简单土方合同书范本
土方工程合同范本(6篇)
土方工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：一、工程内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
土方承包合同简单版6篇
土方承包合同简单版6篇篇1土方承包合同简单版甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方需要对土地进行开发或建设工程，乙方具有相应的资质和能力，甲乙双方经友好协商，就土地承包事宜达成以下协议：第一条土地位置及面积1. 甲方承包给乙方的土地位于（具体地址），面积约为（具体面积），具体以当地土地管理部门测量结果为准。
第二条承包期限1. 土地承包期限为（具体年限），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条承包用途1. 乙方承包土地仅限于用于（具体用途），不得超出协议约定的使用范围。
第四条承包方式1. 乙方承包土地的方式为（出让/租赁），甲方在承包方式上享有最终决定权。
第五条承包费用1. 乙方在承包土地时需支付的费用为（具体数额），具体付款方式为（一次性付清/分期付款），付款时间为（具体时间）。
第六条土地维护1. 乙方需对承包的土地进行合理维护，并保持土地的良好状态，不得擅自改变土地用途。
第七条违约责任1. 若乙方违反本合同约定，擅自改变土地用途或未按期支付承包费用等，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决1. 本合同如有争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商无果，应将争议提交当地有管辖权的法院解决。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期内不可unilaterally 变更或解除。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2土方承包合同简单版甲方（承包方）：______________ 乙方（发包方）：______________鉴于乙方对于项目______________的工程需求，并与甲方商定交由甲方承包土方工程，双方本着互利共赢的原则，经友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行。
土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)
土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)下面是我收集的土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)，以供参考。
土方工程合同范本1甲方：_______________________乙方：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况1、工程名称：宝鸡项目2、工程地点：宝鸡市3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。
二、工程承包范围龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款1、合同总价按照实际用量进行结算。
固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。
乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。
五、付款方式所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。
每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。
否则，甲方不予付款。
六、合同工期施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。
七、工程质量及验收标准要求所有的部位必须合格。
严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。
建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。
隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。
验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。
八、双方有关义务及违约责任1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。
2、甲方在施工中负责排水。
3、甲方按照合同约定及时足额付款。
4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。
土方工程简单合同范本(优秀7篇)
土方工程简单合同范本(优秀7篇)土方工程简单合同范本篇1发包方（甲方）：__________________________承包方（乙方）：__________________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致；达成下列条例签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：____________2、工程____________3、工程内容：____________4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米；工程内容包括（挖土、运土）第二条施工期限开工日期：暂定________年____月____日前，完工日期________年____月底。
共约需____日左右。
（由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延）。
第三条承包方式1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。
第四条工程造价2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量结算，每立方米__________元计算。
（本工程所有单价不包税金，税金甲方负责），如果甲方要求填土施工时，每立方米_________元计算。
弃土点和弃土费用由甲方承担，路面及交警扣车费用由甲方承担。
第五条甲方责任范围1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。
甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。
2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。
3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。
4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。
5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。
6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工。
土石方工程合同
土石方工程合同•相关推荐土石方工程合同范本（精选5篇）随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的土石方工程合同范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
