2019年房屋装修合同协议书范本完整版
房屋装修协议书范本7篇
房屋装修协议书范本7篇第1篇示例：房屋装修协议书范本甲方（委托人）：_____________ 身份证号码：______________根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行房屋装修事项，达成如下协议：一、工程内容：1. 乙方承诺按照甲方要求，对位于_______（具体地址）房屋进行装修工作，包括但不限于室内墙面粉刷、地面铺设、卫生间厨房装修等事项。
2. 工程施工期限为______（具体时间），甲乙双方应共同遵守工程施工进度安排，确保装修工作按时完成。
3. 工程材料选用应符合国家相关标准，乙方应提供合格的施工人员进行作业。
二、装修款项及支付方式：1. 总装修费用为_______元（大写），双方约定工程总款项分期支付，约定如下：第一期款项：_______元，工程开工后须支付；第二期款项：_______元，工程中期验收合格后支付；第三期款项：_______元，工程竣工并验收合格后支付。
2. 甲方应按照约定时间及款项支付方式，将对应款项支付给乙方。
三、工程质量及保修：1. 工程完工后，乙方应提供相关装修质量保修书，并享受国家相关装修质量保修政策保障。
2. 装修期间如有工程质量问题，乙方应负责及时处理并保证最终工程质量符合相关标准。
3. 装修工程保修期为_______年，甲方应在保修期内及时向乙方提出保修要求。
四、违约及争议解决：1. 若一方未能按照约定内容履行协议义务，构成违约，应承担相应违约责任。
2. 对于协议执行过程中可能出现的争议，双方应友好协商解决。
若协商无法达成一致意见，应向当地有关部门或法院提起诉讼解决。
五、其他约定：1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为房屋装修协议书范本，供甲乙双方参考。
希望双方能够遵守协议内容，保证装修工程顺利进行，达到预期效果。
房屋装修合同范本协议书6篇
房屋装修合同范本协议书6篇篇1房屋装修合同范本协议书甲方（委托方）：（单位或个人）______________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：（单位或个人）______________联系地址：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对其位于_______的房屋进行装修，达成如下协议：一、装修内容：（一）甲方要求乙方对房屋进行如下装修：______________________________________（二）装修房屋的质量标准：符合国家相关标准，合格证明齐全。
（三）装修工期：从双方签署本合同之日起______个工作日完成。
二、价格及支付方式：（一）总价款为人民币________元整（大写）。
（二）支付方式：甲方在签署本合同时支付合同总价的____%作为预付款，剩余款项在装修完成后一次性支付。
（三）如装修过程中出现甲方追加工程的情况，乙方有权要求甲方支付追加工程的费用。
三、保修期：装修完成后，乙方提供_____个月的保修期，对因乙方原因造成的装修质量问题进行保修。
四、违约责任：（一）如因乙方原因导致装修质量不符合要求，需承担由此产生的违约责任。
（二）如甲方未按约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金。
五、法律适用和争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方如有争议应友好协商解决。
协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事项：（一）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（二）本合同自双方签署之日起生效，至装修完成后结束。
甲方（委托方）：（签名）日期：乙方（承包方）：（签名）日期：以上为房屋装修合同范本协议书，双方签字确认后生效。
房屋装修合同范文(6篇)
房屋装修合同范文甲方签字（盖章）：_____ 联系方式：_____乙方签字（盖章）：_____ 联系方式：_____双方协商，订立本协议，以共同恪守。
在双方同意的情况下，保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程项目：1、三个房间（两卧室、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求（图纸）做一置物架;阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊PVC板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。
5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。
三、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
四、施工期限：____年____月____日至____年____月____日，如不能按期完成，每天将处罚金_____。
五、工程造价：材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费_____。
六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题：装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。
本协议未尽事宜，由双方协商解决。
本协议自双方签字之日起生效。
八、合同生效：本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。
甲方签字（盖章）：_____乙方签字（盖章）：_____签约日期：_________年_____月_____日 _____年_____月_____日房屋装修合同范文（二）甲方（住宅装修管理方）：_____资质证书号：_____法定代表人：_____ 委托代理人：_____ 住所：_____ 联系电话：_____甲方（住宅装修管理方）：_____资质证书号：_____法定代表人：_____ 委托代理人：_____住所：_____联系电话：_____乙方（住宅装修施工方）：_____资质证书号：_____法定代表人：_____ 委托代理人：_____住所：_____联系电话：_____装修住宅地址：_____业主姓名：_____联系电话：_____为加强对居住物业的装修管理，规范物业装修行为，根据《上海市居住物业管理条例》、《关于进一步加强本市居住物业装修管理的通知》和《上海市家庭居室装饰装修管理暂行规定》等法规，甲、乙双方经协商，就住宅装修期间的管理事项，达成如下约定，以共同遵守。
2019年装修合同范本5篇_合同范本
2019年装修合同范本5篇装修合同范本一发包方：身份证号码：(以下简称甲方)承包方：承包方负责人：身份证号码： (以下简称乙方)一、协议内容：甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。
