工程勘察合同范本
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇第1篇示例：勘察设计合同是指委托方与设计单位之间签订的关于勘察设计工作的合同。
该合同是规范双方权利义务关系的重要依据，是保障勘察设计工作顺利进行的重要文件。
以下是一份关于勘察设计合同的范本，供参考：勘察设计合同甲方（委托方）：法定代表人（或负责人）：地址：电话：乙方（设计单位）：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计工作，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方的委托，进行相关勘察设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
1.2 工作地点：甲方提供具体工作地点，并保障乙方工作的顺利进行。
1.3 工作时间：甲、乙双方在签订合同后立即开始工作，工作期限为______天/月。
二、价格及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付设计费用，设计费用为______元。
2.2 设计费用支付方式：甲方应于合同签订之日起______日内支付____%的预付款，其余款项应当在设计工作完成验收合格后一次性支付。
2.3 设计费用不包括勘察设计变更、施工图审查及其他额外服务费用，若有额外费用产生，应根据实际情况再次协商确定。
三、工作质量与验收标准3.1 乙方应严格按照合同约定完成工作内容，保证工作质量符合国家相关标准和法规。
3.2 甲方有权对乙方完成的勘察设计工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应承担相应责任并进行整改。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应妥善保管与工作相关的技术资料和商业机密，不得向第三方透露或泄露。
4.2 保密期限：本合同自签订之日起生效，保密期限为______年。
五、违约责任5.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他事项6.1 本合同未约定事项，由双方协商确定。
工程勘察设计合同范本3篇(完整版)
工程勘察设计合同范本3篇工程勘察设计合同范本3篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
建设单位称为委托方;勘察设计单位称为承包方。
以下是我为大家精心准备的：工程勘察设计合同范本3篇，欢迎参考阅读!工程勘察设计合同范本一委托方____承包方____甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处 201X年X月X日编号：勘察设计单位甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市工商行政管理部门签证 201X年X月X日编号：工程勘察设计合同范本二兹有工程总承包人：_________交付日5.3合同总工期：天5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。
乙方应辛勤以赴，不得耽误。
第六条：付款办法6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。
乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。
以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。
删除工程竣工后六个月内付5%。
6.2工程竣工满一年后20天内5%付清承包人:住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:工程勘察设计合同范本。
附送：工程勘察院离退休党支部经验交流材料工程勘察院离退休党支部经验交流材料党的十六大要求继续做好离退休干部工作，这是当前和今后一个时期老干部工作的指导方针。
我们必须把老干部工作作为党的干部工作的重要组成部分，以饱满的政治热情，做好新世纪新阶段的老干部工作。
我们的体会是：新时期、新形势下做好离退休干部管理工作的关键，是依靠各级领导的重视，发挥党支部的积极作用，开动脑筋、锐意进取。
下面从三个方面谈谈我们是如何做好离退休党支部的工作的。
一、领导重视，组织健全作为在国际力学界具有相当影响、以基础性研究为本的国家级力学研究机构，研究所的中心工作是出成果、出人才，积极参与国际竞争，为科教兴国战略、为国家知识创新工程做出贡献。
工程勘察设计合同范本3篇
工程勘察设计合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程勘察设计合同范本一、甲方（甲方名称）与乙方（乙方名称）就甲方委托乙方进行工程勘察设计事项，达成如下合同：二、合同背景1. 甲方拟开展（项目名称）工程项目，需进行勘察设计工作；2. 乙方具有从事勘察设计的资质和能力；3. 双方经友好协商，就具体合作事宜达成一致。
三、服务内容1. 甲方委托乙方进行（项目名称）工程项目的勘察设计工作，具体包括但不限于以下内容：（1）工程勘察：开展地质勘探、水文水质调查等工作；（2）工程设计：进行结构、建筑、给排水、电气等方面的设计工作；（3）其他相关服务：根据实际情况提供其他相关的服务。
2. 乙方应按照甲方要求，按时、按质、合法合规地完成工作，并保证设计方案符合相关标准和法规要求。
四、服务费用1. 甲方应根据乙方提供的服务内容和服务标准，支付相应的服务费用，在双方签署本合同后，甲方应预付一定比例的服务费用；2. 乙方应妥善使用预付的服务费用，按照约定进行勘察设计工作，并在完成工作后提供相应的发票和结算清单。
五、保密条款1. 双方在履行本合同过程中接触到的商业机密、技术秘密以及其他重要信息，应予以保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露；2. 如果因违反保密约定所产生的一切法律责任由泄露方承担。
六、知识产权1. 乙方在履行本合同过程中创作的所有设计成果和相关文件归甲方所有，乙方不得擅自使用、发布或将设计成果用于其他项目；2. 乙方保证其提供的设计成果未侵犯任何第三方知识产权，因侵权导致的后果由乙方承担。
