XX风电场风机吊装工程施工合同模板
风电吊装施工合同范本
风电吊装施工合同范本
甲方（承包方）：（公司名称）（营业执照号码）
乙方（承包方）：（公司名称）（营业执照号码）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就风电吊装施工事宜，达成如下合同：
一、项目基本信息
1.1 项目名称：XXX风电项目
1.2 项目地点：XXX省XXX市XXX区
1.3 项目合同价款：XXX万元
1.4 合同工期：XX个月
二、工程范围
2.1 乙方承担本合同下列工作：风力发电机组吊装、安装等各项工程。
2.2 甲方应提供乙方所需的施工场地、设备、材料以及相关资料支持。
三、工程质量
3.1 乙方应按照相关技术标准要求，确保工程质量符合合同约定。
3.2 若乙方在风电吊装施工过程中出现质量问题，应承担相应的责任并进行整改。
四、支付方式
4.1 甲方应按照合同约定的进度，及时支付工程款项。
4.2 工程款项的支付方式为（具体支付方式）。
五、质保期
5.1 乙方按照相关规定提供质量保证，保证工程实现良好运行。
5.2 质保期为工程竣工验收之日起XXX个月。
六、违约责任
6.1 任何一方单方面解除合同，应承担违约责任。
6.2 违约一方应向受害方支付违约金。
七、争议解决
7.1 合同履行过程中产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，向所属法院提起诉讼解决。
八、其他事项
本合同有效期为自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日签订日期：年月日。
风电场施工合同范本
风电场施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟建设风电场项目，并有意将该项目的施工工作委托给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电场施工工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于风机基础施工、塔筒安装、风机安装、场内道路施工等。
二、工程承包范围乙方承担本工程的[具体承包范围]施工任务。
三、合同工期开工日期：[具体日期]竣工日期：[具体日期]四、质量标准工程质量应达到[具体质量标准]。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为：[具体金额]。
2. 支付方式：[详细说明支付节点和比例]。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供工程所需的相关资料和文件。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. 对工程进度、质量进行监督和检查。
（二）乙方的权利和义务1. 按照合同要求进行施工，确保工程质量和进度。
2. 遵守施工现场的管理规定。
3. 负责施工过程中的安全管理，承担安全责任。
七、工程变更任何工程变更应经双方书面同意，并按照约定调整合同价款和工期。
八、竣工验收1. 乙方完成工程施工后，应及时申请竣工验收。
2. 甲方应在收到申请后[具体时间]内组织验收。
九、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付价款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工，应承担违约责任。
十、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他条款1. [其他需要约定的事项]。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________签订日期：______年____月____日。
某某风电场风机安装工程合同三篇
某某风电场风机安装工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场风机安装工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拥有风电场的建设权利，并需要承包商进行风机安装工程，双方经友好协商，就风机安装工程达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____风电场风机安装工程____1.2 工程地点：____省____市____县____风电场____1.3 工程规模：安装____台风机，单机容量为____兆瓦____。
1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
二、合同范围及内容2.1 承包商应按照合同约定的规格、数量和技术要求，完成风机安装工程。
2.2 承包商应负责风机设备的运输、卸货、安装、调试、验收等工作。
2.3 承包商应与工程相关的技术支持和服务，包括设备操作培训、维护指导等。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