二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。
三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利1.乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
(二)乙方的义务1.乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事1 / 32故与甲方无关由乙方自负;因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意;4.爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿;5.精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：(1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。
(2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象;瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
(3)墙面括完后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
(4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。
具体质量要求参照乙方在xx店的施工质量;施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担;施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
2019房屋装修合同(4篇)_合同范本
2019房屋装修合同(4篇) 装修纠纷一般都是在装修家庭与装修施工单位之间，装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的，主要有以下几个方面：1、装修单位没有完全履行装修合同。
未完全履行合同主要表现在：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。
2、装修粗制滥造，施工质量低劣。
有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。
表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。
尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。
3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。
装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托。
保修期内不保修。
4、施工中的噪声扰民。
施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。
不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。
5、装修材料或废弃物乱堆乱放。
6、装修破坏了毗邻房屋。
1 / 207、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。
针对装修纠纷，有关部门制订了一些规定。
如《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境污染防治法》和建设部[1997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[1997]92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。
《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。
《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。
同时，行业内部也制定了相关规定。
依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与经营者协商解决;2、消费者请求消费者协会调解;3、向有关行政部门申诉;4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;5、向人民法院提出诉讼。
房屋装修合同范本版(实用10篇)
房屋装修合同范本版（实用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!房屋装修合同范本版（实用10篇）房屋装修合同范本版第1篇甲方：__________联系电话：_________________________乙方：__________联系电话：_________________________为规范上述房屋的装饰装修行为，保证房屋的整体质量和使用安全，保障全体物业产权人、使用人的合法权益，根据国家有关法律法规及________________《前期物业管理服务协议》约定，经协商，甲乙双方达成如下协议：第一条乙方承诺装修房屋时，遵守国家《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区________________《业主手册》中装修有关管理规定。
装修房屋合同书格式版(6篇)
装修房屋合同书格式版发包方（简称甲方）：_____承包方（简称乙方）：_____甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况1.装饰施工地点：2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。
3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
4.承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
5.工期：自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，_____工期____天。
二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：￥____元，大写（人民币）：2.工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。
支付10000元订金，第二次付款时扣除（2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计____元（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计____元（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计____元（5）工程保修期两年。
