工验收后退给乙方,或冲抵上交管理费。

乙方对该工程实行独立核算,无论盈亏,按工程总造价(包括附属工程)以竣工决算总额(8.46 % )上交公司管理费和营业税。

其他部门的费用和个人所得税由乙方承付。

四、该工程的财务管理人员由乙方确定,财务管理要正规化,各种报表要按时上报,工资由乙方支付。

五、乙方全面负责工程的质量管理、安全管理。

严格履行《建筑法》、《劳动法》、《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》和省、市建委有关文明施工管理规定,按图、按规范施工,按标准评验,确保工程质量和施工安全,建立严格的质量、安全和塔吊使用管理制度。

质量、安全资料专人收集、管理。

如出现质量、安全事故,乙方要如实按程上报,并承担直接经济责任和法律责任,甲方根据事故的实情,有权对直接责任人进行经济处罚和移交司法机关处理。

六、乙方必须按建设单位提供的施工图和更改通知施工,严格执行建设单位与施工单位签订的建设施工合同条款,保证工程质量、安全,圆满完成施工合同。

内部承包工程合同范本4篇

内部承包工程合同范本4篇

内部承包工程合同范本4篇篇1内部承包工程合同范本甲方:______________(承包方名称)乙方:______________(发包方名称)鉴于甲方具有从事工程承包业务的资质和技术实力,乙方希望将工程项目交由甲方负责承包;双方经友好协商,达成以下合同:一、项目名称:_________________(工程项目名称)二、合同价格:本合同总价为人民币_______________元整(大写:_________________),包括税费。

三、工程范围:本项目的具体工程内容和要求如下:1.施工地点:_________________(具体地址)2.工程内容:_________________(详细描述)3.工程量:_________________(具体数量)4.工程质量标准:_________________(工程质量标准要求)5.竣工时间:_________________(预计竣工时间)四、付款方式:根据工程进度和质量验收情况,付款方式如下:1.首款:签订合同后,乙方将预付款项人民币_________元整;2.进度款:按工程进度支付,支付比例为________%;3.尾款:工程质量验收合格后支付,支付比例为________%。

五、工期保证:甲方承诺按照合同约定的时间节点和质量标准完成工程,如因不可抗力等因素导致工期延误,应当及时通知乙方并协商解决方案。

六、质量保证:甲方承诺在工程施工过程中严格按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量符合合同约定的要求。

七、违约责任:如因甲方原因导致工程质量不符合要求或者工程进度延误,甲方应当承担相应的违约责任,并按合同约定支付违约金。

八、保密条款:双方应当对项目的相关信息和技术进行保密,不得向第三方透露或泄露相关信息。

九、争议解决:本合同履行过程中如有争议,双方应当友好协商解决;如协商不成,可以向工程行政部门申请调解或者提起诉讼解决。

十、其他事项:本合同未尽事宜,双方可据实际情况另行约定。

内部承包经营合同6篇

内部承包经营合同6篇

内部承包经营合同6篇内部承包经营合同 (1) 甲方:乙方:身份证号:为适应目前建筑市场形势,增强企业活力,建立内部竞争机制,加强公司集团化管理,保证工程质量,确保安全生产,降低施工成本,提高企业经济效益,根据《合同法》、《劳动合同法》、公司管理体系文件及管理受控文件、作业指导书以及公司其他相关的规章制度,甲方决定把工程以责任承包的形式发包给乙方,乙方自愿接受。

现经双方自愿协商,订立本合同,以资双方共同遵守。

电话:住址:第一章总则第一条乙方必须严格遵守国家法律、法规,政府的各种规定及公司的各项规章制度,严格按《劳动合同法》负责与所招用的劳动者签订劳动合同、交纳保险及费用,支付所招用的劳动者的劳动报酬;全面履行业主与公司签订的合同、治理标准和招标时的承诺、其他与工程相关之承诺、补充协议等和本合同的各项约定,按约全面履行或代为履行上述文件中所约定的公司的各项义务。

第二条乙方全面承担其承包工程的工程建设、进度、质量、安全、财务核算、计生综合治理等各项工作。

第二章承包项目工程概况第一条建设单位:工程名称:工程地点:工程承包范围和内容:第二条开竣工日期及总日历天:,总日历天数天,开竣工日期以建设单位、监理公司等批准的开竣工报告为准。

第三条工程质量及创杯要求:质量等级达到一次性验收合格。

安全目标:无伤亡事故发生。

第四条工程造价:万元。

工程单价为元。

乙方向甲方支工程款时,要提交材料发票,如不能提供由甲方代扣开票费用。

第五条工期、质量控制节点:服从建设单位的总体安排,确保施工进度,满足建设单位的使用要求。

第六条乙方负责人:。

第三章乙方的权利和义务第一节乙方的权利第一条承包期间,乙方全面负责承包项目的建设及内部管理事宜,可以自主安排雇聘、施工组织、材料采购等各项工作,负责生产建设,自主完成全部承包范围内的施工任务。

