建设工程勘察合同
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同样本6篇
建设工程勘察合同样本6篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托方）：______________；乙方（承包方）：______________。
鉴于甲方拟进行建设工程项目（以下简称“工程”），为了保证工程的质量和安全，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议，以合同的形式约定各项事宜：一、任务内容及范围1. 甲方委托乙方进行的勘察工作范围包括但不限于：工程地形、地质勘察、环境地质勘察等内容。
2. 乙方应根据勘察要求，实地调查、测量，出具相应勘察报告，提供必要的技术支持和咨询。
二、任务要求1. 乙方应按照国家相关标准和规定，认真、细致地完成勘察工作，保证勘察成果的真实性和准确性。
2. 勘察报告应具备合法性、科学性，满足甲方的使用需求。
若勘察结果有误，乙方应承担相应责任。
三、费用结算1. 甲方应按照双方约定的合同价支付勘察费用，支付方式为____________。
2. 如有额外费用发生，应由甲方另行支付，经双方协商一致后方可实施。
四、保密条款1. 双方应对勘察工作中获得的机密信息予以保密，未经甲方同意，不得泄漏或外传。
2. 勘察成果及报告仅供甲方内部使用，未经乙方同意，不得用于其他用途。
五、违约责任1. 若甲方或乙方未按合同约定履行义务，给对方造成损失的，应承担违约责任。
2. 如勘察报告存在虚假内容，乙方应重新勘察，承担全部费用。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察报告完成交付。
2. 如因不可抗力等因素导致工程勘察无法实施，可暂停合同执行，双方须书面通知对方。
本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 年______ 月____ 日以上内容为建设工程勘察合同样本，具体内容以双方协商约定为准。
篇2建设工程勘察合同样本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（勘察单位）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙各自经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：（以下简称“本项目”）1.2 建设地点：（详细地址）1.3 本项目的规划设计方案由__单位出具，详见附件一《规划设计方案》。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版8篇
建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托人）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、项目名称：__________三、项目内容：本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察，包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。
四、报酬费用：乙方应按照本合同约定，按照勘察任务的复杂程度和工作量，结合勘察工程的实际情况，制定合理的报酬费用。
五、勘察周期：根据勘察内容的复杂程度和工作量，乙方应在约定的时间内完成工程勘察，并提供相应的勘察报告。
七、勘察结果使用：甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作，乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。
八、技术保密：乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方泄霩。
九、违约责任：对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务，或者勘察报告存在虚假信息的，乙方应承担相应的违约责任。
十、解决争议：因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁院仲裁。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，于签订后生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________第2篇示例：建设工程勘察合同范文通用版甲方：______________（委托方）乙方：______________（承包方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程质量和建设安全，甲、乙双方经友好协商一致，就本工程之勘察事宜达成如下合同：一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。