土石方工程合同1甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，甲方同意将地段，全部土石方工程发包给乙方施工，现就有关条款明确如下：一、工程内容：地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点：三、工程量：土石方约万立方米左右，在线内组织施工，工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式：采用包工的方式，单价以元/m3基数。
本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用，全部由乙方负责，石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法：乙方进场后，甲方先付元给乙方进场费，以后按立方米结算一次，以此类推。
余款在工程竣工后经验收合格，在乙方完工七天内进行工程验收工程，并且出结算表，凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导，加强工程质量监督，确保工程质量达到要求，并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量，以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期：从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。
设计变更，以及自然灾害等不可抗拒的因素，以及节假日渣土办通知停工，如出现石方，（造成工期延误，工期相应顺延。
）九、本合同未尽事宜，双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字或盖章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同终止。
甲方代表：乙方代表：日期：土石方工程合同2甲方：乙方（施工责任方）：甲承建之xxxxxx，现委托乙采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为站、区间交通设施部分工程。
简易土方运输合同范本6篇
简易土方运输合同范本6篇篇1甲方（托运方）：_________________________乙方（承运方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土方运输事宜，经友好协商，达成如下合同：一、合同概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 运输内容：土方运输4. 运输总量：暂定_____________立方米5. 运输起止点：_________________________至_________________________止二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束并结算完毕为止。
三、运输价格及付款方式1. 运输价格：按照实际运输距离及土方量计算，每立方米运费为人民币_______元。
2. 付款方式：工程结束后进行结算，甲方需在结算后______天内支付全部运费给乙方。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应确保土方量准确，并提前通知乙方运输时间、地点及数量。
（2）甲方应提供必要的工作条件，确保乙方运输工作的顺利进行。
（3）按时支付乙方运费。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照甲方要求进行土方运输，确保运输质量。
（2）乙方应遵守交通规则，保证运输安全。
（3）乙方应按时按量完成运输任务，如遇特殊情况需及时通知甲方。
（4）合法经营，具有相关资质和证照。
五、违约责任及赔偿方式1. 若甲方未按约定支付运费，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若因乙方原因未能按时完成运输任务，造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。
六、合同变更与解除1. 若双方需变更合同内容，应协商一致并签订书面补充协议。
简单的土方合同(必备5篇)
简单的土方合同（必备5篇）简单的土方合同第1篇发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人共和国合同法》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程名称：___________________。
二、施工地点：___________________。
三、承包范围：挖方不计松散系数，挖方量约________方(含土石方的放炮作业、挖运等)，填方约______立方米。
道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。
余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。
四、质量要求平基土石方道路路床以外，须按给定的平基标高，误差±10cm以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。
回填每层厚度控制在米以内，回填的土(石)块直径应小于50cm。
五、质量保修及履约保证金平基土石方工程无质量保修及履约保证金六、合同工期工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。
七、竣工验收工程竣工后，由甲方委托测量平基标高，甲方组织竣工验收。
八、合同价款及计价方式工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方元/立方米，回填方临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。
回填完成后超过的外运部分增加运费___元/立方米。
九、付款办法工程全部竣工并经验收合格7日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。
工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。
十、双方责任甲方责任向乙方提供必要的地下管线资料。
组织对工程的中间验收及竣工验收。
及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。
按合同约定及时办清工程结算。
按合同约定及时支付工程款。
因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。
土方工程合同范本15篇
土方工程合同范本15篇土方工程合同范本1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况工程名称：杭政储出[]2号和睦a-19-a地块项目住宅小区工程工程地点：杭州市拱墅区小河路与登云路交界处工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。
二、合同工期1、按图纸要求尺寸进行开挖，自9月28日开始施工，在12月30日完成，工期为90天。
2、乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。
三、结算方式：1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。
挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200cm;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。
2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。
四、质量与施工要求：1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、在开挖过程中，乙方必须听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。
4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。