自行编制和办理有关安全、质量等的开工资料及手续。

第二条乙方可以自主选定具有相应资质的企业分承包施工合同中约定的可以分包部分或选定有资质的劳务承包企业承担劳务工作,但应当经甲方同意,否则责任及法律后果由乙方负担。

内部承包合同精选15篇

内部承包合同精选15篇

内部承包合同精选15篇内部承包合同1甲方:____市建筑工程总公司乙方:____市建筑工程总公司____省保康至宜昌高__BF—2标段项目部工程名称: ____省保康至宜昌高__BF—2标段工程结构:框架结构;建筑面积:工程为了完善经济承包责任制,加强安全工作力度,使项目部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必须抓安全,把生产、安全两者摆在同等的位子上,切实地负责各自安全工作的职责,真正使安全管理成为经济效益生产重要组成部分,公司本着对国家、集体、个人高度负责,特与项目部签订如下安全管理与奖罚责任状。

一、公司下达的安全达标工程必须无条件的执行,本工程争创省文明施工现场,保证达标。

二、本项目确保无人身死亡事故;无重大设备安全事故;无重大火灾爆炸事故;重伤事故发生率控制在0.08%以内;轻伤事故不大于1.5%。

如发生重大事故,一切费用由工程项目部全部承担。

并给予经济处罚和下降年终奖金等级系数。

三、安全防护用品材料1、安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、安全管理图牌,各种机械安全保护由项目部承担一切费用,工程处保证资金。

2、各种机械、脚手材料由公司统一调配,由各项目部租用,各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理。

四、经济奖罚办法及依据公司按栋号建筑每平方面积提取壹元保证金,作为公司安全奖励资金。

五、认真执行安全技术操作规程及公司所制定各项安全生产规章制度,服从管理对违返制度者一切按工程处制度《安全管理细则》执行。

本合同一式叁份,甲、乙双方负责人财务各壹份。

甲方:乙方:负责人:负责人:________年____月____日内部承包合同2甲方:_________身份证号码:_________乙方:_________身份证号码:_________兹因甲方工程建设的需要,由乙方负责承包甲方工程的施工技术资料整理、编制工作,现根据平等、自愿的原则,经甲、乙双方充分协商达成共识,特签订本协议。

一、合同期限:以完成本工程任务为期限,自________年____月____日起至________年____月____日止该工作任务完成为标志。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

XXXXXX有限责任公司工程项目内部承包合同甲方:XXXXXX有限责任公司(责任单位)乙方:(内部承包人)身份证号码:家庭住址:乙方在仔细阅读了甲方与发包方(以下均统一简称为“发包方”)签订的《建设工程施工合同》,并完全理解该合同条款内容的基础上,为了全面履行《建设工程施工合同》,同时也为更好激励内部承包人,甲、乙双方在平等自愿、互惠互利的前提下,经充分磋商,特签订本承包合同。

一、本内部承包合同的组成部分(不论该文书形成于本内部承包合同之前还是之后):1、本工程的招标文件、投标文件、询标纪要、承诺、中标通知书等招投标前期相关内容。

2、建设工程施工合同,包括建设工程施工合同组成部分的所有内容。

3、甲方与发包方签订的各类补充协议、会议纪要、联系单等所有文件。

4、以甲方名义对外签订的各类专业分包合同、供销合同、租赁合同、劳务合同等其他合同。

二、工程概况工程名称:工程地址:承包范围:建筑面积:中标合同价:(大写)三、承包形式:实行项目经济内部独立核算、乙方风险承包形式。

保质量、保工期、包上交利费、盈亏自负。

四、具体承包指标1、上交利费指标:乙方应将经发包方最终确认的工程结算总造价(不含发包方单独发包纳入总包管理的专业分包工程总包管理配合费)的 %上交甲方;不进入上述结算总造价的由发包方单独发包纳入总包管理的专业工程总包管理配合费按实际收到额的 %上交。

确保上交后,盈亏由乙方自负。

以上上交利费中,不包括税金、政策性规费及甲方统一下达的各项上交费用,税金、政策性规费及甲方统一下达的各项上交费用,由甲方代扣代缴。

2、工期指标:乙方必须确保各节点工期及总工期满足发包方的要求。

3、工程质量指标:。

4、安全文明指标:确保文明施工和安全生产,且符合甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》的要求,杜绝安全生产死亡事故,创工地。