1.2 乙方应根据甲方的要求，在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告，并由甲方确认后提供。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]项目名称：西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)合同名称：西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)超前钻勘察技术服务合同工程地点：广州市荔湾区西湾路以南、同德涌以东合同编号：勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制广州市建设委员会印制发包人：勘察人：根据中标通知书由负责超前钻勘察技术服务工作。
本着诚信为先、平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合企业自身特点，经协商一致达成如下协议，双方共同遵照执行。
第一条：工程概况1.1工程名称：西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)超前钻勘察技术服务1.2工程建设地点：广州市荔湾区西湾路以南、同德涌以东1.3工程规模、特征：项目建设用地位于广州市荔湾区，范围北、西至同德涌，南至越秀城建商贸城用地；东至东门路-西湾路，总用地面积19.8公顷。
其中居民运动场馆3层，地下2层，总高21.2m，总建筑面积17444.8㎡，地上建筑面积为4000.1㎡，地下建筑面积为13444.7㎡，为多层民用建筑；社区老年人福利院5层，总高18.4m，总建筑面积为3511.9㎡，为多层民用建筑；小学5层（局部四层，含1层架空层），总高20.95m，总建筑面积为10593.6㎡，为多层民用建筑；社区卫生服务中心及残疾人康复服务中心5层，总高23.2m，总建筑面积为3333.6㎡，为多层民用建筑。
1.4工程勘察任务（内容）与要求：（详见招标文件）超前钻探内容：（1）完成预查孔、勘察孔布置、钻孔和钻孔回灌工作；（2）进行土样室内试验、原位试验；（3）形成书面勘察报告（满足设计及基础施工要求并提出各基础终挖位置标高和各桩孔的终孔深度位置标高）。
技术要求：（1）超前钻探要求超前钻选孔及深度：①选孔要求：对桩径800＜φ≤1800布1个超前钻孔，钻孔位于桩心位置；φ≥2000桩布2个超前钻孔，钻孔关于桩心点对称布置。
具体钻孔位置根据桩位图测量并布设，其余具体按设计要求布孔。
②孔深：钻孔孔深要求为进入持力层深度不少于三倍桩径，且进入连续微风化岩不少于5米。
（2）勘察的目的：①查明超前钻孔内岩面以下连续基岩的岩层强度，完整性。
②遇到溶洞时：a.查明溶（土）洞的埋深，洞体高度；洞顶岩（土）层情况，以及洞底稳定基岩岩层强度。
b.查明溶洞的型式（是封闭还是开放型、有无联通、是否多层溶洞等）。
c.查明溶洞内水流情况，估计对施工影响。
d.查明溶洞内有无填充物，指出填充物的状态，强度。
e.分析指出多层溶洞，大型溶洞的可能和范围。
f.针对溶洞的埋深、大小、填充等情况，结合桩基础图，提出各种类型溶洞处理的方案建议，特别情况下应针对单个溶洞提出处理建议。
③持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议。
④当有软弱下卧层时，应提供验算软弱下卧层的参数。
⑤绘制各岩层面等高线。
（3）勘察方法及工艺①钻探操作和程序a.钻探质量由地质技术人员驻机负责。
钻探方法可根据地层岩性及水土试样的采取、原位测试和地下水位等要求选择。
钻孔直径不小于91mm。
b.施工工序：测定孔位→钻机就位→校正钻机水平、垂直度→丈量有关钻具→填写该孔有关资料→开孔钻进→量测余尺→提钻→按顺序取出岩土芯、排好→记录孔深、回次进尺→编录描述→清孔→提钻→校正孔深→记录样品深度→分清上下关系、包装好样品→校正孔深→复测孔位→接受验收。
c.认真逐项填写钻探记录，准确记录钻探进尺、岩性、土层分层深度和采样位置，正确放置岩芯标签，标签应用塑料袋套起，以防水泡，严格按照规范规定给岩、土定名。
d.在软土或砂土中进行钻探时，如有缩孔、塌孔等异常现象，应注明其位置及严重程度。
②保证岩芯采取率的措施a.岩芯采取率完整岩石80%以上，破碎岩石65%以上；b.钻探的回次应在保证获得的地质资料下，根据地层条件和钻具的长度确定。
在岩石中钻进不得大于2.5m；c.一般采用干钻及泥浆护壁回转岩芯钻探，地下水位以上的土层进行干钻。
必要时烧钻取得芯样，避免破碎芯样在加压水回转钻进中散失。
③编录和描述a.准确记录钻探进尺、不同岩性的分层厚度和采样位置。
厚度大于0.5m 的工程地质层应分层描述；b.岩石应描述名称、颜色、成分、结构与构造、风化程度、节理发育程度、充填物、有无岩脉侵入等。
④岩芯保留a.地质编录和拍照过程中，应逐孔拍摄岩芯彩色数码照片，照片上的标记（勘察名称、孔号、终孔深度等）应清晰。
（4）勘察报告①文字部分：a.勘察目的、任务要求和依据的技术标准；b.拟建工程概况；c.勘察方法和勘察工作布置；d.基岩岩性评价，基岩取样、试验方法，试验数据。
e.各种类型溶洞处理建议。
②图表部分：a.图例；b.超前钻点平面布置图；c.分别绘制微风化岩面等高线；d.工程地质柱状图；e.场地溶（土）洞情况统计表；f.提出各桩孔的终孔深度建议表；g.岩石试验报告；h.各个钻孔岩样彩色照片。
1.5勘探范围：西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区)超前钻勘察工程。
1.6现场管理要求：（1）超前钻孔位按设计图纸和业主指定的孔位确定，经甲方和监理签字确认方可施钻。
钻孔过程中如遇特殊情况和困难需移动孔位，需提出书面申请，并请监理和甲方核批，不得擅自移动孔位。
（2）钻孔定位应采用仪器测定，定位误差不得大于0.1m，勘探点高程测量误差不得超过0.01m。