五、安全要求：1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
建设工程施工专业分包合同
承包单位：
分包单位：
签订时间：年月日
土石方施工合同
承包方：（以下简称甲方）
分包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民国合同法》和《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，结合本工程具体情况，双方就工程施工协商一致，签
订合同条款如下：
第一条工程名称、工程地点、工程围、承包方式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程围：
4、承包方式：
第二条合同价款及综合单价
1、综合单价：根据施工组织设计方案，按甲方提供的开挖尺寸及标
高计算，每立方米（实方）综合单价为元，承包综合单价容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金（含个调税及其他地方税）等一切费用。
2、合同价款：本工程土石方数量暂定为m3，根据综
合单价计算，本合同暂定总价为：元人民币(大写：)。
第三条工期
1、合同计划开竣工日期：按开工日起至年月日完工。
乙方在施工期间必须满足甲方工期要求，及时根据甲方要求增加机械，确保土石方施工如期完工。
第四条项目负责人
1、甲方项目负责人：
2、乙方项目负责人：
第五条工程质量
1、本工程验收按设计图纸要求、市政施工技术规、质量验收标准、地方标准。
2、质量等级：:一次性验收合格，合格率100%。
3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查，检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等，若检查不合格，乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。
若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误，因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担，乙方不得异议，由此延误的工期不予顺延。
若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延，甲方有权终止合同，合同终止。
4、施工中若出现特殊情况，按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规、及有关会议纪要执行。
5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决，乙方应积极配合。
第六条工程结算及付款
1、支付工程进度款的方式时间和程序：
每月25日截止日，乙方根据完成的产值上报甲方，甲方按合同单价对乙方每月完成产值进行审核计算，下月25日前支付乙方60%的计量款。
2、乙方领取工程款按照甲方财务制度要求，必须经甲方项目部会签后，由项目部上报公司经营科、公司分管经理签字后，乙方才能向甲方财务科领取款项。
3、延误处罚：
因分包人延误提交工程资料日期，使得总包延期提交结算资料，将对乙方所承包的工程总造价的1%进行处罚。
第七条工程结算
1、双方合同约定的综合单价不变，土石方数量根据甲方签发的土石方施工组织方案，按方案面积、标高进行开挖，结算时候根据面积、标高计算土石方数量(路面破碎不单独结算，纳入土石方结算方量)。
乙方超面积、深度开挖方量甲方不予承认。
2、土石方工程全部施工完工后30天甲乙双方办理好结算，结算后三个月付清余款。
3、因软土地基需要超深开挖，乙方应配合甲方做好照片拍摄、现场收方记录，若因无照片提供、无收方记录提供，最终导致设计、监理、业主拒签，甲方也不予承认。
第八条甲方责任
1、负责办理本工程相关的前期工作，协调各方关系。
2、向乙方提供本工程的土石方开挖施工方案审定稿，负责组织施工图等技术资料的会审和设计交底工作，并协调处理施工现场有关事宜。
3、负责办理业务、变更设计签证联系。
4、负责对本工程质量、进度、现场文明施工、安全生产等方面的指导、监督和检查。
5、负责审核全套竣工资料。
第九条乙方责任
1、乙方根据甲方编制的土石方施工组织方案实施。
对甲方向业主方所承诺的各项条款，乙方必须无条件履行。
2、按有关规定如期向甲方报送开、竣工报告，月、季度施工进度计划，验工月报等相关的统计报表。
3、工程结束后，乙方须按甲方要求提交本工程全套竣工验收资料4套(包括竣工记录和竣工图纸)，并满足档案存档要求。
4、乙方须服从甲方、监理方和业主的现场指挥、协调、监督和管理。
5、在签订本合同的同时，乙方必须与甲方签订安全生产、消防治安、文明施工等协议书，并作为工程合同的附件，与本工程施工合同具有同等法律效力，若违反规定野蛮，甲方有权限令停工整改，一切损失由乙方自负。
若甲方违章指挥，所产生的一切责任由甲方承担。
6、乙方破除的路面碎石块等旧料、开挖出的连砂石、铁件等归甲方所有，乙方必须按甲方要求运送到指定地点（1km围免费运到）。
7、严格执行本工程的要求、进度计划，无论因客观原因影响如期进场，因各种管线配合施工、一般的设计变更、施工质量不合格或管理方面的原因而造成的施工影响、停工、误工等情况，合同竣工日期均不予调整。
8、乙方应按甲方在工程管理上执行总包方已实施ISO质量标准体系的要求进行项目管理。
9、乙方不得再将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后再以分包工名义转包给他人。
否则，甲方有权终止合同，并追究经济损失。
10、乙方必须在工程开工前上报给甲方专用银行账户，并以此帐户作为与甲方财务往来的专户，乙方有义务按专款专用的原则，对工程款进行控制使用，如发生乙方将本工程资金挪作他用，甲方有权停止支付工程款并对乙方进行处罚。
第十条甲方违约责任
因工程建设计划变更或设计错误造成乙方返工，甲方除应协助乙方采取补救措施减少损失外，由此造成乙方经济损失时经甲方与总包方、业主协商确认后，再给予补偿。
第十一条乙方违约责任
1、本工程合同期由于乙方原因造成延误时，每延误一天按贰千元罚款。
2、本工程在实施过程中严重脱期或出现重大事故，而乙方又无力采取积极措施确保合同工期如期完成或乙方无力按质量标准继续施工时，甲方有权责令乙方停止施工，直至退场，并由甲方另行组织施工队伍进场，由此造成的损失均由乙方承担。
3、乙方必须确保本合同段工程达到质量标准。
如经检验或评定未达到此标准，乙方应根据验收意见和监理工程师指示进行返修或整改直至达到此标准，其费用由乙方承担。
4、安全、文明施工不符合有关要求或发生问题时将有关管理条例进行处罚，并承担甲方因受乙方的安全原因而引起的经济损失。
第十二条合同附件
1、附件一工程安全文明生产协议书
2、附件二工程规章制度
第十三条其他约定事项
1、本合同一经签章即法律生效，甲乙双方均应严格遵守，任何一方均无权毁约；反之，受损方有权依法追究违约赔偿经济损失及法律责任。
2、、工地乙方施工的电缆、电线、电箱等费用均由乙方承担，若水源头子、电力落火有甲方申请办理，则费用从乙方工程款扣除。
4、乙方必须参加甲方造开的生产例会，汇报上周本周及下周的工作情况及计划，乙方项目负责人缺席、迟到开会，根据甲方处罚规定处理。
5、按照业主统一月报格式，不能随意更改或删除，乙方每月25日将完成的工作量按照细目清单及中间计量表要求上报甲方经营科，便于甲方统计工程产值。
6、合同签定后，乙方机械设备、施工人员必须在贰天到场，逾期甲方将对乙方进行处罚，超过伍天，甲方有权终止合同。
7、若甲方需要其他机械设备，乙方若能提供合格有效的机械，则甲方优先考虑租用。
本合同正式一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
本合同未尽事宜，双方本着友好协商的原则，共同解决。
因双方协商失败，可向甲方总公司法人注册所在地的人民法院起诉。
工程余款付清完毕，本合同即自然终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表或法人代表或
法人委托人：法人委托人：日期：年月日。