建设工程勘察合同(二)
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同(二
)建设工程勘察合同(二)前言建设工程勘察合同是建设工程过程中不可或缺的一环。
在前一篇文档中，我们已经了解到合同的一般性概念、内容和签订程序。
在本篇文档中，我们将重点讲解建设工程勘察合同的具体内容和特点，以及需要注意的细节事项。
内容与特点建设工程勘察合同属于委托合同的一种。
按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，勘察设计工程招标投标管理办法应适用于所有建设工程勘察设计招标、中标和履约管理等工作。
根据勘察规模、勘察内容、勘察深度和精度等具体情况，勘察合同应包括以下内容：1.勘察范围：明确勘察的范围和内容，以及勘察任务的完成标准和要求。
2.勘察方法和技术：勘察方法和技术应规范、先进、可靠、可行，并符合国家和行业标准。
3.资质和信誉：签订勘察合同的单位应具有合法资质，技术水平、经验和信誉良好。
4.勘察周期和费用：勘察周期应明确，勘察费用要合理并符合市场价格。
5.合同履行：勘察合同要求在勘察范围、结果等方面达到预期效果，并在规定时间内完成。
6.保密条款：勘察合同相关内容按照国家法律和规定严格保密。
7.违约违规行为处理：对于违约违规行为，应根据相应规定进行处理。
8.合同变更：如有需要，双方可以协商变更勘察合同内容，但必须符合法律规定和相关规定。
注意事项1.在签订合同时，必须了解国家法律和法规的规定，特别是涉及到保密的内容，一定要遵守相关规定。
2.保密条款是勘察合同中最重要的约束，任何人都不可以违反该条款，否则将按照相关规定承担法律责任。
3.在签订合同时，要明确勘察范围和目标，防范合同内容不清晰，勘察结果不达标的风险。
4.在合同履行过程中，应建立尽职调查机制，对勘察单位的资质情况、技术水平、行业信誉等情况进行调查验证。
5.在合同履行过程中，应建立勘察成果的监督机制，对勘察成果进行审核，确保勘察结果的准确性和可靠性。
6.在发生争议时，应根据合同约定，采用友好协商、仲裁等方式解决，确保合同的履行。
结论建设工程勘察合同作为建设过程中的关键一环，具有重要的法律效力。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204)
建设工程勘察合同（示范文本GF- 2000 —0204）〔岩土工程设计、治理、监测〕工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0 0 0年三月发包人： _______________________________________________________________承包人： _______________________________________________________________发包人委托承包人承担：____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程立项批准文件号、日期：1.4岩土工程任务委托文号、日期：1.5工程规模、特征：1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_________________________________________1. 7 承接方式：1. 8 预计的岩土工程工作量:第二条发包人向承包人提供的有关资料文件I I I I I II序号丨资料文件名称丨份数I 内容要求丨提交时间II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I I第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I I I I I II序号I报告、成果、文件名称I数量I 内容要求I交付时间II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I I第四条工期本岩土工程自_______ 年—月—日开工至_____________ 年—月—日完工，工期为. —天。
建设工程勘察设计委托合同二6篇
建设工程勘察设计委托合同二6篇篇1合同编号：XXXXXX委托方（甲方）：XXXXXX勘察设计方（乙方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以明确双方的权利、义务和责任。
一、项目概况项目名称：XXXXXX项目地点：XXXXXX项目规模：XXXXXX（具体规模描述）项目内容：XXXXXX（详细阐述工程勘察、设计内容）合同总价：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
此合同总价已包括乙方的勘察设计和相关服务费用。
如有增减项目或变更费用等将在合同中明确标注并附加补充协议。
二、服务内容乙方承担下列工作项目的勘察和/或设计工作：岩土工程勘察、测量工程勘察、建筑工程设计以及其他相关技术咨询服务等。
工作内容包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他阶段设计，提供技术支持与现场指导等。
乙方应按照相关规定和规范完成上述工作，确保勘察设计的准确性和完整性。
甲方可根据需要调整工作内容和范围，具体事项在双方书面确认后执行。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为XXXX年/月。
乙方应在合同生效后按照约定的时间节点完成各阶段工作，包括勘察、设计文件的提交等。
进度安排如下：……（具体进度安排）。
甲方有权对进度进行调整，乙方应积极配合并按甲方要求调整工作计划。
四、费用及支付方式1. 费用总额：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
包括勘察费、设计费及其他相关费用。
费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方按照合同约定分阶段支付乙方费用。
具体支付节点和金额如下：……。
（支付节点和金额）甲方在收到乙方提交的合格文件后支付相应款项。
若甲方对乙方提交的文件有异议，应在收到文件后XX个工作日内提出，否则视为接受。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察、设计文件负有知识产权义务，不得侵犯第三方的知识产权。
甲方对乙方提供的勘察、设计成果享有使用权，但未经乙方许可，不得转让给第三方。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
大型建设工程勘察合同（2篇）
大型建设工程勘察合同合同编号：XXX-0001甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条合同背景（甲方）是依法设立的中型建设工程公司，具备相应的资质及技术实力；（乙方）是一家具有丰富建设工程勘察经验的公司。
甲方希望通过与乙方合作，完成大型建设工程的勘察工作。
第二条项目概况1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目地点：（填写项目地点）3. 项目范围：（详细描述项目范围）4. 勘察工作内容：（详细描述勘察工作内容）5. 工期：（预计完成勘察工作的时间）第三条价款及支付方式1. 乙方根据本合同提供的服务，应获得的价款为人民币（大写）（小写）；其中，（具体说明价款构成）。