3.2 业主应按照合同约定的付款进度，向承包商支付合同价款。
3.3 支付方式：银行转账。
四、合同履行期限4.1 承包商应按照合同约定的工期完成工程。
4.2 工期延误：如承包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。
五、工程质量及验收5.1 承包商应保证工程质量符合国家相关标准和行业规定。
5.2 工程验收：工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用。
六、违约责任6.1 如承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
6.2 如业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
风力发电吊装合同范本
风力发电吊装合同范本一、合同主体1.1 甲方：指拥有风力发电项目的单位或个人，具体名称为【甲方全称】。
1.2 乙方：指具备风力发电吊装服务能力的单位或个人，具体名称为【乙方全称】。
二、合同标的2.1 甲方委托乙方对其风力发电设备进行吊装作业，确保设备安全、准确、高效地安装到位。
三、合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，至风力发电设备吊装完成且验收合格之日止。
四、合同条款4.1 吊装作业内容4.1.1 乙方负责对甲方提供的风力发电设备进行现场吊装作业，包括但不限于设备的卸车、运输、安装、调试等。
4.1.2 乙方应确保吊装作业过程中设备的安全、完整，不得对设备造成损坏。
4.2 吊装作业要求4.2.1 乙方应按照甲方提供的吊装方案进行作业，确保吊装作业的顺利进行。
4.2.2 乙方应遵守国家有关法律法规，确保吊装作业的安全、环保。
4.2.3 乙方应配备具有相应资质的吊装人员，确保吊装作业的专业性和安全性。
4.3 工期及进度4.3.1 乙方应在合同约定的工期内完成吊装作业，如因特殊情况需要延期，乙方应提前向甲方书面申请，经甲方同意后方可延期。
4.3.2 乙方应按照甲方要求的进度计划进行吊装作业，确保工程进度。
4.4 费用及支付4.4.1 甲方应按照本合同约定的费用标准向乙方支付吊装服务费用。
4.4.2 乙方开具正规发票，甲方按照约定的付款方式向乙方支付款项。
4.5 质量及验收4.5.1 乙方应确保吊装作业的质量，满足甲方的要求。
4.5.2 吊装作业完成后，甲方有权对设备进行验收，如验收合格，则支付乙方剩余款项。
4.6 违约责任4.6.1 如乙方未能按照约定完成吊装作业，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的10%。
4.6.2 如乙方在吊装作业过程中对设备造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
风力发电吊装合同范本
风力发电吊装合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]吊装工程2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：负责风力发电设备（包括塔筒、机舱、叶片等）的吊装工作二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
此价款为固定总价，包含乙方完成本工程所需的设备租赁费、人工费、运输费、保险费等一切费用。
合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；乙方完成全部吊装工作并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的吊装工作进行监督和检查，确保工程质量和进度符合要求。
2. 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。
3. 甲方应向乙方提供施工所需的场地、道路、水电等基础条件，并协调好与周边相关方的关系，确保乙方能够顺利进行施工。
4. 甲方应在乙方进场前，向乙方提供风力发电设备的相关技术资料和安装要求。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定收取工程价款。
2. 乙方应严格按照国家和行业标准以及甲方的要求进行吊装施工，确保工程质量和安全。
风电吊装合同模板
风电吊装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！风电吊装合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行风电设备的吊装作业，经双方友好协商，就吊装事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________风电场吊装工程1.2 工程地点：________省________市________县________风电场1.3 工程内容：____________（详细描述吊装设备、数量、型号等）1.4 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、吊装设备及技术要求2.1 乙方应按照甲方提供的工程概况，提供相应的吊装设备，并保证设备安全、可靠、性能良好。