使用全站仪或GPS定位仪严格按要求对钻孔进行实地测放，测放成果经现场甲方或监理复核后方开始施工。
(3)超前钻施钻完毕后，须经技术人员进行孔深和采取率等验收，达到终孔要求，并且通知建设单位或者监理单位相关人员现场确认终孔工作量。
(4)超前钻施工单位应在钻孔验收合格应及时输入钻探地质资料，绘制钻孔柱状图，作为指导下一步施工的依据。
(5)所有芯样均应摆放整齐、编号齐全，进行拍照存档，作为结算的依据。
(6)现场提供水电接驳点，具体水电费用及用水用电措施由超前钻施工单位负责并承担相应费用，勘察的工作人员必要的生产、生活条件，由勘察人自行负责并承担其费用。
(7) 勘察人应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场安全生产文明施工管理的规定，同时妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，工完场清，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
(8)超前钻单位应全过程参与桩基础工程终孔验孔，并在本项目施工过程中出现地质问题时，24小时内到场并提供相应处理意见。
(9)涉及本项目验收需要出场时，超前钻单位项目负责人必须按照要求时间、地点准时到场。
(10)发包人或监理将安排专人旁站，对超前钻工作进行实时监控。
勘察方应按照本超前钻技术要求进行施工，禁止出现漏打、少钻、弄虚作假等现象。
(11)由于委托人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，委托人不支付停、窝工费；委托人要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，委托人不需要支付赶工加班费用。
(12)由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要时，其返工勘察费用由勘察人承担。
1.7超前钻探工作量暂定为：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供基础桩平面图图纸及控制点坐标。
2.2提供工程钻探任务委托书、技术要求及超前钻探孔数及桩号。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料一式十份。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的超前钻探工作定于合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 30 日内提交勘察成果文件。
提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程超前钻探费暂定为元，该费用按招标文件给出的暂定工程量乘以每米综合包干单价计算。
超前钻每米综合包干单价报价应不高于 150 元/米，为全费用综合单价，该单价已包工、包料、包设备及机械设备进退场费、施工水电费、钻孔钢套管费、钻头费、人工费、机械费、损耗费、技术成果费、回灌封孔费、清除障碍物、其它规费和税费等费用；包负责办理政府部门的一切手续，并承担其所需费用。
超前钻探费最终按照承发包双方确认的实际工程量乘以综合单价进行结算，实际工程量计量为：从孔顶开始按满足规范要求的实际钻探深度，对于超过深度要求的超钻部分，其工程量不予计算。
4.2.2支付方式(1) 合同生效后，根据项目实际情况勘察人向发包人提交资金申请资料，经发包人审核报业主单位同意后累计可支付至合同总金额的20%；(2)勘察人提交合格成果报告后按实际完成工作量核算超前钻探费，经甲方审核报业主单位同意后累计支付至所完成工作量的80%。
（3）勘察人向发包人提交尾款资金申请资料（含结算），经发包人审核报业主单位同意后一次性付清余额。
备注：根据《关于西湾路旧城改造安置房建设项目代建工作委托函》（荔项目中心函【2017】78号），发包人负责本项目建设管理工作，业主单位为广州市荔湾区旧城改造项目中心，资金申请资料由勘察人向发包人提交，经发包人审核报业主单位同意后再支付资金。
第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。
5.1.2发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、及影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等）。
5.1.3若超前钻探现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。
5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。
5.1.5发包人应保护勘察人的超前钻探方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或用于本合同外的项目。
5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.1.7发包人指定一名授权代表（联系电话：）与勘察人的授权代表建立工作联系，更换该代表或变更其授权时，必须提前7天通知对方。
5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务、技术要求及发包人审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。