5、合同签约率、履约率指标:乙方在本工程施工过程中,应确保各项经济交易以书面形式签订,严禁口头协议。

同时,乙方应确保履约率达到100%。

五、双方权利和义务(一)甲方:(1)甲方对项目的经营管理、资金结算、安全生产、质量技术、党建综合等进行管理。

(2)甲方按项目类型组建本项目管理机构,与乙方共同配置本项目相应的管理人员。

(3)甲方将支持乙方依法行使职权,维护乙方的合法权益。

(4)甲方积极配合乙方与发包方的协调和沟通,努力争取企业外部环境,协助乙方解决生产经营中的困难,切实做好服务。

(5)视项目资金状况,需甲方资金支持的,经乙方申请,经甲方审核后在资金上给予支持。

视资金使用额度、期限,双方另行签订补充协议,借款利率、管理费用的增加等在补充协议中确定,借款利率不低于集团公司规定的基准标准。

(6)甲方协助乙方做好竣工结算工作及资金的催讨工作,力争工程资金能按《建设工程施工合同》规定到位。

(7)甲方对乙方执行本合同情况进行定期、不定期的考核或审计,并按本合同规定兑现奖罚。

(二)乙方:(1)乙方必须认真履行《建设工程施工合同》中的承包人义务,按甲方的《项目管理手册》、《项目实施策划书》实施项目管理。

(2)乙方应接受甲方根据项目管理需要组建的项目管理机构及配置的相应管理人员,并承担管理人员的工资、奖金及其它费用,按月支付人员工资,不得拖欠。

工资水平不得低于社会、行业及公司规定的项目部薪酬标准。

(3)乙方在同等条件下应优先选择甲方具有相应专业资质的分、子公司进行专业工程施工;钢材采购按《XXXXXX钢材集中采购管理办法》由甲方采购中心统一管理,其他大宗材料采购按甲方采购中心相关规定统一管理;周转材料、大型机械设备租赁按《集团公司材料设备物资集控管理办法》由材料设备租赁管理办公室统一管理。

(4)项目的专业分包工程、劳务分包、主材采购按集团内部招标管理办法执行。

(5)乙方应将分包合同、主材供销合同、租赁合同、劳务合同等合同报甲方职能部门评审,评审通过后再由甲方统一对外签订。

(6)未经甲方授权,乙方无权以甲方名义对外开展经营活动。

严禁以乙方个人名义或者项目部名义代表甲方对外签订合同(包括但不限于材料购销合同、专业分包合同、劳务分包合同、租赁合同、担保合同、借款合同等),所有因本项目需要对外签订的合同必须由甲方公司任命的项目经理或公司授权的项目负责人签字,乙方以个人名义或者项目部名义代表甲方签订的合同一律无效,由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

(7)所有发包方支付的工程款必须进入甲方指定帐户,严禁乙方与发包方私自进行资金往来。

乙方必须在甲方设立的帐户内进行资金管理和经济核算,并做到专款专用。

(8)乙方应按甲方《资金运行管理办法》规定,在开工后3个月内上报《项目资金总预算》报甲方审核。

(9)乙方于每月月初5日前通过PM资金成本信息化系统编制上报3个月滚动的《项目月度资金预算》,并在月度预算范围内安排付款计划。

项目部的所有款项支出必须通过PM系统资金支付流程审批后再由甲方拨付,对于不符合财务制度的情况甲方有权不予支付。

乙方应在请求付款前提供分包商、供应商等单位的合法有效发票,并经甲方审核后,甲方按照PM系统审批后的资金支付计划将款项支付给相应的分包商、供应商等单位。

(10) 乙方自筹用于本项目的资金均应缴入甲方账户,由甲方统一管理支付。

(11)乙方严禁以项目部或甲方名义向外单位或个人借款,如因上述借款纠纷给甲方造成的一切损失,由乙方承担。

(12)履行本协议所需的各类保证金均由乙方承担,并打入甲方指定账户。

严禁乙方擅自以个人名义向建设单位缴纳履约保证金,否则因此给甲方造成的一切损失,由乙方承担。

在甲方未收到建设单位退还的履约保证金之前,乙方不得以任何理由向甲方主张该款项。

(13)分包班组、专业分包单位、材料供应商等按合同约定缴纳的保证金必须打入甲方指定的银行账户。

(14)项目部必须于年月日前按生产部门要求完成甲方可视化工地管理系统工作,甲方用于本工程的安装费用由乙方承担。

(15)乙方应自觉接受甲方定期或不定期的监督、检查,及时在整改期限内完成整改内容。

甲方有权针对乙方未及时配备的材料、设备先行购买,费用计入项目成本。

(16)乙方施工现场劳务分包按《XXXXXX有限责任公司劳务分包管理办法》执行。

严格执行集团关于工程项目建立民工学校的制度,保障与民工有效沟通。

(17)为提高项目经济效益,项目部必须以资金成本信息化为手段,按《项目成本管理办法》规范各项成本管理工作。

(18)项目部劳务、专业分包工程、材料、租赁等内部结算必须按照甲方的《工程结算管理办法》执行。

(19)乙方在工程竣工验收合格后六个月内上交甲方工程技术资料(包含但不限于备案表原件、统表原件、竣工图)一套用于甲方公司内部归档,工程质量回访单在工程竣工后三个月内上交甲方。