2.2 乙方应按照甲方的要求，对吊装设备进行安装、调试，并确保设备在吊装过程中满足各项技术指标。
2.3 乙方应提供专业的吊装队伍，并负责现场施工的安全管理。
三、合同价格及支付方式3.1 本合同的合同价格为人民币____元（大写：_________________________元整），乙方应按照本合同约定的付款方式向甲方支付合同价款。
3.2 甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同价款的__%；（2）吊装工程完成后，经甲方验收合格后__日内，甲方支付乙方合同价款的__%；（3）剩余的合同价款，在乙方按照本合同约定完成所有工作后__日内支付。
四、工期及违约责任4.1 乙方应按照本合同约定的工期完成所有工作。
如乙方因自身原因导致工期延误，应按照甲方要求的进度进行赶工，并承担因此产生的费用。
4.2 如乙方未按照本合同约定的工期完成工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×__%。
五、验收及保修5.1 吊装工程完成后，甲方应组织验收。
风电吊装承包协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：________签订日期：____年__月__日甲方（风电项目业主）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（风电吊装承包商）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________鉴于甲方拟建设风电项目，需要乙方提供风电吊装服务，双方本着平等互利、协商一致的原则，就以下事项达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目投资：________________________1.5 项目工期：________________________二、承包内容2.1 乙方负责风电吊装工程的施工，包括但不限于以下内容：（1）风电塔筒、叶片、发电机等设备的吊装；（2）基础环、电缆等辅助设施的吊装；（3）吊装过程中的安全防护措施；（4）吊装设备、工具的运输、安装、调试和维护；（5）甲方要求的其他吊装服务。
2.2 乙方应按照甲方提供的吊装方案、施工图纸和施工组织设计进行施工。
2.3 乙方应保证吊装工程的施工质量，确保吊装设备、设施的安全运行。
三、施工组织与人员3.1 乙方应组建一支具有丰富吊装经验的施工队伍，负责吊装工程的施工。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供吊装施工人员的资质证明和安全生产教育证明。
3.3 乙方应负责施工人员的食宿、交通等后勤保障。
四、工期与进度4.1 乙方应在合同约定的工期内完成吊装工程。
风电吊装合同范本
风电吊装合同范本甲方（委托方）：______________________乙方（承揽方）：______________________鉴于甲方需要进行风电设备的吊装工作，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条合同内容1.1 乙方负责甲方指定风电场的风电设备吊装工作，包括但不限于风机塔筒、叶片、机舱等部件的吊装。
1.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工方案进行吊装作业。
第二条合同期限2.1 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条合同价款3.1 合同总金额为人民币（大写）：____________________元整。
3.2 付款方式：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款；吊装工作完成后____天内支付剩余款项。
第四条质量要求4.1 乙方应保证吊装作业的质量符合国家和行业的相关标准。
4.2 乙方应提供吊装作业的相关质量证明文件。
第五条安全责任5.1 乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规，确保吊装作业的安全。
5.2 乙方应为参与吊装作业的人员投保相应的人身意外伤害保险。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按照合同约定的时间完成吊装作业，每逾期一天，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
6.2 如因乙方原因导致吊装作业质量不符合约定，乙方应承担相应的返工费用。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________授权代表签字：____________________签订日期：____年____月____日签订地点：_______________________注：本合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和法律规定进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX风电场风机吊装工程施工合同