七、违约责任1. 若一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担违约责任；2. 如因不可抗力等不可预见的情况造成本合同无法履行，双方可以协商解除合同。
八、争议解决1. 本合同的履行受中国法律约束，双方如有争议应友好协商；2. 若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
九、合同变更1. 本合同如需变更，须经双方书面协商一致，并按照法律程序履行；2. 变更后的合同具有同等效力。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1勘察设计合同范本一甲方（委托人）：______ 公司乙方（被委托人）：______ 设计公司鉴于甲方拟委托乙方进行相关项目的勘察设计工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：______2. 项目地址：______3. 勘察设计范围：______4. 勘察设计内容：包括但不限于规划设计、方案设计、施工图设计等相关工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为______万元人民币（大写：______元整）。
2. 甲方应于签订合同时支付合同总金额的______%作为首期款，在勘察设计完成后，甲方应支付剩余款项。
三、勘察设计工作进度及完成时间1. 乙方应在签订合同后______天内开始勘察设计工作。
2. 勘察设计工作应在______个月内完成。
3. 完成勘察设计工作后，乙方应提交勘察设计成果，甲方应在______天内验收。
四、双方权利与义务1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行勘察设计工作，确保勘察设计方案合理、科学、符合国家规定。
2. 甲方应提供项目相关资料和必要条件，并协助乙方开展勘察设计工作。
3. 如有合同变更或补充协议，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致项目不能按时完成，由违约方承担延期责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解。
2. 若经协商仍不能解决，可向人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章起生效。
甲方（盖章）：______ 公司法定代表人：______日期：______乙方（盖章）：______ 设计公司法定代表人：______日期：______以上为关于勘察设计合同范本一的内容，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目进展顺利完成。
工程勘察合同范本5篇
工程勘察合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着诚实守信、公平公正的原则，为确保工程勘察的质量和进度，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：[工程范围描述]（包括但不限于地质勘察、地形测量等）二、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在工程勘察过程中的权利和义务。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，确保工程顺利进行。
工作内容包括但不限于：现场勘察、地质勘探、数据分析、编制勘察报告等。
三、合同期限及进度安排1. 合同签订后，乙方应在接到甲方通知后XX日内进场勘察。
2. 勘察周期：自合同签订之日起XX个月内完成全部勘察工作。
3. 进度安排：乙方应按照甲方的工程进度要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，应及时与甲方沟通。
四、费用及支付方式1. 工程勘察费用：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款；乙方完成勘察任务并提交勘察报告后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权延迟支付费用。
五、质量要求及验收标准1. 乙方提供的勘察资料必须真实、准确，满足国家和地方相关规范和要求。
2. 甲方在工程竣工后有权对乙方提供的勘察资料进行验收。
如验收不合格，乙方需承担违约责任并承担由此产生的所有费用。
3. 验收标准：按照国家和地方相关工程勘察规范和要求执行。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 本工程勘察成果的知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得用于其他用途。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此产生的所有损失。
建设工程勘察合同书范本8篇
建设工程勘察合同书范本8篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察范围及内容乙方应按照甲方的要求，对该建设工程进行地质勘察，包括但不限于以下内容：1. 场地地形地貌勘察；2. 地质结构勘察；3. 地下水条件勘察；4. 岩石物理力学性质测试；5. 其他相关勘察内容。
三、勘察工作周期1. 勘察工作自本合同签订之日起开始，至勘察成果提交甲方止。
2. 勘察工作周期共______天（具体以双方约定的日期为准）。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程勘察费，总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后______日内向乙方支付总金额的______%作为预付款；勘察工作完成后，乙方提交勘察成果报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