(20)在工程项目未经结算分配前,以及在工程相关内部审计报告未明确前,本工程项目的所有资金以及现场物资等(包括发包方支付的工程款,专业分包单位及材料供应商交付的各类保证金等其他款项)均为甲方所有,乙方不得以任何名义侵占、挪用及处分。

(21)在项目竣工验收甲方盖章后一个月,乙方上报《项目竣工验收阶段清算表》、《工程债务明细表》给甲方经营核算部/开发经营部;项目结算审定后一个月内,乙方上报《项目结算审定阶段清算表》、《工程债务明细表》给甲方经营核算部/开发经营部,锁定项目债权债务。

(22)乙方接受甲方按《XXXXXX有限责任公司内部承包人准入及信用等级评价管理办法》进行的考核,并在每一考核年度按甲方要求提交一份述职材料,作为甲方对乙方诚信考核的重要依据。

六、项目印章管理1、经甲方批准,给项目部刻制“XXXXXX 工程技术专用章”,印章使用应严格遵守甲方的《印章管理制度》,“工程技术专用章”仅在与项目工程技术有关事务时之用,不得另作他用。

违规使用产生的一切责任由乙方负责,如造成甲方损失,甲方有权向乙方全额追偿;2、本合同签订后才能刻制项目技术专用章;3、甲方签署的与本项目有关的所有合同或文件,乙方均予以认可并遵照执行,由此产生的责、权、利均由乙方享有或承担。

七、履约担保乙方为保证全面履行甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》以及本合同,可采用以下第种履约担保方式(可以多选):1、风险抵押金:(1)风险抵押金内容:风险抵押金是确保乙方完全、有效履约的保证。

(2)风险抵押金的额度:万元。

若乙方在合同实施过程中疏于管理,甲方有权要求增加风险抵押金的额度。

(3)风险抵押金交纳形式:第种①现金交纳,由乙方统一交至集团公司财务资产部。

②发包方的工程履约保证金,达到退还条件后退还给甲方的,该保证金甲方相应扣留。

(4)风险抵押金的返还:①内部承包项目待“工程合同”、“内部承包合同”及与承包项目相关的合同全面履行完毕,经集团公司完成考核审计后,风险抵押金予以退还。

②本工程若发生亏损,或未足额上交利费,或拖欠甲方其他款项的,则以该抵押金抵偿,多退少补。

风险抵押金不足以弥补项目亏损的,则在内部审计报告确认之日起二个月内由乙方补足亏损。

③风险抵押金按银行同期一年期定期存款基准利率计算利息。

(5)风险抵押金的扣罚:如乙方中途擅自终止本合同或擅自离开甲方企业,风险抵押金一律不予退还。

2、物权抵押:将乙方拥有所有权的座落于的房产抵押给甲方。

乙方应在本合同签订前与甲方共同办理抵押物登记手续。

3、第三方连带责任担保:担保人:身份证号码:住所地:担保单位:法定代表人:住所地:乙方应在本合同签订前将与担保人或担保单位签订的连带责任保证书提交甲方核查备案。

八、奖罚1、延期竣工或节点位置不能按时完成的,乙方应全额承担《建设工程施工合同》规定的工期违约责任处罚,并按甲方相关规定处罚。

2、达不到项目质量目标的,乙方应全额承担《建设工程施工合同》规定的相关违约责任处罚,并按甲方相关规定处罚。

3、确保无安全生产死亡事故;项目发生安全生产死亡事故的,乙方应全额承担《建设工程施工合同》规定的相关违约责任处罚,并按甲方安全生产奖罚规定进行处罚。

乙方因违约或者未及时全面履行《建设工程施工合同》,乙方应全额承担《建设工程施工合同》相应责任处罚,并按甲方相关规定处罚。

4、严格控制经济纠纷发生。

若有下列情形之一的,按甲方相关规定处罚:(1)因诉讼造成甲方银行存款被冻结;(2)乙方未按时出庭,导致缺席判决的(包括但不限于判决书、调解书、裁决书、支付令等);(3)乙方不按时履行生效法律文书而导致被法院强制执行的。

(4)因乙方原因引发的诉讼,或出现导致甲方帐户被法院冻结等情况的,乙方除承担公司应诉所造成的所有案件诉讼费、律师费等费用外,由乙方按年息24%的标准向甲方承担甲方资金被法院冻结期间的损失。

5、妥善处理民工工资问题,及时发放项目人员及民工工资,若发生因民工工资拖欠行为上访、闹事,按甲方《XXXXXX有限责任公司劳务分包管理办法》规定处罚。

相关文档
最新文档