合同编号：
甲方：
乙方：
因甲方风机吊装工程需要，乙方承揽甲方XX型号风机的吊装施工工程，现为明确双方权责，经双方友好协商一致，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程概况：
1.1工程名称：XX风电机组吊、安装施工工程
吊装设备：台（型号）风机。
1.2工程地点：。
1.3工程内容：乙方接受甲方委托，负责所吊装风机设备的装/卸车、保管、清洗、吊车专用场地的平整、风机设备吊装、设备倒运、塔筒内设备及线路安装和其他与本工程有关的服务工作（请相关人员确认）。
1.4工程目标：达到甲方风机调试运行条件；满足风电场（包括但不限于现场安装等）所需所有要求（请相关人员确认）。
二、工程施工标准
2.1风机吊装施工工程应根据适用于同类型风电场的国家电力主管部门颁布的标准、规范和有关技术管理制度建造实施。
2.2风机吊装工程应符合甲方提供的安装规范、安全规范及各种技术要求。
2.3乙方确认：
（1）上述施工设备具备以下资质：（详见附件一）。
（2）乙方随施工设备应配备具有专业作业资格证书及上岗证书的操作人员和指挥人员，其所需证件分别为：身份证复印件、特种作业操作证、保险单据等（详见附件二）。
乙方保证上述第（1）款和第（2）款信息为施工设备、汽车吊装及吊装人员所需全
部资质信息，并确认满足甲方的工作要求。
三、乙方的工作范围
工作范围：台____型号风机设备的装/卸货、吊装及与吊装施工工程相关的所有工作。
3.1设备吊装所需的专用与非专用机具、施工设备、吊具、人力及其他物料等的准备；风机吊装工程所必须的隔离措施和临时设施等。
3.2乙方提供材料及施工范围(包括但不限于)：风机基础转序配合（基础环水平度复测、吊安装平台验收、满足吊安装要求）、配合主机设备卸车至现场指定地点（满足吊安装要求）、环网柜（箱变等）吊安装、风机塔筒吊安装（含内附件安装）、风机机舱地面组装及吊安装（含内附件安装）、风机轮毂及桨叶地面组装及吊安装、负责风机塔筒内部设备的电气和机械方面的安装工作、其他配合工作，如全部设备吊装前清洁、提供除甲方提供设备/材料以外的全部设备/材料（包括但不限于附件一：文件及材料清册等）。
3.3负责施工范围内的风机全部设备/材料（包括甲方供材）的现场保管、环境保护、安全、保卫和卫生等工作。
3.4负责风机基础与箱变间的布线、施工与接线，负责箱变与终端间的电缆沟修、挖、填平工作及其所需的所有材料。
3.5负责施工平台的平整工作，必要时动用铲车清除岩石及土包等障碍物。
3.6负责委托有资质的监理单位监理本合同工程施工、承担相关监理费用，并按相关规定出具监理文件资料。
3.7乙方为完成风机吊装所需的其他服务和工作。
四、乙方保证
4.1已确定工程的性质及位置、场地的特性及道路情况（包括施工场地、相邻场地及进场道路）、存在的施工障碍、设施和公用设施的可使用性、现有的或相邻的工程或建筑的位置和特性、地表和地下情况、及其他可能影响其对工程或合同价的履行的一般的和当地的情况，包括劳动力、安全、环境、气候、地质、供水和水质等。
4.2工程的所有材料、工程质量、制作和施工均应符合工程施工标准。
4.3工程将应用现代专业工程原理和方法，并按照设计施工图、电力技术规范要求
和制造厂家的规定进行吊装。
五、甲方责任
5.1提供风机吊装所需的材料和专用工具（详见附件二：甲方提供文件和材料清册）（请相关人员确认）。
5.2提供能满足风机设备、吊车到达机位的进出风电场每座风机的施工（永久性）道路及存放风机设备和安装吊装机械的施工平台。
5.3按合同规定工程进度支付相应合同款。
5.4提供吊装手册、设计图、有关的说明书、到货时间表和厂家的安装规范要求。
5.5在具备验收条件后，及时进行工程验收。
六、乙方责任
6.1自本合同生效后的【一】日内，乙方应编制完成本工程的项目进度计划，并提交甲方审核及批准。
甲方审核批准后，乙方应按照项目进度计划施工。
6.2乙方应负责制定现场指定工程施工安全计划和措施，并提供工程完工及安全施工所需的所有设施、机具、装备，包括但不限于小型工具、起吊和挖掘设备、焊接设备。
对于因现场安全责任所产生的实际或可能发生的所有损失（包括但不限于人员伤亡或工程损失或损坏及其有关的费用等），由乙方负责。
6.3乙方应负责落实施工所需的所有电力、用水、燃料、消耗品或其他服务以及使用该电力、用水、燃料、消耗品和其他服务所需的任何设备，并支付有关的费用。
6.4乙方应负责场地上本工程临时性护卫、照明和保安。
6.5乙方应负责保管现场所有设备、材料及工程。
因乙方施工不当造成甲方设备损坏的，乙方必须负责赔偿造成的一切损失，包括但不限于设备损失、发电量损失、安装及吊装费用、业主的索赔等甲方损失。
6.6 除非经甲方书面同意，乙方不得对已经甲方审核通过的计划或图纸或对风机吊装工程范围做出任何变更。
如乙方经甲方同意对任何设计或技术要求进行变更，该变更产生的费用应由乙方承担。
乙方在本合同项下的义务和责任不应因乙方所送交的计划或图纸已经甲方审核而得以免除。
七、隐蔽工程的检查。