2. 价款支付方式：甲方按照以下方式支付价款给乙方：（具体描述支付方式，如：首次付款20%，验收合格后支付40%，最后一次付款在竣工验收后支付剩余40%。
）第四条工作标准1. 乙方应按照相关法律法规、标准等要求，严格按照本合同约定的项目范围和工作内容进行勘察工作。
2. 勘察工作应符合工程建设的科学性、合理性和可行性，以确保项目的质量和安全。
第五条保密条款1. 甲乙双方应对本合同项下的所有商业秘密、技术方案及其他知识产权予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
2. 甲乙双方应尽一切合理措施保护对方的商业秘密和其他保密信息，避免泄露和不当使用。
第六条违约责任1. 甲方未按照本合同约定支付价款的，应向乙方按延迟支付金额每天支付违约金，违约金比例为延迟支付金额的0.05%。
2. 乙方未按照本合同约定完成勘察工作或勘察工作质量不合格的，应承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决1. 合同的履行及解释适用中华人民共和国的法律。
2. 如在履行本合同过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同(二)9篇
建设工程勘察设计合同（二）9篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同（二）一、签署本合同的缘由为了明确双方权利和义务，依据有关法律法规，经过友好协商，甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方达成如下协议，同意签订本合同。
二、合同的基本内容1. 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目范围、内容、任务和要求详见附件《委托书》。
2. 乙方应当根据甲方的委托，按照国家现行的有关法律、法规和标准，认真、勤勉、负责地完成委托的工作。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：合同价款以人民币表示，为（具体金额），不含税。
如果实际情况发生变化，双方将按照有关规定重新调整价款。
2. 价款支付方式：合同约定价款的支付方式为（具体支付方式），在双方签订本合同时已交纳（具体金额）作为预付款，余款分批支付。
具体支付时间、金额和方式双方另行约定。
四、合同履行的时间和地点1. 本合同的履行时间自双方签字（盖章）时起算，至乙方交付甲方相应成果文件合格并甲方确认后结束。
2. 乙方提供服务的地点为（具体工程勘察设计的地点）。
五、合同变更1. 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同履行发生变更，双方应及时协商解决，必要时重新签订合同。
2. 乙方在履行合同过程中如有必要变更相关内容，应当提前得到甲方书面同意。
六、合同的解除及违约责任1. 若乙方无故拒绝履行合同或未能按期、按质完成合同约定内容的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方无故拒绝支付价款或者违反其他合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。
七、合同的争议解决1. 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方因合同履行发生争议，应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，可向有关部门申请调解。
调解不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同（２）建设工程勘察合同（ＧＦ－９６－０２０３）项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）承接方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）甲方委托乙方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察任务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程＿＿＿＿＿＿＿勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围１．１本工程项目勘察委托文号、日期１．２工程建设地点１．３技术要求第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果３．１勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
３．２工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法。
４．１本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
４．２本工程勘察费估算为＿＿＿元，合同生效后＿＿＿天内，甲方向乙方预付估算勘察费的３０％作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后１５天内，结清全部费用。
４．３双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责５．１甲方５．１．１甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
５．１．２若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
５．１．３派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
５．１．４勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
５．１．５按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
５．１．６勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
５．１．７工程完工后，在１５天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
５．１．８维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。
５．１．９由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
５．１．１０补充协议中甲方应负的其它责任。
５．２乙方５．２．１派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
５．２．２在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
５．２．３勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