五、勘察成果及验收1. 乙方应按时完成勘察工作，并提交勘察成果报告。
2. 甲方收到勘察成果报告后，应在______日内组织验收。
验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应按要求进行整改。
3. 甲方对勘察成果验收合格后，乙方应按照有关规定进行备案。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中获取的数据、资料等，未经甲方同意，不得用于与本工程无关的其他用途。
七、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按照本合同约定完成勘察工作，应按照合同约定承担违约责任。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程勘察设计合同范本一、合同签订方甲方（委托方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/委托人：（姓名）、职务：（职务）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）乙方（承接方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/负责人：（姓名）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）二、合同内容1、甲方委托乙方对以下工程（具体项目名称）进行勘察设计工作，工程地址为（具体地址），包括但不限于：（1）工程概况、项目背景等基本情况的了解（2）现场勘察、测量等工作（3）设计方案的制定、论证（4）编制施工图纸、规划报告等相关文件（5）其他甲方委托的有关工程勘察设计工作2、乙方接受甲方的委托，按照约定的时间、质量、费用完成上述工程的勘察设计工作。
在工作过程中，乙方有义务遵守国家相关法律法规和技术标准，确保设计方案的科学性和合理性。
3、乙方在勘察设计工作中产生的所有知识产权、著作权等相关权益，均属于乙方所有。
甲方不得擅自使用、转让或者复制乙方的相关设计成果。
4、甲方应当按照约定的时间和支付方式按时支付乙方的勘察设计服务费用。
如因甲方原因导致支付延迟，甲方需承担相应的违约责任。
5、双方均有权利在合同有效期内对合同内容进行补充、变更，但需经双方协商一致确定，并签署书面补充协议。
三、合同违约处理1、如因乙方原因导致勘察设计工作无法按时完成或者未能达到约定的质量标准，乙方需承担相应的违约责任。
甲方有权要求乙方继续完善工作，或者要求退还一部分服务费用。
2、如因甲方原因导致支付延迟或者提供了虚假资料等不履行合同义务的情况，甲方需承担相应的违约责任。
乙方有权暂停工作，要求甲方补足费用或者赔偿损失。
四、其他事项1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年。
合同履行期间如需终止，需提前一个月书面通知对方，经双方协商一致解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：建设工程勘察合同〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人委托勘察人承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：河南省郑州市航空港区，1.3工程规模、特征：约㎡1.4 工程勘察任务委托文号、日期：1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：在详细调查研究地形地貌及周边环境的基础上，满足施工图设计需要和技术要求，按照国标和河南省地方标准要求和勘察组织设计执行，完成河南省公共医疗中心住宅工程的地质勘察和相关服务工作1.6承接方式：邀请招标1.7 预计勘察工作量： B地块：钻孔58个,其中85m的2个，65m的8个，45m的7个，35m的3个，30m的29个；静力触探孔共83个（包括7个与钻探取土孔的对比孔），其中25m的61个，20m的22个。
A地块：待设计方案方案确定后，再确定勘察工作量。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.2提供勘察工作范围工程所需的坐标与标高资料及已有的技术资料。
2.3发包人不能提供上述资料，由勘察人自行收集。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
3.1勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交A地块勘察成果资料 20 份，B地块勘察成果资料 20 份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作开工日期以发包方通知时间为准，总工期18日历天，勘察结束之日起18日内提交最终勘察成果资料（勘察工作开工后10天出勘察中间报告资料供设计单位使用），由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式：4.2.1本工程勘察费用由双方协商计取。
4.2.2本工程勘察费暂定预算价A地块：单价 55 元/米（大写伍拾伍元每米），地震安全性评价费￥：30000元（大写叁万元）；B地块：勘察费总价： 232850 元（大写贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元），地震安全性评价费￥：30000元（大写叁万元），合计262850元（大写贰拾陆万贰仟捌佰伍拾元）。
最终结算价据实结算：勘察合同工程总价款＝综合单价×实际进尺实际进尺以发包人现场实测签字认可数量为准。
综合单价详见下表：4.2.3付款方式：本工程B地块勘察费预算为232850 元（大写贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元），合同签订后勘察人进场勘探7日内，发包人向勘察人支付预算勘察费的10%，计 23285 元；提交勘察成果资料（含电子版）后10天内，发包人向勘察人支付至勘察结算价款的90％，计 186280 元；在基础验槽合格后30天内支付至勘察结算价款的95％，计11642.5元；剩余结算价款的5%作为质保金待小区当期主体项目竣工验收后，双方无异议，无息付清。