工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
2019最新房屋装修合同范本5篇
2019最新房屋装修合同范本5篇房屋装修合同是业主(发包方)与装修公司(承包方)签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。
下面是小编搜集的2019最新房屋装修合同范本5篇，希望对你有所帮助2019最新房屋装修合同范本(1)发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)(施工工程队负责人)身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况1.装潢施工地点：2.住房结构：砖混结构;房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。
3.承包方式：4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。
(关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。
但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)5.总价款：____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。
大写(人民币______整。
以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。
6.工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期约__天。
另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。
第二条关于乙方职责的约定1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。
乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。
如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________房屋装修合同
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方(物业管理单位)：____________________
乙方(装修企业)：____________________
丙方(装修人，即业主或物业使用人)：____________________
丙方合法拥有______小区______幢______单元______室房屋的产权或使用权。
为了加强______住宅小区的物业管理，确保物业使用规范、安全、合理，房屋的外观和结构不受损坏，全面维护业主和物业使用人的合法权益，根据国家和杭州市有关规定，特签定本协议。
甲乙丙三方在装修过程中严格遵守本协议规定。
一、装饰装修施工前应办理的手续：凡需进行装修的业主和物业使用人在装修前必须向物业管理单位提出申请，不涉及结构改动的住宅装修，到物业管理单位登记备案即可;涉及结构改动的住宅装修，应报当地房产管理部门审批，领取装修许可证后方可开工。
1.进入小区施工的企业必须持有杭州市房管局颁发的资质证书，从业人员应具有上岗证书或相关技术证书。
2.装修人和装修企业进场施工前需签订杭州市统一的装修合同，并到物管单位登记备案。
3.装修企业的施工人员出入小区应办理出入证。
4.施工人员留宿的，应经装修人同意，并到当地派出所办理暂住证，再到物管单位办理登记。
二、装饰装修施工的期限和时间：装修期限以装修人与装修企业签订的施工合同上所约定时间为准。
因其它原因导致装修工程不能按时完工而延期的，装修人或装修企业应到物业管理单位登记，延长施工时间。
禁止夜间_____时至次日_____时进行产生环境噪声的住宅装修活动。
三、废弃物的清运与处置：装修垃圾不得在小区内随意堆放，装修企业应每日清理垃圾，袋装扎口后堆放于指定地点。
装修人和装修企业必须维护园区内公共设施和场地的完好、整洁，不得向公共区域随意抛物，践踏绿地，严禁随地大小便。
装修工程完毕后，装修施
工单位应将施工现场清理干净，经装修人验收认可后，到物业管理单位办理离场手续。
四、住宅外立面设施及防盗窗的安装要求：住宅装修不得改变房屋外观形象(外门窗及玻璃、外墙材料、阳台等细部做法、空调室外机安装位置);所有外立面上的墙体均不得擅自凿洞或拆除。
为维护小区统一风格，不得有任何损坏房屋结构及设施设备的行为。
业主安装空调室外机仅限于室外指定的位置，并须将冷凝水管接入各层对应的下水口。
住宅外立面设施及防盗窗的安装要求还需遵守《购房协议》和《小区业主公约》相关规定。
五、禁止行为和注意事项：除杭州市政府第141号令《杭州市城镇住宅装修管理办法》和国家建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》中明令禁止的行为外，严禁封死地漏检查孔，严禁施工人员在园区内游荡、喧哗、酗酒、赌博，禁止擅自改变进户总线和公共管线走向。
装修施工人员进出园区，必须佩带出入证，无证或衣衫不整的人员不得入内，施工过程中未经批准不得私自外接电源，施工过程中若需动用明火，须向物管单位提出用火申请，装修施工单位不得野蛮施工，严禁将泥浆、胶水等装修垃圾冲入下水管，不得在公共场所搅拌水泥。
搬运材料过程中不得损坏楼道、墙面、地面或电梯设备等。
六、管理服务费用：住宅装饰装修管理服务费用已包含在物业管理费中，物业管理单位不再向装修人和装修企业收取费用，物业管理单位不得以任何名义收取装修押金和保证金，施工人员办理出入证每证工本费元，物管单位不得向装修人和装修企业强行推销装饰材料和装饰施工企业。
七、违约责任
1.由于装修施工原因造成公共部位或相邻业主财产损失的，由装修企业负责修复赔偿。
2.对于违反以上协议的行为，物业管理单位有权责令装修企业停工整顿，对于情节特别严重造成公共部位或公共设施损失的，物管单位可要求装饰公司赔偿损失。
3.对经劝告和教育拒不改正的装饰企业，物管单位应当及时报告当地房产管理部门依法处
理。
八、纠纷的解决
住宅室内装饰装修管理服务过程中发生纠纷的当事人，可以协商或者调解解决;也可按下列第种方式处理：
1.提交杭州仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
九、其他需要约定的事项
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________ 注：本协议一式三份，签字(盖章1，后即日生效，装修人、装修单位、物业管理单位各执一份)。
甲方：____________________
签字(盖章)：____________________
联系电话：____________________
乙方：____________________
签字(盖章)：____________________
联系电话：____________________
丙方：____________________
签字(盖章)：____________________。