５．２．４按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
５．２．５讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
５．２．６补充协议中乙方应负的其它责任。
第六条违约责任６．１甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
６．２甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
６．３由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第八条其它事宜。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在１５日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本一式八份，双方各执四份。
委托方单位名称：承接方单位名称：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订合同代表（签字）：签订合同代表（签字）：日期：日期：年月日年月日建设行政主管部门：工商行政管理部：审查意见：鉴证意见：（盖章）（盖章）审查号：鉴证号：审查日期：鉴证日期：年月日年月日.附带：商品房购销合同(合同编号：)本合同双方当事人：卖方(以下简称甲方)：_______________________注册地址：_________________________________营业执照号码：邮编：_____________法定代表人：____________ 职务：____________ 联系电话：地址：委托代理人：____________ 职务：_________ _邮编：_____________联系电话：委托代理机构注册地址：_________________________________营业执照号码：邮编：_____________ 买方(以下简称乙方)：_______________________ 本人：法定代表人姓名：国籍：身份证：护照：营业执照号码：地址：_________________________________邮政编码：_____________电话：_____________ 委托代理人：__________ 国籍电话：__________ 地址：邮政编码：第一部分协议书根据《合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，甲、乙双方达成如下协议：第一条甲方用地依据及商品房座落位置。
甲方以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权。
〔土地使用权出让合同号〕〔土地使用权划拨批准文件号〕为。
划拨土地使用权转让批准文件号为。
土地使用权证号为，土地面积为。
地块规划用途为，土地使用权年限自年月日至年月日止。
甲方经批准，在上述地块上建设商品房，〔现定名〕〔暂定名〕，主体建筑物的性质为，属结构，建筑层数为层。
工程建设规划许可证号为。
第二条乙方所购商品房的面积。
乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共平方米(其中实得建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米)，共〔套〕〔间〕。
(该商品房房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)。
该商品房分另为本合同第一条规定的项目中的：第〔幛〕〔座〕层号房，第〔幛〕〔座〕层号房，第〔幛〕〔座〕层号房，第〔幛〕〔座〕层号房。
上述面积为〔甲方暂测〕〔房地产产权登记机关实际测定〕面积。
如暂测面积与房地产产权记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则，该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。
第三条该商品房销售特征。
该商品房为〔现房〕〔预售商品房〕。
预售商品房批准机关为，商品房预售许可证号为。
该商品房为〔内销〕〔外销商品房〕。
外销商品房批准机关为，外销商品房许可证号为。
第四条价格与费用。
该商品房〔属于〕〔不属于〕政府定价的商品房。
按实得建筑面积计算，该商品房单位〔售价〕〔暂定价〕为( 币)每平方米元，总金额为( 币) 亿千百拾万千百拾元整。
除上述房价款外，甲方依据有关规定代政府收取下列税费：1.代收，计( 币) 亿千百拾万千百拾元整；2.代收，计( 币) 亿千百拾万千百拾元整；3.代收，计( 币) 亿千百拾万千百拾元整；4.代收，计( 币)亿千百拾万千百拾元整；5.代收，计( 币)亿千百拾万千百拾元整；6.代收，计( 币)亿千百拾万千百拾元整；上述代收税费合计( 币)亿千百拾万千百拾元整；第五条实际面积与暂测面积差异的处理。
该商品房交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的± %(不包括± %)时，上述房价款保持不变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的± %(包括± %)时，甲乙双方同意按下述第种方式处理：1.乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方，并按利率付给利息。
2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。
3.________________________________________________________________________ ________第六条价格与费用调整的特殊约定。
该商品房出现下列情况之一时，房价款和代政府收取的税费可作相应调整：1.由于该商品房属于政府定价的预售商品房，有权批准单位最后核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致，按政府有关部门最后核定的每平方米价格调整。
2.预售商品房开发建设过程中，甲方代政府收取的税费标准调整时，按实际发生额调整。
3.________________________________________________________________________ _________。
第七条付款优惠。
乙方在年月日前付清全部房价款 %的，甲方给予乙方占付款金额 %的优惠，即实际付额为( 币) 亿千百拾万千百拾元整。
第八条付款时间约定。
乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行 (帐户名称：，帐号： )：1. 年月日前支付全部房价款的 %，计( 币) 亿千百拾万千百拾元；2. 年月日前支付全部房价款的 %，计( 币) 亿千百拾万千百拾元；3. 年月日前支付全部房价款的 %，计( 币) 亿千百拾万千百拾元；4. 年月日前支付全部房价款的 %，计( 币) 亿千百拾万千百拾元；5. 年月日前支付全部房价款的 %，计( 币) 亿千百拾万千百拾元；第九条交接商品房时的付款额约定。
在双方交接该商品房时，乙方累计支付的款额应当占全部房价款的 %，计( 币) 亿千百拾万千百拾元。