B地块地震安全性评价费30000元（大写叁万元），勘察人向发包人提交地震安全性评价资料10日内，发包人向勘察人支付地震安全性评价费的100％。
本工程A地块，由于建筑物最终设计方案没有确定，没法确定最终工作量，此地块按单价 55 元/米（大写伍拾伍元每米），待设计方案和总工作量确定后，按照综合单价×实际进尺确定总价；地震安全性评价费￥：30000元（大写叁万元）。
付款方式与B地块相同。
第五条：发包人（工程联系人：，联系方式：）、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供提供文件资料。
5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题，具体为落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、并承担其费用。
5.1.3本勘察工程发包人不提供任何工程材料。
5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。
发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__1000__元计算加班费。
5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察任务书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2勘察人工作所需的全部生产、生活条件，由勘察人负责并承担全部费用（含水、电费）。
5.2.3由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需发包人另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量不合格造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100％。
5.2.4在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.5勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
5.2.6在现场工作的勘察人的人员，应遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，地下管线（管道）等，并承担其有关资料保密义务。
勘察人应自行负责所有勘察人员的安全，所发生的全部安全事故，其费用由勘察人全部自理。
5.2.7勘察人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担；若勘查报告不详尽，不能为发包人工程设计提供依据，影响发包人下步工作安排的，勘察人应承担合同总价50%的违约金，若发包人重新选择勘察单位，勘察人应无条件代发包人支付全部勘察费用。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，按实际完成的工作量支付勘察费。
6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其他约定事项：8.1、勘察结束后一周内勘察人向发包人提交临时成果报告，临时成果报告必须与最终勘察成果报告数据保持一致，若因勘察人提交的临时成果报告不正确而给发包人造成损失的，勘察人应承担发包人全部损失；8.2、勘察人的人员、设备按投标文件执行；8.3、勘察人派驻现场的项目经理必须住工地，且项目经理与主要技术人员不得更换，若更换，必须经发包人同意，否则扣减工程款伍万元直至解除合同；8.4、勘察人应自行负责修建施工场地范围内的临时设施，勘察人搭建的临时设施必须服从发包人的整体安排；其中办公及生活区地点的选择，原则上由勘察人在地块外自行解决，若是勘察人在地块内搭建，必须按照发包人指定的地点搭建，现场生活垃圾按发包方指定地点集中堆放，发包人若需使用该地块，在发包人提出5日内，由勘察人无条件拆除；8.5、发包人不提供施工水源、电源；8.6、勘察人按郑州市政府部门有关要求自行办理与施工有关的交通、治安、环卫和施工噪音管理等手续并承担相应费用；8.7、施工过程中发生的任何安全事故均于发包人无关，勘察人承担全部责任；8.8、工程完工后五天内，及时清理现场垃圾，拆除临时设施，并负责运出现场，做到工完场清，且施工人员亦全部撤离现场，否则，按每天20元/平方米占地面积向发包人交付场地占用费；8.9、合同规定的勘察人的工程项目，未经发包人书面批准，勘察人不得将任何工程项目分包或转包给第三方，若经确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权责令承勘察人解除与第三方的合同并处以罚款10万元，直至解除本合同。
8.10 勘察人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同、明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对发包方支付的工程款，承包方须优先用于支付工人劳动报酬；若因未及时支付农民工工资等原因，造成不良的社会影响，每发生一次由勘察人向发包人支付5万元违约金，从勘察人工程款中扣除。
第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，发包人同意由昆明市仲裁委员会仲裁。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商管理部门申请签证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式壹拾贰份，发包人陆份，勘察人陆份。
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：签证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日签证日期：年月日附件一：拟投入本项目勘察人员汇总表投标人名称：项目名称：勘察人：（单位全称）（盖章）法定代表人或授权代表：（签章）日期：年月日。